




版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
j加工承攬合同協議?甲方(定作人):姓名:__________________身份證號碼:__________________地址:__________________聯系電話:__________________乙方(承攬人):名稱:__________________統一社會信用代碼:__________________法定代表人:__________________地址:__________________聯系電話:__________________鑒于甲方有相關加工承攬需求,乙方具備相應的加工承攬能力,雙方經友好協商,依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,就甲方委托乙方進行加工承攬事宜達成如下協議:一、標的物或服務具體描述(一)加工承攬的標的物名稱、規格、數量及質量要求1.標的物名稱:[具體產品名稱]2.規格:詳細描述產品的尺寸、形狀、材質、顏色等具體規格要求,例如:[具體規格參數,如長度為[X]厘米,寬度為[X]厘米,厚度為[X]毫米,材質為[具體材質名稱],顏色為[具體顏色名稱]]3.數量:[X]件4.質量要求:乙方應嚴格按照國家及行業現行的相關標準、規范以及甲方提供的技術要求、設計圖紙等進行加工制作,確保產品質量達到[具體質量標準,如一等品、合格品等]標準。產品應具備良好的性能、外觀無瑕疵、無裂縫、無變形等缺陷,各項技術指標應符合[具體指標要求]。(二)服務內容(若有)若本合同包含服務內容,詳細說明服務的具體項目、流程、要求等,例如:1.服務項目:包括但不限于產品的設計、加工、組裝、調試、運輸、安裝、售后維護等。2.服務流程:乙方應在合同簽訂后的[X]個工作日內,與甲方溝通確定設計方案,并提交設計初稿供甲方審核。甲方審核通過設計方案后,乙方開始進行產品加工,加工周期為[X]個工作日。加工完成后,乙方應進行產品組裝和調試,確保產品正常運行,調試周期為[X]個工作日。產品調試合格后,乙方負責將產品運輸至甲方指定地點,并在[X]個工作日內完成安裝。3.服務要求:乙方提供的服務應具備專業性、高效性和優質性,服務人員應具備相應的專業資質和經驗。在服務過程中,乙方應嚴格遵守安全操作規程,確保服務過程安全無事故。乙方應及時響應甲方的服務需求,對于甲方提出的問題和要求,應在[X]小時內給予答復,并采取有效措施解決問題。二、權利義務(一)甲方權利義務1.權利:有權對乙方的加工承攬工作進行監督檢查,提出意見和建議,乙方應予以配合。按照本合同約定的時間和方式驗收乙方交付的標的物或服務成果,如發現質量問題或不符合約定的情況,有權要求乙方及時整改或返工,直至達到合同要求。在乙方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定時,有權解除合同,并要求乙方承擔相應的違約責任。2.義務:向乙方提供開展加工承攬工作所需的相關資料、技術要求、設計圖紙等,確保所提供資料的真實性、準確性和完整性。按照本合同約定的時間和方式向乙方支付報酬。為乙方的加工承攬工作提供必要的協助和配合,如協調場地、提供工作條件等。(二)乙方權利義務1.權利:有權要求甲方按照本合同約定提供相關資料、技術要求、設計圖紙等,并在甲方未按照約定提供時,暫停工作并要求甲方及時提供,因此造成的工期延誤等損失由甲方承擔。按照本合同約定獲得報酬。在甲方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定時,有權要求甲方承擔相應的違約責任,并采取合理措施維護自身合法權益。2.義務:按照本合同約定的質量要求、規格、數量、時間等完成加工承攬工作,并向甲方交付符合要求的標的物或服務成果。對甲方提供的相關資料、技術要求、設計圖紙等予以保密,未經甲方書面同意,不得向任何第三方泄露或用于本合同以外的其他目的。自行承擔加工承攬工作所需的原材料、設備、工具、場地等費用,但本合同另有約定的除外。在加工承攬過程中,如發現甲方提供的資料、技術要求、設計圖紙等存在問題或不合理之處,應及時通知甲方,并與甲方協商解決。負責對加工承攬工作進行質量檢驗和控制,確保產品質量符合合同要求。在交付標的物或服務成果前,應進行自驗,自驗合格后向甲方提交驗收申請。按照國家及行業現行的相關標準、規范以及甲方的要求,對加工承攬工作過程中的安全負責,采取必要的安全防護措施,確保工作過程安全無事故。如因乙方原因導致安全事故發生,乙方應承擔全部責任。三、報酬及支付方式(一)報酬金額本合同約定的加工承攬報酬為人民幣[X]元(大寫:[大寫金額])。(二)支付方式1.預付款:甲方應在本合同簽訂后的[X]個工作日內,向乙方支付報酬的[X]%作為預付款,即人民幣[X]元(大寫:[大寫金額])。2.進度款:在乙方完成加工承攬工作總量的[X]%后,甲方應在收到乙方提交的進度報告及付款申請后的[X]個工作日內,向乙方支付報酬的[X]%,即人民幣[X]元(大寫:[大寫金額])。3.驗收款:乙方交付的標的物或服務成果經甲方驗收合格后,甲方應在驗收合格后的[X]個工作日內,向乙方支付報酬的[X]%,即人民幣[X]元(大寫:[大寫金額])。4.質保金:剩余報酬的[X]%作為質保金,在質保期屆滿后,如標的物或服務成果無質量問題,甲方應在質保期屆滿后的[X]個工作日內,無息支付給乙方,即人民幣[X]元(大寫:[大寫金額])。乙方應在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發票,否則甲方有權拒絕付款且不承擔任何違約責任。四、交付時間、地點及方式(一)交付時間乙方應在本合同簽訂后的[X]個工作日內開始加工承攬工作,并在[X]個工作日內完成全部工作,將標的物或服務成果交付給甲方。如因乙方原因導致交付延遲,每延遲一天,乙方應按照合同報酬的[X]%向甲方支付違約金;如因甲方原因導致交付延遲,交付時間相應順延。(二)交付地點標的物或服務成果的交付地點為[甲方指定地點]。(三)交付方式1.標的物交付方式:乙方應負責將標的物運輸至交付地點,并承擔運輸費用及運輸過程中的風險。在交付時,乙方應向甲方提供產品的質量合格證明、使用說明書、保修卡等相關資料。2.服務成果交付方式:乙方應按照合同約定的服務流程和要求,向甲方交付服務成果,并確保服務成果達到合同要求。在交付時,乙方應向甲方提交服務報告、驗收申請等相關文件。五、驗收標準及方法(一)驗收標準按照本合同約定的質量要求、規格、數量等作為驗收標準,同時參考國家及行業現行的相關標準、規范。(二)驗收方法1.初步驗收:乙方完成加工承攬工作后,應進行自驗,自驗合格后向甲方提交驗收申請。甲方在收到乙方的驗收申請后,應在[X]個工作日內組織人員對標的物或服務成果進行初步驗收。初步驗收主要檢查產品的外觀、數量、規格等是否符合合同要求。2.最終驗收:初步驗收合格后,甲方應在[X]個工作日內對標的物或服務成果進行最終驗收。最終驗收應按照合同約定的質量標準、技術要求等進行全面檢驗,包括產品的性能測試、運行穩定性測試等。如最終驗收發現質量問題或不符合約定的情況,乙方應按照甲方的要求及時整改或返工,直至通過最終驗收。3.驗收文件:甲方驗收人員應在驗收過程中填寫驗收記錄,并簽字確認。驗收合格后,雙方應簽署驗收報告。驗收記錄和驗收報告應作為雙方結算和質量追溯的依據。六、違約責任(一)甲方違約責任1.若甲方未按照本合同約定的時間和方式支付報酬,每逾期一天,應按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]天的,乙方有權暫停工作,并要求甲方支付已完成工作部分的報酬及違約金,同時甲方應承擔乙方因此造成的損失。2.若甲方未按照本合同約定向乙方提供相關資料、技術要求、設計圖紙等,導致乙方無法正常開展工作或延誤工期的,甲方應承擔相應的責任,工期相應順延,同時甲方應賠償乙方因此造成的損失。3.若甲方擅自變更合同內容或解除合同,應按照合同報酬的[X]%向乙方支付違約金,并賠償乙方因此造成的全部損失。(二)乙方違約責任1.若乙方未按照本合同約定的質量要求、規格、數量、時間等完成加工承攬工作或交付的標的物或服務成果不符合合同要求,乙方應負責免費整改或返工,直至達到合同要求。如因乙方原因導致逾期交付,每逾期一天,乙方應按照合同報酬的[X]%向甲方支付違約金;逾期超過[X]天的,甲方有權解除合同,并要求乙方返還已支付的預付款項,同時乙方應按照合同報酬的[X]%向甲方支付違約金,并賠償甲方因此造成的全部損失。2.若乙方擅自將加工承攬工作轉包給第三方或違反本合同約定使用原材料、設備、工具等,甲方有權解除合同,并要求乙方返還已支付的預付款項,同時乙方應按照合同報酬的[X]%向甲方支付違約金,并賠償甲方因此造成的全部損失。3.若乙方未按照本合同約定對甲方提供的相關資料、技術要求、設計圖紙等予以保密,應按照合同報酬的[X]%向甲方支付違約金,并賠償甲方因此造成的全部損失。如因乙方泄密行為給甲方造成重大損失的,甲方有權追究乙方的法律責任。4.若乙方在加工承攬過程中因自身原因導致安全事故發生,應承擔全部責任,并賠償甲方因此遭受的全部損失。七、爭議解決本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方協商解決;協商不成的,任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款(一)保密條款雙方應對在本合同履行過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密、客戶信息等予以保密,未經對方書面同意,不得向任何第三方披露或使用。本條款的保密期限為自本合同生效之日起[X]年。(二)不可抗力條款1.本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況,包括但不限于自然災害、政府行為、社會異常事件等。2.若一方因不可抗力事件不能履行本合同項下的義務,應在不可抗力事件發生后的[X]個工作日內書面通知對方,并提供相關證明文件。在不可抗力事件持續期間,雙方應協商解決合同履行問題,合同履行期限相應順延。3.若因不可抗力事件導致本合同無法繼續履行或部分無法履行,雙方應根據不可抗力事件對合同履行的影響程度,協商決定是否變更或解除本合同,雙方互不承擔違約責任。(三)合同變更與解除1.本合同的任何變更或補充需經雙方書面協商一致,并簽訂書面協議。變更或補充協議作為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。2.在履行本合同過程中,若一方提出解除合
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 全國粵教版信息技術七年級上冊第三單元第十一課《在網絡中搜索信息》教學設計
- 佳木斯2024年黑龍江撫遠市事業單位招聘15人筆試歷年參考題庫附帶答案詳解
- 云南2024年下半年云南輕紡職業學院招聘35人筆試歷年參考題庫附帶答案詳解
- 兒童醫院建設項目可行性研究報告(僅供參考)
- epc樁基施工方案
- 土地使用權轉讓合同范例
- 二零二五大學外籍教師聘請合同書
- 開公司股份合并合同書模板
- 景觀魚池施工方案
- 股票期權協議書合同書協議書二零二五年
- 2025年中國詩詞大會知識競賽模擬題庫及答案(215題)
- 2025新修訂《代表法》五大亮點解讀
- 消防器材采購服務方案
- 2025年廣州鐵路職業技術學院單招職業適應性考試題庫附答案
- 電子商務訂單處理流程優化計劃
- 藝術中的記憶與遺忘-深度研究
- TSCBDIF 001-2024 AI 大模型應用能力成熟度評價標準
- 《大學生創新創業基礎》選修筆記
- 社交媒體招聘效果評估-深度研究
- 譜寫全球南方團結合作的新篇章-2025年春季學期形勢與政策課件
- 菌群失衡與多囊卵巢綜合征痰濕證型生物學內涵相關性研究進展
評論
0/150
提交評論