2013建筑施工合同標準文本第一篇范文：合同編號：__________

合同雙方：

甲方（以下簡稱“甲方”）：

乙方（以下簡稱“乙方”）：

鑒于甲方需對某工程項目進行施工，乙方愿意承擔該工程項目的施工任務，雙方本著平等互利、協商一致的原則，經友好協商，特訂立本合同，以資共同遵守。

一、工程概況

1.工程名稱：__________

2.工程地點：__________

3.工程規模：__________

4.工程內容：__________

5.工程投資：__________

二、工程工期

1.工程開工日期：__________

2.工程竣工日期：__________

3.工期延誤責任及賠償：因乙方原因導致工期延誤，每延誤一日，乙方應向甲方支付__________元違約金；因甲方原因導致工期延誤，甲方應承擔相應責任，并賠償乙方損失。

三、工程價款及支付方式

1.工程價款：__________

2.支付方式：按工程進度分期支付，具體支付比例及時間由雙方另行協商確定。

3.付款條件：甲方在收到乙方提交的發票、工程進度款申請表及相關資料后，應在__________個工作日內支付相應款項。

四、工程質量管理

1.乙方應嚴格按照國家及行業相關標準、規范進行施工，確保工程質量符合要求。

2.甲方有權對工程質量進行監督檢查，乙方應予以配合。

3.因乙方施工質量問題導致的返工、停工、損失等，由乙方承擔全部責任。

五、安全生產管理

1.乙方應嚴格按照國家及行業相關安全生產法律法規和標準進行施工，確保施工安全。

2.乙方應建立健全安全生產管理制度，加強對施工人員的安全教育，確保施工安全。

3.因乙方安全生產管理不到位導致的事故，由乙方承擔全部責任。

六、違約責任

1.任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。

2.違約金：一方違約，應向守約方支付違約金，違約金按合同約定比例計算。

3.損害賠償：一方違約給對方造成損失的，應賠償對方損失。

七、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決。

2.協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他約定

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充。

2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

3.本合同一式__________份，甲乙雙方各執__________份。

附件：

1.工程設計圖紙

2.工程施工圖

3.相關資質證書

4.其他與本合同相關的文件

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

合同雙方：

甲方（以下簡稱“甲方”）：

乙方（以下簡稱“乙方”）：

第三方（以下簡稱“丙方”）：

鑒于甲方需對某工程項目進行施工，乙方愿意承擔該工程項目的施工任務，丙方作為第三方監理單位，負責對工程項目的施工過程進行監督管理。為明確各方的權利、義務和責任，經友好協商，特訂立本合同，以資共同遵守。

一、工程概況

1.工程名稱：__________

2.工程地點：__________

3.工程規模：__________

4.工程內容：__________

5.工程投資：__________

二、工程工期

1.工程開工日期：__________

2.工程竣工日期：__________

3.工期延誤責任及賠償：因乙方原因導致工期延誤，每延誤一日，乙方應向甲方支付__________元違約金；因丙方原因導致工期延誤，丙方應承擔相應責任，并賠償甲方損失。

三、工程價款及支付方式

1.工程價款：__________

2.支付方式：按工程進度分期支付，具體支付比例及時間由雙方另行協商確定。

3.付款條件：甲方在收到乙方提交的發票、工程進度款申請表及相關資料后，應在__________個工作日內支付相應款項。

四、工程質量管理

1.乙方應嚴格按照國家及行業相關標準、規范進行施工，確保工程質量符合要求。

2.丙方作為第三方監理單位，負責對工程質量進行監督檢查，有權要求乙方整改不合格工程。

3.因乙方施工質量問題導致的返工、停工、損失等，由乙方承擔全部責任。

五、第三方丙方職責

1.丙方應按照國家及行業相關法律法規和標準，對工程項目的施工過程進行監督管理。

2.丙方應定期向甲方提交工程進度報告和質量檢查報告，確保施工質量符合要求。

3.丙方對乙方施工過程中出現的違規行為有權制止，并要求乙方整改。

六、甲方權益保障

1.甲方有權要求乙方按照合同約定的時間、質量、投資完成工程。

2.甲方有權要求丙方按照合同約定履行監理職責，確保工程質量和進度。

3.甲方有權對乙方和丙方的違約行為進行追責，并要求賠償損失。

七、乙方違約及限制條款

1.乙方如違反合同約定，導致工期延誤、質量不合格或發生安全事故，應承擔相應的違約責任。

2.乙方不得擅自變更工程設計，如需變更，應經甲方同意。

3.乙方不得將工程分包給不具備相應資質的單位或個人。

八、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決。

2.協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他約定

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充。

2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

3.本合同一式__________份，甲乙丙三方各執__________份。

附件：

1.工程設計圖紙

2.工程施工圖

3.相關資質證書

4.其他與本合同相關的文件

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

丙方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第三方丙方的介入，旨在確保工程項目的質量和進度，維護甲方的權益。甲方作為項目投資方，通過主導合同條款，保障自身在工期、質量、投資等方面的利益。本合同明確了甲乙丙三方的責權利，確保工程項目的順利進行，實現甲方的投資回報。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

合同雙方：

甲方（以下簡稱“甲方”）：

乙方（以下簡稱“乙方”）：

第三方（以下簡稱“丙方”）：

鑒于乙方作為專業施工承包方，愿意承擔甲方某工程項目的施工任務，丙方作為第三方監理單位，負責對工程項目的施工過程進行監督管理。為保障乙方權益，明確各方的權利、義務和責任，經友好協商，特訂立本合同，以資共同遵守。

一、工程概況

1.工程名稱：__________

2.工程地點：__________

3.工程規模：__________

4.工程內容：__________

5.工程投資：__________

二、工程工期

1.工程開工日期：__________

2.工程竣工日期：__________

3.工期延誤責任及賠償：因甲方原因導致工期延誤，每延誤一日，甲方應向乙方支付__________元違約金；因丙方原因導致工期延誤，丙方應承擔相應責任，并賠償乙方損失。

三、工程價款及支付方式

1.工程價款：__________

2.支付方式：按工程進度分期支付，具體支付比例及時間由雙方另行協商確定。

3.付款條件：甲方在收到乙方提交的發票、工程進度款申請表及相關資料后，應在__________個工作日內支付相應款項。

四、工程質量管理

1.乙方應嚴格按照國家及行業相關標準、規范進行施工，確保工程質量符合要求。

2.丙方作為第三方監理單位，負責對工程質量進行監督檢查，有權要求乙方整改不合格工程。

3.因乙方施工質量問題導致的返工、停工、損失等，由乙方承擔全部責任。

五、第三方丙方職責

1.丙方應按照國家及行業相關法律法規和標準，對工程項目的施工過程進行監督管理。

2.丙方應定期向乙方提交工程進度報告和質量檢查報告，確保施工質量符合要求。

3.丙方對乙方施工過程中出現的違規行為有權制止，并要求乙方整改。

六、乙方權益保障

1.乙方有權要求甲方按照合同約定的時間、質量、投資完成工程。

2.乙方有權要求丙方按照合同約定履行監理職責，確保施工質量符合要求。

3.乙方有權對甲方和丙方的違約行為進行追責，并要求賠償損失。

七、甲方違約及限制條款

1.甲方如違反合同約定，導致工期延誤、質量不合格或發生安全事故，應承擔相應的違約責任。

2.甲方不得擅自變更工程設計，如需變更，應經乙方同意，并承擔由此產生的費用。

3.甲方不得拖欠乙方工程進度款，如發生拖欠，應向乙方支付相應利息。

八、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決。

2.協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他約定

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充。

2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

3.本合同一式__________份，甲乙丙三方各執__________份。

附件：

1.工程設計圖紙

2.工程施工圖

3.相關資質證書

4.其他與本合同相關的文件

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

丙方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

乙方為主導的目的和意義在于確