工地勞務承攬合同協議_第1頁
工地勞務承攬合同協議_第2頁
工地勞務承攬合同協議_第3頁
工地勞務承攬合同協議_第4頁
工地勞務承攬合同協議_第5頁
已閱讀5頁,還剩5頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

工地勞務承攬合同協議?甲方(承攬方):姓名:______________________身份證號碼:________________聯系地址:________________聯系電話:________________乙方(定作方):公司名稱:______________________統一社會信用代碼:________________法定代表人:________________聯系地址:________________聯系電話:________________鑒于甲方具備提供工地勞務的專業能力和經驗,乙方有工地勞務需求,雙方經友好協商,依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,就甲方為乙方提供工地勞務承攬服務事宜達成如下協議:一、勞務承攬內容及要求(一)勞務承攬內容1.乙方將位于[工地詳細地址]的[工地名稱]項目中的勞務工作交由甲方承攬,具體勞務工作包括但不限于[詳細列舉勞務工作內容,如土方挖掘、材料搬運、混凝土澆筑、墻體砌筑、木工支模、鋼筋加工與綁扎等,可根據實際情況詳細分類描述]。2.甲方應按照乙方的要求和工程進度安排,組織足夠數量且具備相應技能的勞務人員按時、保質完成上述勞務工作。(二)勞務工作要求1.甲方提供的勞務人員應具備相應的職業技能和工作經驗,身體健康,無妨礙從事本工作的疾病和生理缺陷,并遵守國家法律法規及乙方施工現場的各項規章制度。2.勞務人員應按照國家及行業現行的施工規范、質量驗收標準以及乙方的技術交底要求進行施工,確保勞務工作質量達到優良標準。具體質量標準為[詳細說明各項勞務工作對應的質量標準,如混凝土澆筑應振搗密實、表面平整,無蜂窩麻面;墻體砌筑應灰縫飽滿、垂直平整,偏差符合規定范圍等]。3.甲方應嚴格按照乙方制定的施工進度計劃進行施工,確保各階段勞務工作按時完成,不影響整個工程的工期。施工進度計劃以雙方共同確認的[具體文件名稱,如施工進度橫道圖或網絡圖]為準。如遇不可抗力或乙方原因導致工期延誤的除外,但甲方應及時通知乙方并提供相關證明文件。二、雙方權利與義務(一)甲方權利與義務1.權利有權要求乙方按照本協議約定支付勞務費用。在乙方未按照協議約定履行義務時,有權暫停勞務工作,并要求乙方承擔違約責任。根據工程實際情況,在符合法律法規及乙方要求的前提下,對勞務人員的工作安排和施工方法提出合理建議。2.義務按照本協議約定及乙方要求,組織合格的勞務人員按時、保質完成勞務工作。負責勞務人員的招聘、培訓、管理、考勤及工資發放等工作,并承擔勞務人員的工資、福利、社會保險等費用。對勞務人員進行安全教育培訓,確保勞務人員遵守施工現場安全操作規程,配備必要的安全防護用品,采取有效的安全防護措施,防止安全事故的發生。如因甲方原因導致安全事故,由甲方承擔全部責任。負責施工現場的勞務管理工作,包括但不限于勞務人員的調配、施工進度的跟蹤、質量的監督等,確保勞務工作順利進行。接受乙方的監督檢查,按照乙方的要求及時整改存在的問題。配合乙方辦理與勞務工作相關的各種手續,提供必要的資料和文件。(二)乙方權利與義務1.權利有權對甲方的勞務工作進行監督檢查,要求甲方按照協議約定及質量標準進行施工,對不符合要求的勞務工作有權要求甲方返工整改。有權根據工程實際情況調整勞務工作內容和工作量,但應提前通知甲方,并協商相應的費用調整事宜。在甲方未按照協議約定履行義務時,有權扣除相應的勞務費用或解除本協議,并要求甲方承擔違約責任。2.義務按照本協議約定向甲方支付勞務費用。向甲方提供施工現場的施工圖紙、技術交底、施工規范等相關資料,協助甲方辦理勞務人員的進場手續。負責施工現場的協調管理工作,為甲方提供必要的施工條件,包括但不限于施工場地、水電供應、施工設備等。對甲方的勞務工作給予必要的指導和協助,及時解決施工過程中出現的問題。按照國家及行業相關規定,對施工現場的安全負責,制定安全管理制度,對甲方的勞務人員進行安全教育培訓,提供必要的安全防護設施和用品。如因乙方原因導致安全事故,由乙方承擔相應責任。三、勞務費用及支付方式(一)勞務費用1.雙方經協商確定,本勞務承攬服務的總費用為人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。此費用為固定總價,不因任何因素調整,但因乙方變更勞務工作內容或工作量的除外。2.勞務費用的組成明細如下:[各項勞務工作對應的費用明細,如土方挖掘費用[x]元、材料搬運費用[x]元等,詳細列出每項費用的金額及計算依據][如有其他相關費用,如管理費、利潤等,也應分別列出金額及計算方式](二)支付方式1.本協議簽訂后[x]個工作日內,乙方向甲方支付勞務費用的[預付款比例]作為預付款,即人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。2.甲方按照乙方要求完成[具體勞務工作階段,如基礎工程勞務工作完成]后,經乙方驗收合格,乙方向甲方支付至已完成勞務工作對應費用的[進度款支付比例]。支付金額為人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。3.全部勞務工作完成并經乙方驗收合格后[x]個工作日內,乙方向甲方支付至勞務費用總額的[支付比例],即人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。4.工程竣工驗收合格后[x]個月內,乙方支付剩余勞務費用,即人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。甲方應在每次申請付款前向乙方提供合法有效的發票,否則乙方有權拒絕付款且不承擔任何違約責任。四、質量驗收(一)驗收標準1.勞務工作質量應符合國家及行業現行的施工規范、質量驗收標準以及本協議約定的質量要求。2.乙方應在甲方完成每項勞務工作后及時進行驗收,驗收合格后雙方應簽署書面的驗收文件。如驗收不合格,乙方應書面通知甲方整改,甲方應在接到通知后[x]個工作日內完成整改,并重新提交驗收申請。整改后仍不符合要求的,乙方有權扣除相應的勞務費用,并要求甲方繼續整改直至合格。(二)驗收程序1.甲方完成勞務工作后,應提前[x]個工作日通知乙方進行驗收。2.乙方接到通知后,應組織相關人員對勞務工作進行驗收。驗收內容包括勞務工作質量、工作進度、安全措施等方面。3.驗收合格后,雙方在驗收報告上簽字確認;驗收不合格的,乙方應在驗收報告上注明不合格事項及整改要求,甲方應按照要求進行整改,整改完成后再次申請驗收,直至驗收合格。五、違約責任(一)甲方違約責任1.若甲方未按照本協議約定的時間、質量標準完成勞務工作,每逾期一天,應按照勞務費用總額的[違約比例]向乙方支付違約金;逾期超過[x]天的,乙方有權解除本協議,并要求甲方返還已支付的預付款項,同時甲方應按照勞務費用總額的[違約比例]向乙方支付違約金。如因甲方原因導致乙方遭受其他損失的,甲方還應承擔相應的賠償責任。2.甲方提供的勞務人員不符合協議約定的要求,乙方有權要求甲方更換,由此造成的工期延誤及費用增加由甲方承擔。如甲方未及時更換,乙方有權自行安排人員替代,相關費用從甲方勞務費用中扣除。3.如因甲方原因導致安全事故,甲方應承擔全部法律責任和經濟賠償責任,乙方因此遭受的損失(包括但不限于罰款、賠償第三方損失等)均由甲方承擔。如乙方先行墊付相關費用,甲方應在乙方通知后[x]個工作日內支付給乙方。4.甲方違反本協議約定的保密義務或其他義務,應向乙方支付違約金人民幣[具體金額]元,并賠償乙方因此遭受的全部損失。(二)乙方違約責任1.若乙方未按照本協議約定的時間支付勞務費用,每逾期一天,應按照未支付金額的[違約比例]向甲方支付違約金。2.乙方違反本協議約定的義務,導致甲方無法正常開展勞務工作或遭受其他損失的,乙方應承擔相應的賠償責任。3.如因乙方原因導致工期延誤,乙方應承擔由此增加的勞務費用及給甲方造成的其他損失。六、爭議解決本協議在履行過程中發生的爭議,由雙方協商解決;協商不成的,任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他條款(一)協議變更與解除1.本協議的任何變更或補充需經雙方協商一致,并簽訂書面協議。2.在履行本協議過程中,如因不可抗力或其他不可預見、不可避免的原因導致一方無法履行本協議約定的義務,該方不承擔違約責任,但應及時通知對方并提供相關證明文件。經雙方協商一致后,可以變更或解除本協議。(二)保密條款雙方應對在履行本協議過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密及其他機密信息予以保密,未經對方書面同意,不得向任何第三方披露或使用。本條款的保密期限為自本協議生效之日起[x]年。(三)通知條款1.雙方在本協議中填寫的聯系地址和聯系電話為有效送達地址和電話。任何一方的聯系方式發生變更的,應及時書面通知對方。2.一方按照本協議約定向對方發出的通知、文件等,以書面形式(包括但不限于信函、傳真、電子郵件等)發送至對方有效送達地址的,即視為送達。如通過電子郵件發送的,應以對方收到郵件的時間為準;如通過信函發送的,以信函簽收時間為準;如通過傳真發送的,以傳真發送報告顯示的對方接收時間為準。(四)協議生效與終止1.本協議自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。2.本協議項下的勞務工作全部完成,雙方的權利義務履行完畢,且勞務費用支付完畢后,本協議自動終止。(五)其他約定1.本協議

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論