2025年室內墻面涂料施工合同范本正文本合同（以下簡稱“本合同”）由以下雙方于年月日在中華人民共和國市簽訂：甲方（發包方）：名稱：地址：聯系人：聯系方式：乙方（承包方）：名稱：地址：聯系人：聯系方式：鑒于甲方需要對其位于中華人民共和國市區路號的室內墻面進行涂料施工，乙方擁有相關施工資質并愿意承接該工程，雙方依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規，本著平等、自愿、誠實信用的原則，經友好協商，達成如下協議：第一條工程概況1.1工程名稱：2025年室內墻面涂料施工工程1.2工程地點：中華人民共和國市區路號1.3工程內容：甲方委托乙方對上述地點的室內墻面進行涂料施工，具體包括但不限于墻面基層處理、涂料施工、打磨、填補裂縫等（具體施工內容詳見附件《施工內容清單》）。1.4工程面積：大寫：平方米；小寫：平方米（以雙方確認的實際施工面積為準）。1.5工期要求：開工日期為年月日，竣工日期為年月日，總工期為天。第二條施工范圍與內容2.1施工范圍：乙方負責室內所有需要涂裝的墻面，包括但不限于客廳、臥室、廚房、衛生間、走廊等區域的墻面。2.2施工內容：（1）墻面基層處理：包括但不限于清潔墻面、打磨、填補裂縫、修補脫落或破損部位；（2）涂料施工：按照甲方要求的涂料品牌、顏色、施工工藝進行涂裝；（3）涂料保護：施工完成后，采取必要措施保護墻面不受污染或損壞；（4）其他雙方約定的施工內容（詳見附件）。2.3施工標準：（1）乙方應按照國家或地方相關建筑裝飾裝修工程質量標準及涂料施工規范進行施工；（2）所使用的涂料及輔料應符合國家環保標準及甲方指定的品牌或質量要求。第三條工期與延期3.1工期要求：乙方應按照合同約定的時間完成施工，確保工程按時竣工驗收。3.2延期處理：（1）如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一日，乙方應向甲方支付合同總價款的‰作為違約金；（2）如因甲方原因或不可抗力導致工期延誤，經雙方確認后可順延工期，雙方另行協商具體順延時間。3.3停工與復工：（1）施工過程中，如遇不可抗力、材料供應問題或其他非乙方原因導致停工，乙方應及時通知甲方，并提供相關證明；（2）復工時，雙方應協商確定復工時間，并就復工后的施工安排達成一致。第四條合同價款與付款方式4.1合同總價款：本合同總金額為人民幣元（大寫：元整）。4.2付款方式：（1）合同簽訂后，甲方應支付合同總價款的%作為預付款，即人民幣元；（2）施工進度達到%時，甲方支付合同總價款的%，即人民幣元；（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付合同總價款的%，即人民幣元；（4）剩余的%作為質保金，于質保期滿且無質量問題后支付。4.3付款時間：甲方應在約定的時間內將款項支付至乙方指定賬戶，逾期支付的，每逾期一日，甲方應向乙方支付未付金額的‰作為違約金。4.4發票：乙方應在每次收款前向甲方提供合法有效的增值稅發票或收據。第五條材料與質量要求5.1涂料要求：乙方應使用甲方指定的品牌、型號或質量等級的涂料，具體要求詳見附件。若甲方未指定，乙方應使用符合國家標準的環保涂料。5.2材料供應：乙方應自行采購施工所需的涂料及相關輔料，材料的品牌、質量及環保性能需經甲方確認后方可使用。5.3施工質量：（1）乙方應嚴格按照施工工藝進行操作，確保涂膜均勻、顏色一致、無漏涂、無剝落；（2）施工完成后，乙方應提供相關質量檢測報告或證書，以證明施工質量符合國家或地方標準。5.4驗收標準：（1）工程竣工后，甲方應在日內組織驗收，驗收標準為國家或地方相關質量標準及雙方約定的施工內容；（2）如驗收不合格，乙方應自收到通知之日起日內完成整改，整改費用由乙方承擔。第六條安全管理6.1安全生產：乙方應確保施工過程中的安全，采取必要的安全防護措施，防止發生安全事故。施工期間，乙方應為其施工人員購買相關保險。6.2責任劃分：如因乙方施工不當導致人身傷亡或財產損失，由乙方承擔全部責任。第七條雙方權利與義務7.1甲方權利與義務：（1）有權監督乙方的施工過程及質量；（2）按約定支付合同價款；（3）提供施工所需的水、電、照明等必要條件；（4）協助乙方處理施工過程中與甲方相關的協調工作。7.2乙方權利與義務：（1）有權要求甲方按時支付合同價款；（2）嚴格按照合同約定進行施工，確保施工質量符合要求；（3）保護施工現場環境，避免污染或損壞甲方財物；（4）施工結束后清理施工場地，將廢棄物妥善處理。第八條違約責任8.1甲方違約責任：（1）未能按約定支付合同價款，導致施工無法進行的，乙方有權暫停施工直至甲方履行支付義務；（2）無故終止合同的，甲方應賠償乙方造成的全部損失。8.2乙方違約責任：（1）因施工質量不符合要求導致返工的，乙方承擔返工費用；（2）因乙方原因導致工期延誤的，乙方應按約定支付違約金；（3）未經甲方同意擅自停工的，乙方應承擔由此造成的一切損失。第九條爭議解決9.1因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方應通過友好協商解決。9.2協商不成的，任何一方均可向工程所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。第十條其他條款10.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。10.2本合同附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。10.3本合同一式份，甲乙雙方各執份，自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（