2025建筑工程施工合同（橋梁工程）（合同范本）第一條合同當事人及項目概況1.1合同當事人本合同由以下雙方簽訂：發包人：法定代表人：聯系地址：郵編：聯系方式：承包人：法定代表人：聯系地址：郵編：聯系方式：1.2項目概況工程名稱：工程地點：工程內容：（具體描述橋梁工程的范圍、規模及技術要求）結構形式：（如預應力混凝土連續梁橋等）質量目標：（如達到國家或行業標準的合格等級）第二條施工范圍與工作內容2.1施工范圍承包人負責以下施工范圍內的全部工程：橋梁主體結構：包括墩臺、蓋梁、主梁等；橋面系及附屬設施：如橋面鋪裝、護欄、伸縮縫等；基礎工程：樁基、承臺等；其他相關工作：（根據實際情況補充）。2.2工作內容承包人需完成上述施工范圍內的以下工作：施工圖紙的審核與會審；編制施工組織設計及專項方案；按照設計要求進行材料采購、加工及安裝；負責施工現場的測量放線、進度控制、質量驗收等工作；承擔施工過程中的安全責任及環境保護措施。第三條合同工期3.1計劃開工日期年月日（以發包人書面通知為準）。3.2計劃竣工日期年月日。3.3總工期合同總工期為日歷天，包含節假日及不利天氣影響時間。3.4工期順延因以下原因導致的停工或延誤，經發包人書面確認后，承包人可申請工期順延：不可抗力事件；發包人設計變更或工程量增加；由發包人原因造成的停工；其他非承包人原因導致的情況。第四條合同價款與支付方式4.1合同總價本合同總價為人民幣萬元（大寫：元整），包括但不限于人工費、材料費、機械費、管理費、利潤及稅金等所有費用。4.2合同價款調整在施工過程中，如遇以下情況，雙方可協商調整合同價款：設計變更導致的工程量增減；材料價格波動超出約定范圍；施工條件發生重大變化；其他雙方認可的情況。4.3支付方式預付款：合同簽訂后日內，發包人支付合同總價的%作為預付款；進度款：按月計量，每月日前承包人提交上月完成工程量報告，經發包人審核后日內支付當期進度款的%；竣工結算款：工程竣工驗收合格并完成結算后日內，發包人支付至合同總價的%；質保金：剩余%作為質保金，質保期滿且無質量問題后日內一次性付清。第五條雙方權利與義務5.1發包人的權利與義務發包人有權對工程施工過程進行監督和檢查；發包人應按合同約定支付工程款；發包人應及時提供施工圖紙及技術資料；發包人應協調處理施工場地的外部關系。5.2承包人的權利與義務承包人有權按照合同約定獲得工程款；承包人應嚴格遵守國家法律法規及行業標準，確保工程施工質量、安全及進度；承包人應編制詳細的施工組織設計并報發包人批準；承包人應做好施工現場的環境保護及文明施工工作。第六條材料與設備供應6.1材料供應由承包人提供的材料：（列出具體材料名稱、規格等），需滿足國家或行業標準，并提供相關質量證明文件；由發包人提供的材料：（如有的話，需明確數量、規格及到場時間）。6.2設備管理承包人負責施工機械的租賃、安裝、調試及日常維護工作，確保設備正常運行并符合安全要求。第七條安全文明施工7.1安全生產責任承包人應建立健全安全生產責任制，制定安全操作規程，并對全體人員進行安全教育。如發生安全事故，承包人需承擔全部責任。7.2環境保護措施承包人在施工過程中應采取有效措施減少揚塵、噪音及廢棄物污染，確保符合環保要求。第八條工程質量與驗收8.1質量標準本工程執行以下標準：《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2025；其他相關國家或行業標準：。8.2隱蔽工程驗收承包人應在隱蔽工程覆蓋前小時通知發包人進行檢查，未經發包人簽字確認不得進行下一道工序施工。8.3竣工驗收工程完工后，承包人應提交完整的竣工資料，并書面通知發包人組織驗收。驗收合格后雙方簽署《竣工驗收報告》。第九條工程保修9.1保修范圍與期限保修范圍：（如橋梁主體結構、橋面設施等）；保修期限：自工程竣工驗收合格之日起年，其中基礎工程保修期為年。9.2保修責任在保修期內，承包人應無償修復因施工質量造成的缺陷或損壞，若因發包人使用不當造成的問題由發包人承擔費用。第十條合同變更與解除10.1合同變更任何一方提出合同變更，需經雙方協商一致并簽署書面補充協議。10.2合同解除在以下情況下，發包人有權解除合同：承包人嚴重違約或無能力繼續施工；因承包人原因導致工期延誤超過日歷天。第十一條違約責任11.1承包人違約工期延誤：每延誤一日，承包人支付合同總價的‰作為違約金；質量問題：承包人需無償返工并承擔由此造成的損失。11.2發包人違約逾期付款：每逾期一日，發包人支付應付金額的‰作為違約金；其他違約行為：按實際損失賠償承包人。第十二條爭議解決12.1雙方因合同履行發生爭議時，應協商解決；協商不成可向工程所在地人民法院提起訴訟。第十三條合同生效與份數13.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2本合同一式份，發包人執份，承包人執份，具有同等法律效力。簽署：發包人（蓋章）：法定代表人或授權代表：日期：