栽樹承攬合同協(xié)議?甲方（定作人）：姓名：__________________身份證號碼：__________________地址：__________________聯(lián)系電話：__________________乙方（承攬人）：名稱：__________________統(tǒng)一社會信用代碼：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯(lián)系電話：__________________鑒于甲方有樹木栽種的需求，乙方具備相應(yīng)的栽樹承攬能力，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》相關(guān)規(guī)定，達(dá)成如下栽樹承攬合同協(xié)議：一、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.栽樹地點：位于[具體地址]的[地塊名稱或編號]區(qū)域，該區(qū)域面積為[x]平方米。2.栽種樹木品種及規(guī)格樹木品種：[詳細(xì)列舉所需栽種的樹木品種，如楊樹、柳樹、銀杏樹等]規(guī)格要求：[品種1]：胸徑不小于[x]厘米，樹高不低于[x]米，根系完整，無病蟲害。[品種2]：地徑達(dá)到[x]厘米以上，冠幅不小于[x]米，樹形優(yōu)美，生長健壯。[其他品種以此類推，詳細(xì)描述各品種的具體規(guī)格要求]3.栽種數(shù)量：共需栽種[品種1]樹木[x]棵、[品種2]樹木[x]棵......（按照實際所需栽種的各類樹木品種及數(shù)量詳細(xì)列出）4.服務(wù)內(nèi)容乙方負(fù)責(zé)樹木的采購，確保所采購樹木符合上述規(guī)格要求。乙方應(yīng)組織專業(yè)人員進行樹木的栽種工作，包括但不限于場地清理、樹坑挖掘（樹坑規(guī)格為長[x]厘米、寬[x]厘米、深[x]厘米）、樹木移栽、澆水灌溉、支撐固定等一系列栽樹作業(yè)，并保證栽種質(zhì)量，使樹木成活率達(dá)到[x]%以上。在樹木栽種后的養(yǎng)護期內(nèi)，乙方需定期對樹木進行澆水、施肥、修剪、病蟲害防治等養(yǎng)護工作，確保樹木健康生長。養(yǎng)護期自樹木栽種完成之日起計算，為期[x]個月。二、權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)對乙方的栽樹工作進行監(jiān)督檢查，提出合理的意見和建議。有權(quán)要求乙方按照合同約定的標(biāo)準(zhǔn)和時間完成栽樹及養(yǎng)護工作。在乙方未按照合同約定履行義務(wù)時，有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.義務(wù)向乙方提供栽樹場地的相關(guān)資料，確保乙方能夠順利開展工作。按照合同約定向乙方支付承攬費用。在乙方進行栽樹及養(yǎng)護工作過程中，為乙方提供必要的協(xié)助和配合。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照合同約定支付承攬費用。在甲方未按照合同約定履行義務(wù)時，有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并有權(quán)暫停工作，直至甲方履行義務(wù)。2.義務(wù)嚴(yán)格按照合同約定的樹木品種、規(guī)格、數(shù)量及服務(wù)內(nèi)容進行栽樹及養(yǎng)護工作，確保工作質(zhì)量達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求。自行承擔(dān)栽樹及養(yǎng)護工作所需的全部費用，包括但不限于樹木采購費用、人工費用、工具設(shè)備費用、運輸費用、肥料農(nóng)藥費用等。負(fù)責(zé)所栽種樹木的養(yǎng)護管理工作，確保樹木成活率達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)。如因乙方原因?qū)е聵淠舅劳觯曳綉?yīng)在接到甲方通知后的[x]日內(nèi)負(fù)責(zé)補種相同品種、規(guī)格的樹木。在栽樹及養(yǎng)護工作過程中，遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)安全規(guī)定，采取必要的安全防護措施，確保工作安全進行。如因乙方原因發(fā)生安全事故，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。定期向甲方匯報栽樹及養(yǎng)護工作進展情況，接受甲方的監(jiān)督檢查。妥善保管甲方提供的場地資料及其他相關(guān)信息，不得泄露給任何第三方。三、承攬費用及支付方式1.承攬費用：本合同承攬費用總計為人民幣[x]元（大寫：[大寫金額]）。該費用為固定總價，不因任何因素調(diào)整（除本合同約定的調(diào)整情況外）。2.支付方式合同簽訂后[x]日內(nèi)，甲方向乙方支付承攬費用的[x]%作為預(yù)付款，即人民幣[x]元（大寫：[大寫金額]）。樹木栽種完成并經(jīng)甲方驗收合格后[x]日內(nèi)，甲方向乙方支付承攬費用的[x]%，即人民幣[x]元（大寫：[大寫金額]）。養(yǎng)護期滿且樹木成活率達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)后[x]日內(nèi)，甲方向乙方支付剩余的承攬費用，即人民幣[x]元（大寫：[大寫金額]）。乙方應(yīng)在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕付款且不承擔(dān)任何違約責(zé)任。四、驗收標(biāo)準(zhǔn)及方式1.驗收標(biāo)準(zhǔn)樹木品種、規(guī)格應(yīng)符合合同約定要求。樹木栽種質(zhì)量應(yīng)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，包括樹坑規(guī)格、樹木移栽深度、澆水灌溉、支撐固定等方面，確保樹木成活率達(dá)到[x]%以上。養(yǎng)護期內(nèi)，樹木應(yīng)生長良好，無明顯病蟲害，無大面積落葉、枯枝等情況。2.驗收方式乙方完成栽樹工作后，應(yīng)提前[x]日通知甲方進行驗收。甲方應(yīng)在接到通知后的[x]日內(nèi)組織相關(guān)人員進行驗收。驗收時，雙方共同對樹木的品種、規(guī)格、數(shù)量、栽種質(zhì)量及養(yǎng)護情況等進行檢查核實。如發(fā)現(xiàn)問題，甲方應(yīng)及時向乙方提出書面整改意見，乙方應(yīng)按照要求在規(guī)定時間內(nèi)進行整改，直至達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)。養(yǎng)護期滿后，甲方再次組織驗收，如樹木成活率達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)，視為驗收合格；如未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)按照合同約定負(fù)責(zé)補種或采取其他補救措施，直至驗收合格。驗收合格后，雙方簽署驗收報告。五、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照合同約定按時支付承攬費用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[x]%向乙方支付違約金。逾期超過[x]日的，乙方有權(quán)暫停工作，并要求甲方支付已完成工作對應(yīng)的費用及違約金。若甲方未按照合同約定向乙方提供栽樹場地相關(guān)資料或未提供必要的協(xié)助和配合，導(dǎo)致乙方無法正常開展工作，乙方有權(quán)順延工期，并要求甲方賠償因此造成的損失。2.乙方違約責(zé)任若乙方未按照合同約定的樹木品種、規(guī)格、數(shù)量進行栽種，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)按照合同要求進行更換或補足，并承擔(dān)因此產(chǎn)生的全部費用。如乙方拒絕更換或補足，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方返還已支付的預(yù)付款項，同時乙方應(yīng)按照合同總金額的[x]%向甲方支付違約金。若乙方未按照合同約定的服務(wù)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)進行栽樹及養(yǎng)護工作，導(dǎo)致樹木成活率未達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)補種或采取其他補救措施，直至達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。如因乙方原因給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。若乙方未按照合同約定的時間完成栽樹及養(yǎng)護工作，每逾期一日，應(yīng)按照合同總金額的[x]%向甲方支付違約金。逾期超過[x]日的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方返還已支付的款項，同時乙方應(yīng)按照合同總金額的[x]%向甲方支付違約金。若乙方違反合同約定泄露甲方提供的場地資料及其他相關(guān)信息，乙方應(yīng)承擔(dān)因此給甲方造成的全部損失，并按照合同總金額的[x]%向甲方支付違約金。六、爭議解決本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補