2025園林景觀設計合同書樣本本合同（以下簡稱“本合同”）由以下雙方于年月日在中華人民共和國（city）簽訂：甲方：名稱：地址：聯系人：聯系方式：郵箱：乙方：名稱：地址：聯系人：聯系方式：郵箱：鑒于甲方擬委托乙方進行（projectname）園林景觀設計及施工，乙方同意接受甲方的委托并提供相關服務。根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規，雙方經友好協商，達成如下協議：第一條工程概況1.1工程名稱：1.2工程地點：1.3工程規模：1.4工程內容：第二條合同內容2.1設計內容：乙方根據甲方的要求，提供（projectname）的園林景觀設計服務，包括但不限于以下內容：a.概念設計；b.方案設計；c.施工圖設計；d.竣工圖設計；e.設計優化與調整。2.2施工內容：乙方按照設計圖紙和相關規范，完成（projectname）的園林景觀施工工作，包括但不限于以下內容：a.土方工程；b.植物種植；c.硬景施工；d.配套設施建設；e.清潔與養護。第三條雙方責任與義務3.1甲方的責任：a.按時提供設計所需的資料和文件；b.按照合同約定支付設計和施工費用；c.及時對設計方案和施工進度進行確認和反饋；d.負責施工現場的協調工作，確保施工順利進行。3.2乙方的責任：a.按照合同約定完成設計和施工任務；b.保證設計文件的完整性和科學性，符合相關法律法規和規范要求；c.在施工過程中嚴格遵守安全生產規定，確保施工安全；d.負責設計和施工期間的溝通協調，及時解決出現的問題。第四條工期和進度管理4.1總工期：本工程總工期為日歷天，自合同簽訂之日起計算。4.2進度計劃：乙方應根據工程規模和進度要求，制定詳細的施工進度計劃，并于合同簽訂后日內提交甲方備案。4.3延期責任：如因乙方原因導致工期延誤，甲方有權要求乙方支付違約金，每日違約金金額為合同總金額的‰。第五條質量要求5.1設計質量：乙方提供的設計文件應符合相關法律法規和規范要求，設計成果應達到甲方提出的設計標準和要求。5.2施工質量：乙方應嚴格按照設計圖紙和相關規范進行施工，確保工程質量達到國家規定的合格標準。第六條工程價款6.1合同總價：本合同總金額為人民幣元（大寫：元整），包括設計費、施工費及相關費用。6.2付款方式：a.合同簽訂后，甲方支付合同總價的%作為預付款；b.設計圖紙通過甲方確認后，甲方支付合同總價的%；c.工程竣工驗收合格后，甲方支付剩余的%。6.3付款時間：每次付款應在相應階段完成后日內支付。第七條竣工驗收與資料移交7.1竣工驗收：工程完成后，乙方應通知甲方進行竣工驗收。驗收依據為設計圖紙、施工合同及相關規范。驗收合格后，雙方簽署《竣工驗收報告》。7.2資料移交：乙方應向甲方提供完整的工程竣工資料，包括但不限于設計圖紙、施工記錄、驗收報告等。第八條違約責任8.1甲方違約：a.未按合同約定支付工程款，逾期日以上的，乙方有權暫停施工，由此造成的損失由甲方承擔；b.因甲方原因導致工程停工或變更，甲方應承擔相應的損失和費用。8.2乙方違約：a.未按合同約定完成設計或施工任務，乙方應承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償甲方損失；b.因乙方原因導致工程質量不達標，乙方應負責返工，并承擔由此產生的費用。第九條保險9.1乙方應為其施工人員購買適當的保險，包括但不限于人身意外傷害保險和財產保險。9.2乙方應采取合理措施，防止施工現場發生意外事故，并承擔由此產生的責任。第十條爭議解決10.1因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方應通過友好協商解決。10.2協商不成的，任何一方均可向（city）有管轄權的人民法院提起訴訟。第十一條合同的變更與終止11.1合同的變更：雙方協商一致，可以書面形式對本合同進行變更。變更后的合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同的終止：因不可抗力或其他原因導致合同無法履行的，雙方可協商終止合同，并就終止后的事項達成書面協議。第十二條附則12.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。12.2本合同一式份，甲乙雙方各執份，具有同等法律效力。12.3本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（蓋章）：法定代表人或授權代表簽字：年月日乙方（蓋章）：