2025橋梁建筑施工合同書合同編號：簽訂地點：簽訂時間：甲方（發包方）：地址：法定代表人：聯系方式：乙方（承包方）：地址：法定代表人：聯系方式：根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關法律法規，甲乙雙方本著平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就橋梁建筑施工事宜協商一致，訂立本合同。一、工程概況項目名稱：橋梁建筑工程項目地點：工程內容：（包括但不限于橋梁主體結構、基礎工程、附屬設施等）工程規模：（總長度、寬度、車道數等）工程性質：（新建/改擴建/維修）合同總價：人民幣元（大寫：元整），最終以實際施工量及結算為準。二、合同工期工期總日歷天數：天開工日期：年月日竣工日期：年月日乙方應按照甲方的進度計劃開展施工，如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應責任。三、工程質量和標準質量標準：（執行國家或地方相關質量驗收標準）乙方應嚴格按照設計圖紙、施工規范及技術要求進行施工，確保工程質量達到約定標準。隱蔽工程驗收：乙方應在隱蔽工程覆蓋前通知甲方驗收，驗收合格后方可進行隱蔽施工。工程保修：工程竣工驗收合格后，乙方應按國家規定提供質量保修服務，保修期為年。四、合同價款與支付方式合同總價：人民幣元（大寫：元整）付款方式：（1）預付款：合同簽訂后，甲方支付合同總價的％作為預付款；（2）進度款：按月支付，每月日前支付上月已完成工程量的％；（3）竣工驗收款：工程竣工驗收合格后支付至合同總價的％；（4）質保金：剩余％作為質保金，待保修期滿后一次性支付。五、雙方權利與義務甲方權利與義務提供設計圖紙及技術資料，確保乙方施工需要。按時支付工程款，不得無故拖延或扣減。監督乙方施工進度及質量，有權提出合理建議和要求。為乙方提供施工現場的水、電、路等基本條件。乙方權利與義務嚴格按照合同約定及設計要求施工，確保工程質量和安全。編制施工組織設計及進度計劃，報甲方批準后實施。負責施工現場的管理，遵守國家及地方的安全生產、環境保護等相關法規。及時向甲方提交竣工驗收所需資料，配合甲方進行竣工驗收。六、材料設備供應甲供材料：（明確材料種類、規格、數量及供應時間）乙供材料：（明確材料種類、規格、數量及檢驗標準）乙方采購的材料設備應符合國家質量標準，并提供合格證明文件。材料設備進場后，甲乙雙方共同驗收，不符合要求的材料設備不得使用。七、工程變更與簽證工程變更：因設計或甲方要求變更的，乙方應按變更通知進行施工，變更費用由雙方協商確定。工程簽證：施工現場發生的簽證事項，乙方應及時提交簽證申請，經甲方審核后生效。八、工程暫停與復工因非乙方原因導致工程暫停，乙方有權要求甲方簽證停工時間和相應費用。工程停工期間，乙方負責施工現場的保管和安全工作。復工時，甲方應提前通知乙方，乙方應及時組織復工。九、工期延誤與索賠乙方原因導致工期延誤，每延誤一天，乙方應支付合同總價‰的違約金。非乙方原因導致工期延誤，乙方有權要求順延工期或補償相應費用。十、合同解除合同履行期間，如發生以下情形，甲方有權解除合同：（1）乙方嚴重違反合同約定，影響工程質量和工期；（2）乙方將其承包的工程非法轉包或分包；（3）乙方連續日無正當理由停工。合同解除后，乙方應立即退場，已完成的工程經雙方協商確定結算金額。十一、違約責任乙方未按合同約定完成工程施工或質量不符合標準，應承擔修復或返工責任，并賠償由此造成的損失。甲方未按合同約定支付工程款，每逾期一天支付應付款項‰的違約金。十二、爭議解決因本合同履行發生爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起訴訟。十三、其他約定本合同未盡事宜，由雙方協商補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。本合同一式份，甲乙雙方各執份，自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（蓋章）：法定代表人或授權代表簽字：日期：年月日乙方（蓋章）：法定代表人或授權代表簽字：