2025建筑工程項目標準合同合同編號：本合同由以下雙方于年月日在中華人民共和國（城市/地區）簽訂：甲方（發包人）：名稱：地址：法定代表人：聯系方式：乙方（承包人）：名稱：地址：法定代表人：聯系方式：鑒于甲方需要進行建筑工程項目（以下簡稱“本工程”）的施工，乙方具備相應的資質、技術和能力，雙方依據《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國建筑法》等相關法律法規，茲簽訂本合同，以資信守。第一條工程概況1.1工程名稱：1.2工程地點：1.3工程規模：1.4工程性質：1.5批文文號：第二條工程內容與范圍2.1工程內容：本工程包括但不限于下列內容：（1）（具體描述工程內容，如土建工程、給排水工程、電氣工程等）；（2）；（2）。2.2工程范圍：本工程的施工范圍以雙方確認的施工圖紙、技術規范和工程量清單為準。如施工過程中需調整范圍，雙方應另行協商并簽訂補充協議。第三條承包方式與價款3.1承包方式：本工程采用（單價承包/包工包料/其他）方式，具體承包方式以本合同約定為準。3.2合同價款：本合同暫定合同總價為人民幣元（大寫：），其中包含（具體描述價款包含的內容，如人工費、材料費、機械費等）。3.3價格調整：在本工程實施期間，如遇國家政策調整、材料價格波動、匯率變化等不可抗力因素，雙方可協商調整合同價款，并簽訂補充協議。第四條工期4.1開工日期：年月日4.2竣工日期：年月日4.3總工期：天4.4工期延誤：因乙方原因導致工期延誤的，每延誤一日，乙方應向甲方支付違約金人民幣元，并承擔由此造成的損失。如工期延誤超過日，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償損失。4.5不可抗力：如因戰爭、自然災害、政府行為等不可抗力因素導致工期延誤，雙方協商順延工期，無需承擔違約責任。第五條雙方權利與義務甲方權利與義務：5.1負責提供工程場地、施工圖紙、技術資料及其他必要條件；5.2按約定支付工程款；5.3監督乙方施工進度、質量，并提出合理建議；5.4負責協調與工程相關的政府審批及驗收工作；5.5其他約定：。乙方權利與義務：5.6按照合同約定的工期、質量標準完成施工任務；5.7遵守國家法律法規及行業規范，確保施工安全；5.8負責施工期間的材料保管、設備維護及施工現場清理；5.9接受甲方的監督和檢查，并及時整改發現問題；5.10其他約定：。第六條驗收標準與質量要求6.1驗收標準：本工程驗收標準執行國家及地方現行建筑規范和標準，包括但不限于《建筑工程施工質量驗收統一標準》（GB50300-2013）等。6.2質量要求：乙方須確保工程達到（具體質量標準，如優良、合格等），否則甲方有權要求返工或賠償損失。6.3中間驗收：對于隱蔽工程和關鍵部位，乙方應提前小時通知甲方進行中間驗收，未經驗收不得進行下道工序施工。第七條工程款支付7.1合同價款支付方式：甲方按下列方式支付工程款：（1）合同簽訂后，支付合同總價的%作為預付款；（2）工程進度達到%時，支付合同總價的%；（3）工程竣工驗收合格后，支付合同總價的%；（4）剩余%作為質保金，質保期滿后無質量問題一次性支付。7.2付款時間：甲方應于每期工程款達到支付條件后的日內支付相應款項，逾期支付的，每逾期一日，按未支付金額的%向乙方支付違約金。7.3發票：乙方應向甲方提供合法有效的增值稅專用發票或普通發票。第八條違約責任8.1工期違約：如乙方未能按約定工期完成工程，每延誤一日，應向甲方支付違約金人民幣元。8.2質量違約：如乙方施工質量未達到約定標準，需返工的，乙方承擔返工費用，且工期不得順延；如造成損失，甲方有權要求賠償。8.3安全違約：如乙方施工過程中發生安全事故，導致人員傷亡或財產損失的，乙方應承擔全部責任，并賠償由此給甲方造成的損失。8.4甲方違約：如甲方未能按約定支付工程款，每逾期一日，應按未支付金額的%向乙方支付違約金，且不得以此為由要求乙方停工或順延工期。第九條變更與解除9.1工程變更：如需變更工程內容或范圍，雙方應簽訂書面補充協議，并明確變更后的工期、價款及質量標準。9.2單方解除：如乙方未能按約定履行合同義務，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償損失；如甲方未能履行支付義務，乙方有權暫停施工或解除合同，并要求賠償損失。第十條爭議解決10.1雙方因履行本合同發生爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方可向工程所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。第十一條生效與終止11.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2本工程竣工驗收合格且工程款結清后，本合同自行終止。第十二條其他條款12.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。12.2本合同一式份，雙方各執份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：法定代表人或授權代表簽字：日期：年月日乙方（蓋章）：法定代表人或授權代表簽字：日期：年