




版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
建筑施工合同補充協議附屬工程合同編號:[具體合同編號]以下是一份建筑施工合同補充協議附屬工程的合同模板:一、引言本補充協議旨在明確建筑施工合同中附屬工程的相關事宜,以補充和完善原合同的內容,保證附屬工程的順利進行和各方權益的保障。二、定義與解釋在本補充協議中,除非另有明確規定,下列術語具有以下含義:“附屬工程”:指在主合同約定的建筑工程基礎上,為滿足特定需求而進行的額外工程,包括但不限于[具體附屬工程內容列舉]?!鞍l包方”:指與承包方簽訂主合同的一方,負責提供施工條件和支付工程價款等。“承包方”:指接受發包方委托,承擔附屬工程施工任務的一方,負責按照本補充協議的要求進行施工和交付工程。三、附屬工程的范圍與內容(一)具體附屬工程的描述1.工程名稱及地點:[附屬工程名稱],位于[具體地點]。2.工程規模與標準:根據設計圖紙和相關規范要求,本附屬工程的規模為[具體規模描述],標準為[具體標準說明]。3.工程施工內容與要求:包括但不限于[詳細列舉施工內容,如基礎加固、裝飾裝修、給排水工程等],施工過程中應嚴格按照國家和地方相關標準以及設計要求進行,保證工程質量符合要求。四、工程進度與工期(一)開工日期與竣工日期1.預計開工時間:[預計開始施工的具體時間]。2.竣工時間及延期規定:本附屬工程的竣工時間為[預計竣工的具體時間],如因不可抗力、發包方原因或承包方原因導致工程延期,應按照本協議的約定進行處理。如因承包方原因導致工程延期,承包方應承擔相應的違約責任。(二)工程進度計劃1.各階段工程的時間節點:根據工程的實際情況,制定詳細的工程進度計劃,明確各階段工程的開始時間、結束時間和關鍵節點,以保證工程按時完成。2.進度控制與調整機制:雙方應建立定期的工程進度會議制度,及時溝通工程進展情況,如發覺工程進度滯后,應共同分析原因并采取相應的措施進行調整,以保證工程進度符合計劃要求。五、工程質量與驗收(一)質量標準1.適用的質量規范與標準:本附屬工程應按照國家和地方相關的質量規范與標準進行施工,如[列舉適用的規范標準,如建筑工程施工質量驗收統一標準、建筑裝飾裝修工程質量驗收規范等]。2.質量檢驗與驗收程序:在施工過程中,承包方應按照相關規范要求進行自檢,如發覺質量問題應及時整改。工程完工后,承包方應向發包方提交驗收申請,發包方應組織相關人員進行驗收。驗收合格后,雙方應簽署驗收報告,如驗收不合格,承包方應在規定的時間內進行整改,直至驗收合格。六、工程價款與支付(一)工程價款的計算方式1.單價與總價的確定:根據工程的施工內容和工程量,確定各分項工程的單價,總價為各分項工程單價乘以工程量之和。2.變更價款的計算方法:如在施工過程中發生工程變更,應按照相關規定和合同約定計算變更價款。變更價款的計算應考慮變更的工程量、變更的單價以及變更對工程進度和質量的影響等因素。(二)支付方式與時間1.預付款的支付:發包方應在合同簽訂后[預付款支付的具體時間]內,向承包方支付工程預付款,預付款金額為合同總價的[預付款比例]。2.工程進度款的支付:承包方應按照工程進度計劃提交工程進度款支付申請,發包方應在收到申請后的[規定時間]內進行審核,如審核通過,應按照合同約定的比例向承包方支付工程進度款。工程進度款的支付比例應根據工程的實際進展情況和質量情況進行調整。3.竣工結算款的支付:工程竣工后,承包方應向發包方提交竣工結算報告,發包方應在收到報告后的[規定時間]內進行審核,如審核通過,應按照合同約定的時間向承包方支付竣工結算款。竣工結算款的支付應扣除已支付的預付款和工程進度款,并扣除因承包方原因導致的工程質量問題或工程延期等費用。4.支付擔保與違約責任:為保證工程價款的支付,承包方應提供相應的支付擔保。如發包方未按照合同約定支付工程價款,應承擔違約責任,按照合同約定的比例向承包方支付違約金,并賠償承包方因此造成的損失。七、雙方權利與義務(一)發包方的權利與義務1.提供施工條件:發包方應按照合同約定向承包方提供施工所需的場地、水電等條件,并保證施工條件符合相關標準和要求。2.支付工程價款:發包方應按照合同約定的時間和方式向承包方支付工程價款,不得無故拖欠。3.監督工程進度與質量:發包方應定期對工程進度和質量進行監督檢查,如發覺問題應及時通知承包方進行整改。(二)承包方的權利與義務1.施工組織與管理:承包方應按照合同約定和工程進度計劃進行施工組織與管理,保證工程按時完成。2.保證工程質量與安全:承包方應嚴格按照相關標準和要求進行施工,保證工程質量符合要求,并采取必要的安全措施保證施工安全。3.按時交付工程:承包方應按照合同約定的時間和要求交付工程,如因承包方原因導致工程延期交付,應承擔相應的違約責任。八、工程變更與索賠(一)工程變更的程序與要求1.變更的提出與審批:如在施工過程中需要進行工程變更,應由發包方或承包方提出申請,經雙方協商一致后,由發包方發出變更指令。變更指令應明確變更的內容、范圍、工程量和單價等相關信息。2.變更價款的確定:如發生工程變更,應按照相關規定和合同約定計算變更價款。變更價款的計算應考慮變更的工程量、變更的單價以及變更對工程進度和質量的影響等因素。(二)索賠的提出與處理1.索賠的事由與期限:如因發包方原因導致承包方遭受損失,承包方有權提出索賠。索賠的事由應符合合同約定和相關法律規定,索賠的期限為自知道或應當知道索賠事由之日起[規定期限]內。2.索賠的處理程序與方式:承包方應在規定的期限內提交索賠報告,發包方應在收到報告后的[規定時間]內進行審核,如審核通過,應按照合同約定的方式進行賠償;如審核不通過,應說明理由并告知承包方。九、違約責任(一)雙方違約的情形與責任1.發包方違約的責任:如發包方未按照合同約定提供施工條件、支付工程價款或履行其他義務,應承擔違約責任,按照合同約定的比例向承包方支付違約金,并賠償承包方因此造成的損失。2.承包方違約的責任:如承包方未按照合同約定進行施工、交付工程或履行其他義務,應承擔違約責任,按照合同約定的比例向發包方支付違約金,并賠償發包方因此造成的損失。如因承包方原因導致工程質量問題或工程延期,承包方應承擔相應的法律責任。(二)違約責任的承擔方式1.違約金的支付:如一方違約,應按照合同約定的比例向對方支付違約金。違約金的支付應在違約行為發生后的[規定時間]內進行。2.損失賠償的計算:如一方違約給對方造成損失,應按照實際損失進行賠償。損失賠償的計算應包括直接損失和間接損失,如因違約導致的工程修復費用、停工損失、逾期交付違約金等。十、爭議解決(一)爭議的解決方式1.協商解決:如雙方發生爭議,應首先通過友好協商解決。協商應在爭議發生后的[規定時間]內進行,如協商不成,可按照本協議的約定進行仲裁或訴訟。2.仲裁或訴訟:如雙方協商不成,可向有管轄權的仲裁機構申請仲裁或向人民法院提起訴訟。仲裁裁決為終局裁決,對雙方均具有法律約束力。如選擇訴訟,雙方應按照相關法律規定確定管轄法院。(二)仲裁或訴訟的管轄地:如選擇仲裁,仲裁地點為[具體仲裁地點];如選擇訴訟,管轄法院為[具體管轄法院]。十一、其他條款(一)合同的生效與終止1.合同的生效條件:本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。2.合同的終止情形:本合同在以下情形下終止:工程竣工驗收合格,雙方履行完各自的義務;因不可抗力導致合同無法履行;雙方協商一致終止合同。(二)合同的份數與保管1.合同的份數:本合同一式[具體份數]份,雙方各執[具體份數]份,具有同等法律效力。2.合同的保管與存檔:雙方應將本合同妥善保管,以備日后查閱。合同期滿后,雙方應將合同原件交還給對方或按照相關規定進行處理。(三)通知與送達1.通知的方式:雙方之間的通知應采用書面形式,可以通過郵寄、傳真、郵件等方式送達。如采用郵寄方式,以寄出之日視為送達;如采用傳真或郵件方式,以發送成功之日視為送達。2.送達的地點與期限:通知的送達地點為雙方在本合同中約定的地址,如未約定地址,以對方實際經營地址或注冊地址為準。通知的送達期限為自發出之日起[規定時間]內。(四)附則1.合同的補充與修改:本合同如有未盡事宜或需要補充修改,雙方應協商一致后簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。2.合同的解釋與適用:本合同的解釋與適用應遵循國家相關法律規定,如法律規定不明確的,應根據合同的目的和公平原則進行解釋。主體蓋章簽字部分:發包方(蓋章):____________________法定代表人(簽字):________
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- T/CCS 030-2023采煤機智能調高與軌跡規劃技術規范
- T/CCASC 3002-2023聚氯乙烯動態熱穩定性試驗雙輥開煉機塑煉法
- T/CCAS 038-2024水泥行業5G智能安全帽
- T/CAS 851-2024氫氣輸送工業管道技術規程
- T/CAQI 41-2018直飲水水站安裝驗收要求
- 大一c語言考試題及答案
- 畫圖教程考試題及答案
- 健康學院面試題及答案
- 畜牧英語面試題及答案
- 新人教版語文七年級上冊文言文知識點總結模版
- 基于PLC的藥房取藥系統設計
- 2023年南方科技大學機試樣題練習
- GB/T 24282-2021塑料聚丙烯中二甲苯可溶物含量的測定
- GB/T 16447-2004煙草及煙草制品調節和測試的大氣環境
- 講義配電房可視化管理標準課件
- 建筑大師伊東豐雄簡介及作品集課件
- 《新疆精河縣烏蘭達坂脈石英礦資源儲量核實報告》礦產資源儲量
- 管理學原理第六章 指揮課件
- 工序標準工時及產能計算表
- 2023年最新的馬季吹牛相聲臺詞
- 幼兒園大班數學口算練習題可打印
評論
0/150
提交評論