2025建筑外墻保溫施工合同模板第一部分工程概況第一條工程名稱：本工程名稱為：。第二條工程地點：本工程地點位于：。第三條工程內容：本工程內容為：建筑外墻保溫工程，具體包括但不限于以下內容：外墻保溫系統的材料供應及施工；保溫層施工、抗裂防護層施工；相關節點處理及收尾工作；按照設計圖紙及規范要求完成所有施工內容。第四條結構類型及層數：本工程結構類型為：，層數為：層。第二部分承包范圍第五條承包范圍：乙方（施工方）承包的范圍包括：根據設計圖紙和相關規范要求，完成外墻保溫工程的全部施工內容；提供合格的外墻保溫材料，并承擔材料運輸及保管責任；負責保溫工程的施工，包括但不限于基層處理、保溫層施工、抗裂防護層施工、門窗洞口等細部節點處理；負責施工過程中產生的垃圾清理及施工區域的環境衛生；配合甲方（建設方）進行工程驗收及竣工資料整理。第六條承包方式：本工程采用包工包料（□）、包工不包料（□）、其他（□）的方式承包，具體方式如下：乙方負責全部材料的采購、供應及施工；乙方應確保所采購的材料符合設計要求及國家相關標準。第三部分合同工期第七條合同工期：本工程的總工期為：日歷天；開工日期：；竣工日期：。第八條工期順延：因甲方原因導致的停工或延誤，工期相應順延；不可抗力因素（如自然災害、戰爭等）導致的停工，工期相應順延；甲方未能按合同約定支付工程款，導致施工無法進行的，工期相應順延。第九條施工進度計劃：乙方應于開工前提交詳細的施工進度計劃，經甲方審核后執行；乙方應嚴格按施工進度計劃組織施工，確保工期目標的實現；如乙方未按計劃施工，甲方有權要求乙方調整進度計劃，并采取相應措施確保工期。第四部分質量標準第十條質量標準：本工程外墻保溫工程質量要求達到國家現行《建筑節能工程施工質量驗收規范》（GB50411）及相關標準的要求；具體質量要求為：；保溫材料的性能指標必須符合國家及地方相關標準，具體指標為：。第十一條質量驗收程序：工程施工前，乙方應向甲方提交材料進場報驗資料；施工過程中，乙方應配合甲方及監理單位進行質量檢查；工程完工后，乙方應向甲方提交完整的竣工資料，并申請驗收；驗收合格后，雙方簽署驗收記錄，工程移交甲方。第十二條質量保修：本工程的質量保修期為年，自工程竣工驗收合格之日起計算；保修期內，乙方應按國家有關規定承擔保修責任；如因乙方施工質量問題導致的返修，乙方應承擔全部費用。第五部分合同價款第十三條合同價款：本工程合同總價款為：人民幣元（大寫：元整）；合同總價款包括材料費、人工費、機械費、管理費、利潤、稅金及其他相關費用；本合同采用固定總價（□）、固定單價（□）、可調價格（□）的方式計價，雙方約定為：。第十四條合同價款支付：預付款：合同簽訂后日內，甲方支付合同總價款的%作為預付款；進度款：工程形象進度達到%時，甲方支付至合同總價款的%；竣工驗收合格后，甲方支付至合同總價款的%；質量保修金：剩余合同總價款的%作為質量保修金，保修期滿后無質量問題一次性支付。第十五條價款調整：因設計變更導致的工程量變化，雙方應協商調整合同價款；調整原則為：；調整程序為：。第六部分施工進度第十六條施工進度要求：乙方應按合同約定的工期組織施工，確保工程按期完成；如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一日，乙方應向甲方支付違約金人民幣元；總工期延誤超過日，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償相關損失。第十七條施工計劃調整：如因設計變更或甲方要求調整施工計劃，乙方應服從調整；調整施工計劃后，乙方應重新編制施工進度計劃，并報甲方審批；調整后的施工計劃應作為合同附件，具有同等法律效力。第七部分材料設備第十八條材料供應：乙方負責全部材料的采購、供應及保管；材料的品牌、規格、型號應符合設計要求及合同約定；材料進場前，乙方應向甲方提交材料樣品及質量證明文件，經甲方認可后方可進場。第十九條材料檢驗：材料進場后，乙方應通知甲方及監理單位進行檢驗；檢驗合格后方可用于施工；如檢驗不合格，乙方應立即退換材料，并承擔由此產生的費用。第二十條設備管理：施工過程中使用的機械設備由乙方自行負責；乙方應確保機械設備的完好性，并遵守相關安全操作規程；施工期間機械設備發生故障，乙方應自行維修或更換，不得影響施工進度。第八部分工程質量第二十一條質量責任：乙方對其承包范圍內的工程質量負責；施工過程中乙方應嚴格執行質量管理體系，確保工程符合設計要求和規范標準；如因乙方施工質量問題導致的返修或整改，乙方應承擔全部責任及費用。第二十二條質量檢查：甲方有權對施工過程進行質量檢查，乙方應予以配合；施工過程中發現質量問題，甲方有權要求乙方返工或整改；返工或整改費用由乙方承擔，工期不予順延。第二十三條隱蔽工程驗收：施工中涉及隱蔽工程的部分，乙方應在隱蔽前通知甲方及監理單位進行驗收；驗收合格后方可進行后續施工；驗收不合格的部分，乙方應立即整改，直至驗收合格為止。第九部分安全施工第二十四條安全責任：乙方負責其施工范圍內的安全生產管理；乙方應遵守國家及地方安全生產法律法規，采取有效的安全防護措施；如因乙方原因發生安全事故，乙方應承擔全部責任及費用。第二十五條安全施工要求：乙方應為施工人員購買意外傷害保險；施工人員應持證上崗，特殊工種應具備相關資格證書；施工現場應設置安全警示標志，并做好防火、防墜落等防護措施。第二十六條安全事故處理：如發生安全事故，乙方應立即采取有效措施進行救援；乙方應保護事故現場，并及時向甲方及相關部門報告；事故處理完畢后，乙方應提交詳細的事故報告及處理方案。第十部分工程驗收第二十七條驗收標準：本工程驗收標準為：《建筑節能工程施工質量驗收規范》（GB50411）及相關標準；具體驗收要求為：。第二十八條驗收程序：工程完工后，乙方應向甲方提交完整的竣工資料；甲方應在收到資料后日內組織驗收；驗收合格后，雙方簽署竣工驗收記錄，工程移交甲方；驗收不合格的部分，乙方應立即整改，直至驗收合格為止。第二十九條竣工資料：乙方應提供完整的竣工資料，包括但不限于：（1）施工圖及設計變更文件；（2）材料進場報驗記錄；（3）施工記錄及隱蔽工程驗收記錄；（4）保溫材料檢測報告；（5）其他相關資料。竣工資料應真實、完整、規范，符合檔案管理要求。第十一部分合同價款支付第三十條工程款支付：預付款：合同簽訂后日內，甲方支付預付款人民幣元；進度款：工程形象進度達到%時，甲方支付進度款人民幣元；竣工驗收合格后，甲方支付至合同總價款的%；質量保修金：剩余合同總價款的%作為質量保修金，保修期滿后無質量問題一次性支付。第三十一條支付方式：工程款支付采用銀行轉賬方式；乙方應提供有效的收款賬戶信息；甲方應在約定時間內完成支付，如逾期支付，應承擔相應違約責任。第十二部分保修責任第三十二條保修期限：本工程的質量保修期為年，自竣工驗收合格之日起計算；保修期內，乙方應按國家有關規定承擔保修責任。第三十三條保修內容：乙方負責修復因施工質量問題導致的保溫層脫落、開裂等問題；保修期間，乙方應安排專人負責維修服務，接到甲方通知后小時內響應；保修費用由乙方承擔，如因甲方使用不當導致的損壞，維修費用由甲方承擔。第十三部分合同的變更與解除第三十四條合同變更：合同履行過程中，經雙方協商一致，可對合同內容進行變更；變更內容應以書面形式確認，并作為合同附件，具有同等法律效力。第三十五條合同解除：如因乙方原因導致工期延誤超過日，甲方有權解除合同；如因甲方原因導致工程停工超過日，乙方有權解除合同；合同解除后，雙方應進行結算，并承擔相應的違約責任。第十四部分違約責任第三十六條乙方違約責任：乙方未按合同約定的工期完成施工，每逾期一日，應向甲方支付違約金人民幣元；因乙方施工質量問題導致返修或整改，乙方應承擔全部費用及相應損失；乙方未履行安全責任，導致安全事故發生的，應承擔全部責任及費用。第三十七條甲方違約責任：甲方未按合同約定支付工程款，每逾期一日，應向乙方支付違約金人民幣元；因甲方原因導致工程停工，乙方有權要求甲方賠償相關損失；甲方未履行合同約定的其他義務，應承擔相應責任。第十五部分爭議解決第三十八條爭議解決方式：本合同履行過程中如發生爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，可向工程所在地人民法院提起訴訟。第十六部分其他約定第三十九條其他條款：本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力；本合同附件為本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力；本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至工程保修期滿并結算完畢后終止。甲方（蓋章）：法定代