停工復工協議合同?甲方：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________乙方：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________鑒于甲方因[停工原因]需要進行停工，并計劃在后續合適時間復工，乙方具備相關的施工/服務能力，甲乙雙方經友好協商，就停工復工事宜達成如下協議：一、標的物或服務具體描述（一）工程概況（如涉及工程建設）1.工程名稱：____________________2.工程地點：____________________3.工程內容及規模：詳細描述工程涵蓋的具體工作內容、建筑結構、建筑面積、層數、高度等相關指標，例如：本工程為[建筑類型]，總建筑面積為[x]平方米，地上[x]層，地下[x]層，主要包括基礎工程、主體結構工程、裝飾裝修工程、水電安裝工程等。4.工程承包范圍：明確乙方負責施工的具體范圍，包括但不限于[列舉具體施工范圍，如從基礎土方開挖到主體結構封頂，包括混凝土工程、鋼筋工程、模板工程等]。（二）服務內容（如涉及服務項目）1.服務類型：____________________（如設備維護服務、技術支持服務等）2.服務具體要求：詳細說明服務的具體內容和標準，例如：設備維護服務要求乙方定期對甲方的[設備名稱]進行巡檢、保養、維修，確保設備正常運行，設備出現故障時應在接到通知后的[x]小時內到達現場進行維修，維修質量應符合國家相關標準及甲方要求等。3.服務期限：起始日期為[具體日期]，終止日期為[具體日期]。在停工期間，乙方應按照約定對相關設備或設施進行必要的維護保養，以確保復工后能夠迅速恢復正常運行。二、權利義務（一）甲方權利義務1.權利有權根據實際情況決定停工及復工時間，并提前通知乙方。對乙方的施工/服務過程進行監督檢查，提出合理的意見和建議。有權要求乙方按照本協議約定履行義務，如乙方未履行或不當履行，甲方有權追究乙方的違約責任。2.義務按照本協議約定向乙方支付相關費用。為乙方的施工/服務提供必要的協助和配合，包括提供施工場地、施工圖紙、水電接入等條件（如適用）。在停工前，應向乙方提供停工的具體原因、預計停工時間等信息，并協助乙方做好停工期間的各項準備工作，如清理施工現場、妥善保管施工設備及材料等。在復工前，應提前通知乙方復工時間，并確保具備復工條件，如場地條件符合要求、水電供應正常等。（二）乙方權利義務1.權利有權要求甲方按照本協議約定支付費用。在停工期間，有權要求甲方提供必要的協助和配合，以完成與停工相關的各項工作，如保護現場、保管設備材料等。在復工前，有權要求甲方提供復工所需的條件和信息。2.義務按照國家法律法規、行業規范及本協議約定進行施工/服務。在停工期間，負責對施工現場的設備、材料、臨時設施等進行妥善保管和維護，確保其安全、完好，因乙方保管不善導致的損失由乙方承擔。按照甲方通知的停工時間，及時停止施工/服務，并做好停工期間的各項收尾工作，如清理場地、拆除臨時設施等（如適用）。在接到甲方復工通知后，應在規定時間內組織人員、設備等進場復工，確保復工后的施工/服務順利進行。復工后，乙方應按照原施工計劃或服務方案加快推進工作，確保工程/服務按時完成或達到約定標準。定期向甲方匯報停工期間的工作進展情況及施工現場的狀況，如設備材料的保管情況、有無安全隱患等。三、費用及支付方式（一）費用1.停工期間費用雙方協商確定停工期間乙方應收取的費用為[x]元。該費用包含乙方為停工期間的各項工作所發生的成本，如設備材料保管費用、人員看護費用等，但不包括因甲方原因導致的額外損失費用（如有）。若因甲方原因導致停工時間延長或出現其他額外情況，雙方應根據實際情況協商調整停工期間費用。2.復工后費用復工后的費用按照原合同約定的計價方式和標準執行。原合同中約定的單價、總價等條款繼續有效，乙方應按照原合同要求完成工程施工或服務提供。如因停工及復工后實際情況發生變化需要調整工程價款或服務費用的，雙方應另行協商簽訂補充協議。（二）支付方式1.停工期間費用支付在本協議簽訂后的[x]個工作日內，甲方向乙方支付停工期間費用的[x]%作為預付款，即[x]元。乙方在完成停工期間的各項工作，并經甲方驗收合格后的[x]個工作日內，甲方向乙方支付剩余的停工期間費用，即[x]元。2.復工后費用支付復工后，乙方按照工程進度或服務完成情況，向甲方提交付款申請。甲方應在收到申請后的[x]個工作日內進行審核，審核通過后的[x]個工作日內支付相應款項。具體支付比例和時間按照原合同約定執行，但應確保乙方的合理資金需求，保障工程/服務順利進行。如甲方未按照本協議約定按時支付費用，每逾期一日，應按照未支付金額的[x]%向乙方支付違約金。逾期超過[x]日的，乙方有權暫停施工/服務，并要求甲方支付已完成工作對應的費用及違約金，同時甲方應承擔乙方因此遭受的全部損失。四、違約條款（一）甲方違約1.若甲方未按照本協議約定的時間和方式支付費用，應按照本協議約定承擔違約責任。除支付違約金外，還應繼續履行支付義務。2.若甲方未按照約定提供施工/服務所需的條件和協助，導致乙方無法正常施工/服務或造成乙方損失的，甲方應承擔相應的賠償責任。賠償范圍包括乙方的直接損失和間接損失，如停工期間的窩工損失、設備閑置損失、工期延誤導致的額外費用等。3.若甲方擅自變更停工或復工時間，且未提前通知乙方并取得乙方同意，導致乙方遭受損失的，甲方應負責賠償乙方的全部損失。（二）乙方違約1.若乙方未按照本協議約定的時間和要求停止施工/服務或復工，每逾期一日，應按照本協議約定費用的[x]%向甲方支付違約金。逾期超過[x]日的，甲方有權解除本協議，并要求乙方返還已支付的費用，同時乙方應承擔甲方因此遭受的全部損失。2.若乙方在停工期間未妥善保管設備、材料等，導致其損壞、丟失或出現其他損失的，乙方應負責修復、更換或賠償。3.若乙方在復工后未按照原施工計劃或服務方案進行施工/服務，導致工程進度延誤或服務質量不符合要求的，乙方應采取措施盡快整改，并承擔相應的違約責任。如因乙方原因導致工程逾期交付或服務未達到約定標準，乙方應按照原合同約定的違約責任條款承擔責任，包括支付違約金、賠償甲方損失等。4.若乙方違反國家法律法規、行業規范及本協議約定進行施工/服務，甲方有權要求乙方立即整改，并有權解除本協議。乙方應返還甲方已支付的費用，并承擔因此給甲方造成的全部損失。五、爭議解決本協議在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。六、其他條款（一）協議變更與解除1.本協議的任何變更或補充需經雙方書面協商一致，并簽訂書面協議。變更或補充協議作為本協議的組成部分，與本協議具有同等法律效力。2.在履行本協議過程中，如一方提出解除協議，需提前[x]日書面通知對方，并經對方書面同意。解除協議后，雙方應按照約定辦理相關手續，結清費用，承擔各自應承擔的責任。（二）保密條款雙方應對在本協議簽訂及履行過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密等予以保密，未經對方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。本條款的保密期限為本協議生效之日起[x]年。（三）不可抗力1.本協議所稱不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害、政府行為、社會異常事件等。2.因不可抗力事件導致一方無法履行本協議約定的義務，該方不承擔違約責任，但應在不可抗力事件發生后的[x]個工作日內書面通知對方，并提供相關證明文件。在不可抗力事件影響消除后的合理時間內，雙方應協商確定是否繼續履行本協議以及如何繼續履行。（四）協議生效及份數1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本協議一式[x]份，甲乙雙方各執[x]份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________________