修建私房合同樣本第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方修建私房事宜，經雙方充分協商一致，達成如下協議：

一、項目概況

1.1項目名稱：__________私房修建項目

1.2項目地點：__________

1.3項目規模：__________

1.4項目工期：自合同簽訂之日起____個月

二、工程內容

2.1乙方負責甲方私房修建項目的施工、監理及驗收工作。

2.2工程內容包括但不限于：地基基礎、主體結構、屋面、裝飾裝修、給排水、電氣、暖通、消防等。

2.3乙方應按照甲方要求，在工程進度和質量方面達到國家標準及行業規范。

三、工程價款及支付方式

3.1工程總價款為人民幣____元整。

3.2甲方分階段支付工程款，具體支付節點及金額如下：

（1）開工前支付工程總價款的____%作為預付款；

（2）主體結構完工后支付工程總價款的____%作為中期付款；

（3）工程竣工驗收合格后支付工程總價款的____%作為竣工驗收付款；

（4）工程保修期滿后支付工程總價款的____%作為保修金。

3.3甲方應在約定的時間內將工程款支付至乙方指定的賬戶。

四、工期及延誤責任

4.1乙方應按照合同約定的工期完成工程。

4.2因乙方原因造成工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任，賠償甲方因此遭受的損失。

4.3因不可抗力等原因導致工期延誤的，雙方應協商解決，合理調整工期。

五、工程驗收及保修

5.1工程完工后，乙方應組織甲方進行驗收。

5.2驗收合格后，雙方應在驗收合格證明上簽字確認。

5.3乙方對工程提供____年的免費保修服務。

六、違約責任

6.1甲方未按約定支付工程款的，應向乙方支付____%的違約金。

6.2乙方未按約定完成工程的，應向甲方支付____%的違約金。

6.3雙方違約責任的具體約定見附件一：《違約責任細則》。

七、爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應友好協商解決。

7.2協商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

八、合同生效及終止

8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2合同履行完畢或雙方協商一致解除合同后，本合同終止。

九、其他

9.1本合同未盡事宜，雙方可另行協商解決。

9.2本合同一式____份，甲乙雙方各執____份，具有同等法律效力。

附件：

1.項目設計方案

2.施工圖紙

3.材料清單

4.乙方資質證書

5.違約責任細則

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

簽訂日期：____年____月____日

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）為保障自身權益，確保私房修建項目的順利進行，特邀請丙方（以下簡稱“丙方”）作為第三方監理單位，與甲方及乙方（以下簡稱“乙方”）共同就甲方私房修建項目達成如下協議：

一、項目概況

1.1項目名稱：__________私房修建項目

1.2項目地點：__________

1.3項目規模：__________

1.4項目工期：自合同簽訂之日起____個月

二、工程內容

2.1乙方負責甲方私房修建項目的施工、監理及驗收工作。

2.2工程內容包括但不限于：地基基礎、主體結構、屋面、裝飾裝修、給排水、電氣、暖通、消防等。

2.3乙方應按照甲方要求，在工程進度和質量方面達到國家標準及行業規范。

三、第三方監理單位（丙方）職責

3.1丙方作為第三方監理單位，負責對乙方施工過程進行全程監理，確保工程質量符合合同約定。

3.2丙方應定期向甲方匯報工程進度、質量及存在問題，并對乙方提出整改意見。

3.3丙方有權對乙方施工過程中出現的質量問題進行停工處理，直至問題得到妥善解決。

四、工程價款及支付方式

4.1工程總價款為人民幣____元整。

4.2甲方分階段支付工程款，具體支付節點及金額如下：

（1）開工前支付工程總價款的____%作為預付款；

（2）主體結構完工后支付工程總價款的____%作為中期付款；

（3）工程竣工驗收合格后支付工程總價款的____%作為竣工驗收付款；

（4）工程保修期滿后支付工程總價款的____%作為保修金。

4.3甲方應在約定的時間內將工程款支付至乙方指定的賬戶。

五、工期及延誤責任

5.1乙方應按照合同約定的工期完成工程。

5.2因乙方原因造成工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任，賠償甲方因此遭受的損失。

5.3因不可抗力等原因導致工期延誤的，雙方應協商解決，合理調整工期。

六、工程驗收及保修

6.1工程完工后，乙方應組織甲方進行驗收。

6.2驗收合格后，雙方應在驗收合格證明上簽字確認。

6.3乙方對工程提供____年的免費保修服務。

七、違約責任及限制條款

7.1乙方未按約定完成工程的，應向甲方支付____%的違約金。

7.2乙方在施工過程中出現重大質量問題的，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔全部損失。

7.3乙方在施工過程中違反國家法律法規或行業規范的，甲方有權要求乙方承擔相應法律責任。

7.4乙方在施工過程中出現安全事故的，乙方應承擔全部責任，并賠償甲方因此遭受的損失。

八、第三方監理單位（丙方）的權利與義務

8.1丙方有權要求乙方提供工程相關資料，包括但不限于施工圖紙、材料清單、施工方案等。

8.2丙方有權對乙方施工過程中的材料、設備進行檢查，確保其符合合同約定。

8.3丙方應按照合同約定，對乙方施工過程中的質量問題進行監督，并提出整改意見。

九、爭議解決

9.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應友好協商解決。

9.2協商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

十、合同生效及終止

10.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

10.2合同履行完畢或雙方協商一致解除合同后，本合同終止。

十一、其他

11.1本合同未盡事宜，雙方可另行協商解決。

11.2本合同一式____份，甲乙雙方及丙方各執____份，具有同等法律效力。

第三方介入的意義和目的：

1.保障甲方權益，確保工程質量。

2.提高工程監理水平，降低甲方風險。

3.促進甲乙雙方合作，共同推進工程進度。

甲方為主導的目的和意義：

1.確保甲方在合同中的權益得到充分保障。

2.提高甲方在工程決策中的話語權。

3.優化工程進度，降低甲方成本。

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

合同編號：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）為保障自身權益，確保承接的__________項目（以下簡稱“項目”）施工的順利進行，特邀請甲方（以下簡稱“甲方”）作為第三方資金提供方，與乙方及丙方（以下簡稱“丙方”）共同就項目達成如下協議：

一、項目概況

1.1項目名稱：__________項目

1.2項目地點：__________

1.3項目規模：__________

1.4項目工期：自合同簽訂之日起____個月

二、工程內容

2.1乙方負責項目的施工、監理及驗收工作。

2.2工程內容包括但不限于：地基基礎、主體結構、屋面、裝飾裝修、給排水、電氣、暖通、消防等。

2.3乙方應按照甲方要求，在工程進度和質量方面達到國家標準及行業規范。

三、第三方資金提供方（甲方）職責

3.1甲方作為第三方資金提供方，負責向乙方提供項目所需的資金支持。

3.2甲方應按照合同約定的時間和金額，將資金支付至乙方指定的賬戶。

3.3甲方有權對乙方的資金使用情況進行監督，確保資金用于項目施工。

四、工程價款及支付方式

4.1工程總價款為人民幣____元整。

4.2甲方分階段支付工程款，具體支付節點及金額如下：

（1）開工前支付工程總價款的____%作為預付款；

（2）主體結構完工后支付工程總價款的____%作為中期付款；

（3）工程竣工驗收合格后支付工程總價款的____%作為竣工驗收付款；

（4）工程保修期滿后支付工程總價款的____%作為保修金。

4.3甲方應在約定的時間內將工程款支付至乙方指定的賬戶。

五、工期及延誤責任

5.1乙方應按照合同約定的工期完成工程。

5.2因乙方原因造成工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任，賠償甲方因此遭受的損失。

5.3因不可抗力等原因導致工期延誤的，雙方應協商解決，合理調整工期。

六、工程驗收及保修

6.1工程完工后，乙方應組織甲方進行驗收。

6.2驗收合格后，雙方應在驗收合格證明上簽字確認。

6.3乙方對工程提供____年的免費保修服務。

七、違約責任及限制條款

7.1甲方未按約定支付工程款的，應向乙方支付____%的違約金。

7.2甲方在資金提供過程中出現重大失誤，導致乙方無法正常施工的，甲方應承擔全部責任。

7.3甲方在資金使用監督過程中，如因自身原因造成乙方損失，甲方應予以賠償。

八、第三方監理單位（丙方）的權利與義務

8.1丙方作為第三方監理單位，負責對乙方的施工過程進行全程監理，確保工程質量符合合同約定。

8.2丙方有權要求乙方提供工程相關資料，包括但不限于施工圖紙、材料清單、施工方案等。

8.3丙方有權對乙方施工過程中的材料、設備進行檢查，確保其符合合同約定。

九、爭議解決

9.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應友好協商解決。

9.2協商不成的，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

十、合同生效及終止

10.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

10.2合同履行完畢或雙方協商一致解除合同后，本合同終止。

十一、其他

11.1本合同未盡事宜，雙方可另行協商解決。

11.2本合同一式____份，甲乙雙方及丙方各執____份，具有同等法律效力。

乙方為主導的目的和意義：

1.確保乙方在項目施工過程中的資金需求