外墻保溫工程施工合同協議書合同編號：__________甲方：[甲方公司名稱]地址：[甲方公司地址]聯系方式：[甲方聯系電話]乙方：[乙方公司名稱]地址：[乙方公司地址]聯系方式：[乙方聯系電話]第二章工程概況1.工程名稱：[具體工程名稱]2.工程地點：[具體工程地點]3.工程內容：本工程為外墻保溫工程，包括基層處理、保溫材料安裝、抗裂防護層施工、飾面層施工等相關工作，具體施工范圍以雙方確認的施工圖紙及工程量清單為準。第三章工程期限1.開工日期：[預計開工日期]2.竣工日期：[預計竣工日期]3.工期延誤及順延：如因不可抗力、甲方原因（如未能及時提供施工場地、材料供應不及時等）、乙方原因（如施工人員不足、施工質量問題導致返工等）導致工期延誤，經雙方協商同意后，可相應順延工期。乙方應在延誤情況發生后的[X]日內，向甲方提交書面報告說明延誤原因及預計延誤時間，甲方應在收到報告后的[X]日內予以回復。第四章工程質量與驗收1.質量標準：本工程質量應符合國家及地方相關標準規范，以及雙方約定的質量標準。以保證外墻保溫系統的保溫功能、防水功能、抗裂功能等各項功能指標達到設計要求和使用要求。2.驗收程序：工程完工后，乙方應自檢驗收合格后[X]日內，通知甲方進行驗收。甲方應在接到通知后的[X]日內組織驗收，如逾期未驗收視為驗收合格。驗收時應按照相關標準規范及施工圖紙進行，如發覺質量問題，乙方應在規定時間內整改完畢，直至驗收合格。3.質量爭議處理：如雙方對工程質量存在爭議，應委托具有相應資質的檢測機構進行檢測，以檢測結果為準。檢測費用由責任方承擔。第五章工程價款及支付1.工程價款：本工程的總價款為[具體工程價款金額]元（大寫：[大寫工程價款金額]），該價款包括工程所需的所有材料、人工、設備及相關費用。2.支付方式：本工程價款的支付采用[具體支付方式，如分期付款、按工程進度付款等]。具體支付時間和比例如下：合同簽訂后[X]日內，甲方向乙方支付工程總價款的[X]%作為預付款；工程進度達到[具體工程進度節點]時，甲方向乙方支付工程總價款的[X]%；工程竣工驗收合格后[X]日內，甲方向乙方支付工程總價款的[X]%；剩余工程總價款的[X]%作為質保金，在質保期屆滿后[X]日內無質量問題一次性無息付清。3.進度款支付：乙方應按照甲方要求的時間和格式，提交工程進度款支付申請及相關證明材料，經甲方審核同意后，按照約定的支付方式和時間支付進度款。4.竣工結算：工程竣工驗收合格后，乙方應在[X]日內提交竣工結算報告及相關資料，經甲方審核后，雙方應在[X]日內完成竣工結算。如雙方對竣工結算存在爭議，應按照本合同關于質量爭議處理的約定進行處理。第六章雙方責任與義務1.甲方責任與義務：提供施工所需的場地、水電等基本條件，并保證施工場地的安全、平整、暢通；按照合同約定及時支付工程價款；協助乙方與相關單位進行協調溝通，為乙方施工提供必要的便利條件；對乙方的施工過程進行監督檢查，如發覺問題應及時通知乙方整改。2.乙方責任與義務：按照合同約定及相關標準規范進行施工，保證工程質量符合要求；編制施工組織設計、施工方案等技術文件，并報甲方審批；負責施工所需的材料、設備的采購、運輸、保管及使用，保證材料、設備的質量符合要求；配備足夠的施工人員、機械設備，保證工程按時完成；遵守施工現場的各項規章制度，做好安全生產、文明施工工作；接受甲方及相關部門的監督檢查，如發覺問題應及時整改。第七章材料與設備供應1.材料供應：本工程所需的保溫材料、抗裂防護材料等由[甲方/乙方]負責供應，供應的材料應符合國家及地方相關標準規范，以及合同約定的質量標準。乙方應對供應的材料進行檢驗，如發覺質量問題應及時通知甲方更換。2.設備供應：本工程所需的施工機械設備由[甲方/乙方]負責供應，供應的設備應符合施工要求，保證施工的順利進行。乙方應負責設備的維護、保養和管理，如因設備原因導致工程延誤或質量問題，由乙方承擔相應責任。第八章安全生產與文明施工1.安全生產：乙方應嚴格遵守國家及地方有關安全生產的法律法規和規章制度，制定安全生產管理制度和措施，保證施工過程中的安全生產。如發生安全，應立即采取措施進行救援，并及時向甲方及相關部門報告。甲方應協助乙方做好安全生產工作，如發覺安全隱患應及時通知乙方整改。2.文明施工：乙方應遵守施工現場的文明施工規定，保持施工現場的整潔、衛生、有序。如因乙方原因導致施工現場臟亂差，甲方有權要求乙方整改，如整改不力，甲方有權扣除相應的工程款。第九章工程變更與索賠1.工程變更：如因設計變更、工程量增加或減少等原因導致工程變更，乙方應及時通知甲方，并按照甲方要求進行施工。如因工程變更導致工程價款增加或減少，雙方應協商確定調整后的工程價款。2.索賠處理：如乙方認為因甲方原因導致工程延誤或造成損失，有權向甲方提出索賠申請。索賠申請應包括索賠的事由、依據、金額等內容，并附相關證明材料。甲方應在收到索賠申請后的[X]日內進行審核，如認為索賠合理，應在[X]日內予以支付；如認為索賠不合理，應在[X]日內書面通知乙方并說明理由。第十章違約責任1.雙方違約情形及責任：如甲方未按照合同約定支付工程價款，每逾期一日，應按照未支付價款的[X]%向乙方支付違約金；如逾期超過[X]日，乙方有權暫停施工，并有權要求甲方支付拖欠的工程價款及違約金。如乙方未按照合同約定的時間、質量要求完成施工，每逾期一日，應按照工程總價款的[X]%向甲方支付違約金；如逾期超過[X]日，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償因此造成的損失。如因乙方原因導致工程質量不符合要求，乙方應負責返工整改，直至工程質量符合要求，如返工整改仍不符合要求，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償因此造成的損失。2.違約金及賠償計算：違約金及賠償金額的計算應按照合同約定的標準進行，如合同未約定或約定不明，應按照法律規定進行計算。第十一章爭議解決1.爭議解決方式：本合同在履行過程中如發生爭議，雙方應協商解決；協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.管轄法院：本合同的管轄法院為[具體管轄法院名稱]。甲方（蓋章）：_______