2025【精品文檔】建筑工程業主支付擔保合同（整理版）建筑工程業主支付擔保合同本合同由以下各方于年月日在中華人民共和國省市簽訂：甲方（擔保方）：地址：法定代表人：聯系XX：乙方（被擔保方）：地址：法定代表人：聯系XX：鑒于乙方與承包商就工程項目（以下簡稱“承包項目”）簽訂《建筑工程施工合同》（以下簡稱“施工合同”），為確保承包商按照施工合同約定履行義務，甲方同意為乙方在承包項目中的支付義務提供擔保。為明確各方權利義務，根據《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國擔保法》等相關法律法規，經甲乙雙方友好協商，達成如下條款：第一條合同目的1.1甲方同意為乙方在承包項目中的支付義務提供連帶責任保證，確保乙方按照施工合同的約定向承包商支付工程款及相關費用，維護承包商的合法權益。1.2本合同的簽訂旨在保障承包項目順利進行，明確甲方的擔保責任，規范各方行為。第二條擔保依據2.1本合同的簽訂基于以下事實和文件：（1）乙方與承包商簽訂的《建筑工程施工合同》（合同編號：）。（2）承包項目相關批復文件及政府部門批準的文件。（3）承包商的營業執照、資質證書及其他相關證明文件。2.2甲方同意根據上述事實和文件為乙方的支付義務提供連帶責任擔保。第三條擔保方式3.1擔保方式：連帶責任保證。3.2擔保范圍：乙方在承包項目中應支付的工程款、違約金、賠償金及其他相關費用。3.3擔保期限：自本合同生效之日起至承包項目完成并經竣工驗收合格后年止。第四條擔保金額4.1擔保金額為承包項目總造價的%，即人民幣元整（￥）。4.2擔保金額的具體計算方式如下：（1）根據施工合同約定的工程進度節點，甲方分階段承擔相應的擔保責任。（2）每階段的擔保金額為該節點工程款的%。4.3擔保金額的具體節點和比例由甲乙雙方另行書面約定。第五條擔保期限5.1擔保期限為承包項目工程款支付完畢后的年。5.2在擔保期限內，若乙方未按施工合同約定支付工程款及相關費用，甲方應按本合同約定履行擔保責任。第六條甲方的權利與義務6.1甲方的權利：（1）有權了解承包項目的進展及乙方支付工程款的情況。（2）有權要求乙方提供與承包項目相關的文件、資料及支付憑證。（3）有權對承包項目的資金使用情況進行監督。6.2甲方的義務：（1）按照本合同約定為乙方的支付義務提供連帶責任保證。（2）在乙方未履行支付義務時，接到承包商的書面通知后，甲方應在個工作日內代為支付相關款項。（3）協助乙方與承包商協商解決因工程款支付產生的爭議。第七條乙方的權利與義務7.1乙方的權利：（1）有權要求甲方履行擔保責任。（2）有權向甲方提供與承包項目相關的文件、資料及支付憑證。7.2乙方的義務：（1）按照施工合同約定按時足額支付工程款及相關費用。（2）在承包項目進展過程中，及時向甲方通報工程進度及資金使用情況。（3）在甲方履行擔保責任后，乙方應于個工作日內償還甲方代為支付的款項及利息（利息按同期銀行貸款利率計算）。第八條承包商的權利與義務8.1承包商的權利：（1）有權要求乙方按施工合同約定支付工程款及相關費用。（2）在乙方未能履行支付義務時，有權要求甲方代為支付相關款項。8.2承包商的義務：（1）按施工合同約定完成承包項目，確保工程質量和工期。（2）在乙方和甲方履行支付義務過程中，提供必要的協助和配合。（3）在甲方履行擔保責任后，承包商應配合乙方補足相關手續，避免因工程款支付問題影響承包項目正常進行。第九條違約責任9.1甲方違約責任：（1）若甲方未按本合同約定履行擔保責任，導致承包商未能按時收到工程款，甲方應向承包商支付相當于未支付金額%的違約金。（2）由此造成的承包商損失，甲方應予以賠償。9.2乙方違約責任：（1）若乙方未按施工合同約定支付工程款及相關費用，導致承包商停工或工程延誤，乙方應支付承包商相當于未支付金額%的違約金。（2）由此造成的承包商損失，乙方應予以賠償。9.3承包商違約責任：（1）若承包商未按施工合同約定完成承包項目，甲方有權要求承包商賠償由此造成的乙方損失。（2）由此造成的工程款支付問題，承包商應承擔相應責任。第十條爭議解決10.1本合同履行過程中，若發生爭議，雙方應通過友好協商解決；協商不成的，可向承包項目所在地人民法院提起訴訟。第十一條其他條款11.1本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協商并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。11.2本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。11.3本合同一式份，甲乙雙方各執份，其余份用于辦理相關手續或備案。甲方（蓋章）：法定代表人（簽字）：日期：年