工程承攬合同_第1頁
工程承攬合同_第2頁
工程承攬合同_第3頁
工程承攬合同_第4頁
工程承攬合同_第5頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

工程承攬合同工程承攬合同,是指承攬人按照定作人的要求,完成特定的工程項目,并將工作成果交付給定作人,定作人支付相應報酬的合同。它是承攬合同的一種具體形式,廣泛應用于建筑工程、設備安裝、裝飾裝修等領域。一、合同模版工程承攬合同發包方:(以下簡稱甲方)統一社會信用代碼:聯系地址:聯系人:聯系電話:承包方:(以下簡稱乙方)統一社會信用代碼:聯系人:聯系地址:聯系電話:根據《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規規定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就等有關事項協商一致,自愿達成如下合同條款:一、委托事項概況1、事項名稱:。2、工程地點:3、委托工作內容簡述:。二、委托承攬范圍乙方負責,包括但不限于過程中的人工、機械、工程質量、工程工期、整個施工期間文明施工、安全等總承攬。三、合同工期年月日前完成起運工作,要求,最遲承攬期限為年月日。四、質量標準1、2、3、4、五、合同價款1、合同總價2、單價為人民幣3、本價款包含3.1滿足本合同甲方要求所發生的一切費用。3.2本合同價格包含挖樹、起吊、運輸、裝卸、泥團包扎包裝、等工作及其間發生的一切費用。3.3本價格包含所有施工工序、施工內容及承包范圍內所有的人工費、材料費、機械費、保險費、工期費、成品保護費、管理費、稅金等合同范圍內的其它費用。六、工程款(進度款)付款方式在本項目經甲方確認工程量完成%后,付款至確認工程量的%的價款;經甲方確認工程量全部完成后,支付剩余的工程款。每次付款前雙方需進行對賬,雙方核對確認無誤后乙方根據對賬結果提供等額合規的有效發票,甲方在15個工作日內,付清該項目進度款。因乙方延遲提供或者拒絕提供有效發票的,甲方有權拒絕支付,由此造成的損失乙方自行承擔。甲乙雙方相關信息如下:甲方開票信息公司名稱:納稅人識別號:乙方收款信息帳戶名:開戶行:賬號:七、雙方權利和義務1、2、3、八、違約責任1、乙方應按甲方要求工期按期完工,工期每延誤一天乙方應支付甲方工期延誤違約金人民幣1000元,逾期超過7天的,則甲方同時還有權單方解除合同,乙方同時還必須按合同總價的20%向甲方支付違約金,并承擔由此給甲方造成的一切損失與責任。如確因不可抗力的原因及不存在乙方自身原因造成停工影響工期,由甲方書面確認后,工期方可相應順延。2、3、4、施工過程中,若乙方在工程質量、安全、進度等方面達不到合同要求時,甲方有權清退乙方,終止合同。由此造成的費用由乙方承擔,乙方不能提出任何異議和索賠。5、本工程禁止乙方全部或部分轉包或分包于第三人,否則甲方有權要求任何分包人撤離本工程,并且乙方應向甲方支付合同總價20%的違約金,甲方同時還有權單方解除本合同,乙方應承擔由此給甲方造成的一切損失與責任。6、施工中嚴格執行國家主管部門有關施工規范、安全操作規程、文明施工、防火安全、環境保護等規定,確保過程的安全,做好防護措施和人身保護措施。承擔在施工過程中的防火、防盜、防止事故發生等安全責任。若施工過程中造成他人或自身員工的人身傷害、財產損失的,責任概由乙方自行承擔,甲方不承擔責任。第九條送達方式甲乙雙方向對方發出的任何通知、函和其他文書,雙方可以選擇直接送達給對方,也可以選擇通過郵寄方式送達。選擇直接送達給對方的,自對方(包括但不限于對方的工作人員)簽收之日即為送達;選擇郵寄送達的,雙方自按照預留的完整地址郵寄交郵之日起7日內即視為送達。送達地址:收件人:聯系電話:甲乙雙方變更地址、收件人、電話,應當及時書面通知對方,一方在未收到對方的書面通知前,仍按本條約定的地址、收件人、電話向對方送達。十、爭議的解決方式本合同在履行過程中發生的爭議,由甲乙雙方共同協商解決,若協商不成的,向甲方所在地有管轄權的人民法院起訴。十一、其他本合同一式肆份,甲乙雙方各持貳份,具同等效力,雙方代表簽字蓋章后生效。合同未盡事宜,合同當事人另行簽訂補充協議,補充協議是合同的組成部分。(以下無正文)甲方:(蓋章)法定代表人或代表(簽字):乙方:(蓋章)法定代表人或授權代表(簽字):日期:年月日二、注意事項1.合同主體資格審查。定作人:核實定作人是否為工程的合法所有者或授權委托人。承攬人:確認承攬人具備相應的資質(如施工資質、安全生產許可證等)。2.工程范圍與內容。明確工程范圍:詳細列明工程的具體內容、規模及技術要求。避免模糊表述:確保工程范圍清晰,避免因表述不清引發爭議。3.工期與進度。明確工期:約定開工日期、竣工日期及關鍵節點。工期延誤責任:明確工期延誤的責任劃分及賠償方式。4.質量標準與驗收。質量標準:明確工程需符合的技術標準、驗收標準及質量保證期。驗收程序:約定驗收的時間、程序及不合格處理方式。5.報酬與支付。報酬金額:明確工程總價款或計價方式(如固定總價、單價合同等)。支付方式:約定付款時間、比例及條件(如按進度付款、驗收后付款等)。變更與索賠:明確工程變更、索賠的處理方式及費用調整機制。6.材料與設備。供應責任:明確材料設備的供應方(定作人或承攬人)及質量標準。驗收與保管:約定材料設備的驗收程序及保管責任。7.安全生產與環保。安全責任:明確安全生產的責任劃分及事故處理方式。環保要求:約定工程施工需符合的環保標準及責任。8.違約責任。違約情形:明確雙方違約的具體情形(如工期延誤、質量不合格等)。賠償責任:約定違約方的賠償責任及違約金計算方式。9.爭議解決。爭議解決方式:明確爭議解決方式(如仲裁、訴訟)及管轄法院。友好協商:建議優先通過友好協商解決爭議。10.合同變更與解除。變更程序:明確合同變更的條件及程序。解除條件:約定合同解除的具體條件及后果。11.保險與擔保。工程保險:明確工程保險的投保方及保險范圍(如工程一切險、第三方責任險等)。履約擔保:如需履約擔保,明確擔保方式及金額。12.合同附件。技術文件:將工程設計圖紙、技術規范等作

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論