輕型鋼架棚承包合同8篇篇1發包方：[公司名稱]（以下簡稱甲方）承包方：[公司名稱]（以下簡稱乙方）根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就輕型鋼架棚承包給乙方施工，經協商一致，簽訂本合同，以明確雙方的權利和義務。一、工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程內容：輕型鋼架棚制作安裝4.工程造價：暫定[工程造價]元，大寫：[工程造價漢字大寫]二、工期1.乙方在簽訂合同后，按照甲方的施工進度安排，及時進場施工。2.工期：自合同簽訂之日起，乙方材料進場后開始計算工期，工期為XX天。三、質量標準及驗收1.輕型鋼架棚制作安裝質量應符合《鋼結構工程施工及質量驗收規范》GB50205-2001及《金屬屋面和墻面圍護系統》GB/T23760-2025標準的要求。2.乙方必須建立健全的質量管理體系，確保工程施工質量。3.甲方在工程施工過程中會進行質量檢查，如果發現質量問題或安全隱患，會及時提出整改意見。4.乙方應在竣工驗收前，進行工程的預驗收工作，以確保工程質量符合標準要求。5.甲方將在竣工驗收時，對工程的整體質量進行全面檢查，并提出驗收意見。四、付款方式1.乙方材料進場后開始施工，甲方按工程進度支付款項。2.工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方剩余款項。3.乙方需提供相應的發票以便甲方進行財務報銷。五、違約責任1.如果乙方在施工過程中，因自身原因造成工期延誤或質量問題，乙方應承擔相應的違約責任。2.甲方若未能按時支付款項或提出合理的整改意見，導致乙方無法正常施工或增加施工成本，甲方應承擔相應的違約責任。六、其他事項1.乙方需確保施工現場的安全與衛生，并遵守甲方的現場管理規定。2.甲方有權對乙方的施工進行監督與檢查，確保工程質量與進度符合標準要求。3.如有未盡事宜，雙方可協商補充合同條款。若協商不成，可通過仲裁或訴訟解決爭議。七、合同生效與終止1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.合同生效后，雙方應認真履行合同條款。如需終止合同，應協商一致并達成書面協議。3.合同終止后，乙方應盡快完成未完成的工作，并確保工程質量符合標準要求。甲方應及時支付乙方已完成工作的合理費用。八、爭議解決方式1.雙方協商和解。協商和解是爭議解決最直接、最快捷的方式，若協商不成可進入仲裁或訴訟程序。2.仲裁解決方式。若雙方協商不成，可向相關仲裁機構申請仲裁。仲裁裁決具有法律效力，雙方應履行裁決結果。如一方不履行裁決結果，另一方可以向人民法院申請強制執行。3.訴訟解決方式。若仲裁結果仍無法讓雙方滿意，雙方可向人民法院提起訴訟。訴訟判決具有法律效力，雙方應履行判決結果。如一方不履行判決結果，另一方可以向人民法院申請強制執行。在訴訟過程中，雙方應積極配合法院的調查取證工作，并確保訴訟活動的順利進行。同時，雙方也應尊重法院判決結果，不得以任何理由拒絕履行判決義務。否則，將可能面臨更為嚴重的法律后果?？傊?，在輕型鋼架棚承包過程中，雙方應本著公平、公正、誠實信用的原則進行合作。如遇爭議或糾紛，應首先嘗試通過協商和解或仲裁方式解決。若協商或仲裁無法解決問題時，再考慮通過訴訟方式解決。同時，在合作過程中也應加強溝通與協作，共同確保輕型鋼架棚承包工作的順利進行和高質量完成。篇2甲方（發包方）：XXXXXX公司乙方（承包方）：XXXXXX建筑公司根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方輕型鋼架棚的承包事宜，達成如下協議：一、工程概況工程名稱：輕型鋼架棚建設工程地點：XXXXXX承包范圍：輕型鋼架棚的設計、材料采購、施工安裝及調試等全過程服務。二、合同工期開工日期：XXXX年XX月XX日竣工日期：XXXX年XX月XX日合同工期：XX天三、質量標準本工程質量應達到國家相關標準，并滿足甲方的具體要求。四、合同價款及支付方式合同總價款為人民幣XXXX元（大寫：XXXX），具體支付方式如下：1.合同簽訂后，甲方支付合同總價款的XX%作為預付款。2.乙方按照合同約定完成輕型鋼架棚的設計、材料采購、施工安裝及調試等全過程服務后，甲方支付合同總價款的XX%。3.剩余合同總價款的XX%作為質量保證金，自工程竣工之日起計算，滿一年后支付。五、雙方權利和義務1.甲方應提供必要的支持和配合，確保乙方能夠順利完成輕型鋼架棚的建設任務。2.乙方應按照合同約定，保質保量完成輕型鋼架棚的設計、材料采購、施工安裝及調試等全過程服務。3.乙方應確保輕型鋼架棚的結構安全性和穩定性，如因設計、材料或施工原因導致輕型鋼架棚出現質量問題或安全事故，乙方應承擔全部責任。4.甲方應按照合同約定支付合同價款，如因甲方原因導致付款延誤，甲方應承擔相應的違約責任。六、違約責任1.甲方如未按合同約定支付合同價款，乙方有權要求甲方支付逾期付款違約金，違約金按每日合同總價款的XX%計算。2.乙方如未按合同約定完成輕型鋼架棚的建設任務，甲方有權要求乙方承擔相應的違約責任，并賠償因此造成的全部損失。3.雙方應嚴格遵守本合同的約定，如一方違約，守約方有權要求違約方承擔相應的法律責任。七、爭議解決本合同在履行過程中如發生任何爭議，雙方應首先通過友好協商的方式解決。協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式貳份，甲乙雙方各執壹份。2.本合同未盡事宜，可由雙方另行協商并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。3.在合同履行過程中，如因不可抗力等因素導致一方不能履行合同義務的，雙方應友好協商解決，并互不承擔違約責任。甲方（發包方）：XXXXXX公司法定代表人：XXXXXX簽字日期：XXXX年XX月XX日乙方（承包方）：XXXXXX建筑公司法定代表人：XXXXXX簽字日期：XXXX年XX月XX日篇3發包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就輕型鋼架棚承包給乙方施工，經協商一致，達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程內容：_________二、承包范圍及要求1.乙方按甲方提供的施工圖紙承包施工，包括_________等。2.乙方承包的工程質量應達到甲方提供的施工圖紙的設計要求。3.乙方在承包施工過程中，必須遵守甲方的安全規定，如發生安全事故，乙方應負全部責任。4.乙方必須保證施工進度，如因乙方原因造成工期延誤，乙方應負全部責任。三、合同價款及支付方式1.本合同價款為人民幣_________元整。2.甲方在合同簽訂后7個工作日內支付乙方合同價款的30%作為預付款。3.乙方完成工程量的50%時，甲方支付乙方合同價款的40%。4.乙方完成工程量全部時，甲方支付乙方合同價款的30%。四、工期及保修期1.乙方應在合同簽訂后30個工作日內完成全部工程內容。2.保修期為一年，自工程驗收合格之日起計算。在保修期內，乙方應對工程進行保修，如因乙方原因造成的質量問題，乙方應負全部責任。五、驗收及結算1.工程驗收時，乙方應向甲方提供完整的工程資料。2.甲方應在工程驗收合格后7個工作日內進行結算。結算時，乙方應向甲方提供完整的結算資料。3.甲方在結算后7個工作日內支付乙方結算價款。六、違約責任1.如因甲方原因造成工期延誤或合同無法履行，甲方應負全部責任。2.如因乙方原因造成工期延誤或合同無法履行，乙方應負全部責任。3.甲方或乙方在合同履行過程中存在違約行為時，違約方應向守約方支付違約金，違約金為合同價款的10%。七、爭議解決方式1.甲方和乙方在合同履行過程中發生爭議時，應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。2.在爭議解決期間，除涉及爭議的部分外，其他合同條款應繼續履行。八、其他約定事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.在合同履行過程中，如需修改或補充合同條款，應經雙方協商一致后簽訂補充協議。補充協議與主合同具有同等法律效力。3.甲方和乙方在合同履行過程中應妥善保管相關證據材料，以便在需要時提供證明。4.本合同未盡事宜，按照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規執行。發包方（甲方）：_________（蓋章）承包方（乙方）：_________（蓋章）篇4發包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就輕型鋼架棚承包給乙方施工，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程內容：_________4.工程造價：_________第二條承包方式及內容1.承包方式：本工程采取包工包料的方式，由乙方負責輕型鋼架棚的制作、安裝及售后維修工作。2.承包內容：乙方需按照甲方提供的施工圖紙進行輕型鋼架棚的制作、安裝，并保障其質量和安全性。具體包括但不限于以下內容：（1）輕型鋼架棚的設計及施工圖紙的確認；（2）輕型鋼架棚所需材料的采購、加工及運輸；（3）輕型鋼架棚的安裝施工；（4）輕型鋼架棚的驗收及售后維修工作。第三條工程期限1.工程開工日期：_________年_________月_________日。2.工程竣工日期：_________年_________月_________日。3.如遇下列情況，經甲方確認后，工期可相應順延：（1）因不可抗力導致無法施工；（2）因甲方原因造成停工或延誤工期；（3）因設計變更導致工程量增加。第四條工程質量及驗收標準1.工程質量標準：本工程應嚴格按照施工圖紙和相關規范進行施工，確保工程質量符合設計要求和國家標準。2.驗收標準：工程竣工后，甲方將按照施工圖紙、設計變更及施工規范進行驗收。乙方需提供完整的施工記錄、材料檢驗報告等技術資料。具體驗收標準如下：（1）輕型鋼架棚的結構形式、尺寸規格和材料應符合設計要求；（2）輕型鋼架棚的安裝應牢固、平整、美觀，無晃動、變形或損壞；（3）輕型鋼架棚的驗收應提供完整的施工記錄和技術資料。第五條工程價款及支付方式1.工程價款：本工程總造價為人民幣_________元整（￥_________）。具體單價和工程量詳見施工圖紙和清單。2.支付方式：工程竣工驗收合格后，甲方將按照合同約定向乙方支付工程款項。具體支付方式如下：（1）合同簽訂后，甲方將向乙方支付工程總造價的30%作為預付款；（2）工程竣工驗收合格后，甲方將向乙方支付工程總造價的70%作為結算款。3.乙方在收到款項后，應提供相應的發票和收據。如有違反，甲方有權拒絕支付款項。第六條違約責任及賠償標準1.違約責任：如因乙方原因未能按照合同約定完成施工任務，乙方應承擔違約責任，并賠償甲方因此造成的損失。同時，乙方應在違約發生后及時采取措施進行補救。如因甲方原因未能按照合同約定支付款項，甲方應承擔違約責任，并賠償乙方因此造成的損失。具體賠償標準如下：（1）違約方應按合同總金額的10%向守約方支付違約金；（2）違約方應賠償守約方因違約行為所造成的實際損失。2.賠償標準：違約金的計算方法和賠償標準應根據具體情況在合同中約定。如無法約定，可參照以下標準執行：違約金為合同總金額的10%；賠償標準為違約方因違約行為所造成的實際損失。但最高賠償額不超過合同總金額。如有其他特殊約定，按約定執行。如因不可抗力導致違約行為發生，違約方不承擔違約責任和賠償責任。但應及時通知對方，并提供相關證明材料以便協商解決。如有其他特殊約定，按約定執行。第七條合同變更及解除條件1.合同變更：如需對合同內容進行變更或補充，雙方應協商一致并簽訂書面協議。協議生效前，原合同內容繼續有效。如有其他特殊約定，按約定執行。協議生效時，原合同內容不再執行。如有其他特殊約定，按約定執行。如需對合同內容進行重大變更或補充，雙方應協商一致并簽訂新的書面協議。新協議生效時，原合同內容不再執行。如有其他特殊約定，按約定執行。如需對合同內容進行部分變更或補充，雙方應協商一致并簽訂書面補充協議。補充協議生效時，原合同內容繼續執行，但補充協議另有規定的除外。如有其他特殊約定，按約定執行。如需對合同內容進行解釋或澄清，雙方應協商一致并簽訂書面解釋協議。解釋協議生效時，原合同內容繼續執行。如有其他特殊約定，按約定執行。解釋協議具有優先于原合同的效力。如有其他特殊約定，按約定執行。原合同內容與解釋協議內容不一致時，以解釋協議內容為準。解釋協議具有優先于補充協議的效力。如有其他特殊約定，按約定執行。原合同內容與解釋篇5甲方（發包方）：_________乙方（承包方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方輕型鋼架棚的建設工程，經友好協商，達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：輕型鋼架棚2.工程地點：_________3.工程內容：_________4.工程規模：_________二、承包方式1.乙方采用包工包料的方式承包本工程，負責輕型鋼架棚的設計、制作、安裝及售后服務。2.乙方應根據甲方的需求和工程的實際情況，制定合理的工作方案，并報甲方審核。3.乙方應確保承包工程的順利完成，并對承包工程的質量、進度、安全等方面負責。三、工程期限1.本工程自合同簽訂之日起開始，具體工期根據甲方需求和工程實際情況確定。2.乙方應在保證工程質量的前提下，合理安排工期，確保工程按時完成。3.如因甲方原因或其他不可抗力因素導致工程無法按時完成，雙方應友好協商解決。四、工程造價及支付方式1.本工程造價根據雙方協商確定，具體金額以合同附件中的預算表為準。2.甲方應在合同簽訂后支付工程預算價的XX%作為預付款，剩余款項在工程竣工驗收合格后支付。3.乙方應確保提供的服務符合合同約定的標準和質量要求，如因乙方原因導致的工程質量問題，乙方應承擔相應的違約責任。五、質量保證及售后服務1.乙方應確保承包工程的施工質量符合《中華人民共和國建筑法》及相關法律法規的規定，并通過相關部門的驗收。2.乙方應提供至少一年的售后服務，確保輕型鋼架棚在使用過程中的正常運行和維護。3.如在使用過程中出現質量問題，乙方應及時響應并處理。六、違約責任及賠償1.如因甲方原因違反合同約定導致乙方損失的，甲方應承擔相應的賠償責任。2.如因乙方原因違反合同約定導致甲方損失的，乙方應承擔相應的違約責任和賠償責任。3.雙方應友好協商解決因違約造成的損失及賠償責任問題。七、爭議解決及法律適用1.如雙方在本合同的履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。八、合同生效及變更1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.本合同的變更和補充應以書面形式進行，并報雙方簽字蓋章后生效。合同變更和補充的內容與本合同具有同等法律效力。3.在合同履行過程中，如遇不可抗力因素導致合同無法繼續履行的，雙方可協商解除合同。合同解除后，雙方應友好協商解決相關事宜。篇6甲方（發包方）：XXXX有限公司乙方（承包方）：XXXX建筑公司根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方輕型鋼架棚的承包事宜，達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：輕型鋼架棚建設2.工程地點：XXXX3.承包范圍：輕型鋼架棚的設計、材料采購、施工及驗收等全過程服務4.承包方式：包工包料5.合同工期：自開工之日起XX個工作日完成二、雙方權利和義務1.甲方權利和義務（1）甲方應提供輕型鋼架棚建設所需的相關手續及批準文件；（2）甲方應協助乙方辦理施工過程中的相關手續及協調周邊關系；（3）甲方應按照合同約定支付工程款。2.乙方權利和義務（1）乙方應按照合同約定完成輕型鋼架棚的設計、材料采購、施工及驗收等全過程服務；（2）乙方應保證輕型鋼架棚的質量和安全性，按照相關標準和規范進行設計和施工；（3）乙方應積極配合甲方辦理施工過程中的相關手續及協調周邊關系。三、合同價款及支付方式1.合同價款：本合同總價為人民幣XXXX元（大寫：XXXX元整），此價格已包含所有材料費、人工費、機械費等費用。2.支付方式：甲方應按照以下節點向乙方支付工程款：（1）合同簽訂之日起XX個工作日內，支付合同總價的XX%；（2）輕型鋼架棚主體結構完工后XX個工作日內，支付合同總價的XX%；（3）輕型鋼架棚全部施工完成并通過驗收后XX個工作日內，支付合同總價的剩余部分。四、違約責任1.甲方違約責任（1）甲方未能按照合同約定支付工程款的，每逾期一天，應支付應付未付金額的萬分之五作為違約金；（2）甲方未能提供必要的手續和批準文件，導致乙方無法按時開工的，應承擔由此給乙方造成的全部損失。2.乙方違約責任（1）乙方未能按照合同約定完成輕型鋼架棚的設計、施工及驗收等工作的，每逾期一天，應支付合同總價的萬分之五作為違約金；（2）乙方所設計和施工的輕型鋼架棚存在質量問題或安全隱患的，應承擔由此給甲方造成的全部損失。五、爭議解決甲乙雙方在履行本合同過程中發生的任何爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。六、其他事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至合同約定的全部義務履行完畢之日止。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。3.未盡事宜，可由甲乙雙方另行協商補充，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（發包方）：XXXX有限公司法定代表人：XXXX簽字日期：XXXX年XX月XX日乙方（承包方）：XXXX建筑公司法定代表人：XXXX簽字日期：XXXX年XX月XX日篇7發包方（甲方）：[名稱]承包方（乙方）：[名稱]根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就輕型鋼架棚承包給乙方施工，經協商一致，訂立本合同。第一條工程概況1.工程名稱：輕型鋼架棚2.工程地點：[地點]3.承包范圍：鋼結構制作、安裝，包括構件制作、運輸、安裝及竣工驗收等全部內容。4.承包方式：包工包料，包含人工費、材料費、機械費、管理費、措施費、稅金等全部費用。第二條工期要求1.乙方必須嚴格按照甲方要求的工期完成全部工作。2.甲方要求工期為：合同簽訂后XX天內完成全部工作。第三條質量要求1.乙方必須確保工程質量符合《鋼結構工程施工質量驗收規范》GB50205-2001及相關規范要求。2.甲方有權對工程質量進行監督，發現問題及時提出，乙方必須無條件進行整改。第四條工程造價及支付方式1.工程造價：本合同總造價為人民幣XX元整（大寫：XX元）。該造價包含人工費、材料費、機械費、管理費、措施費、稅金等全部費用。2.支付方式：合同簽訂后，甲方支付乙方合同總造價的XX%作為預付款；工程驗收合格后，甲方支付乙方合同總造價的XX%作為尾款。第五條竣工驗收及保修1.工程驗收：工程完工后，乙方必須提交工程驗收申請，甲方在接到申請后XX天內組織驗收。驗收標準按照《鋼結構工程施工質量驗收規范》GB50205-2001及相關規范要求執行。2.保修期限：工程保修期為XX年，保修期內如發生質量問題，乙方必須無條件進行修復。第六條違約責任1.甲方若不按合同約定支付款項，每逾期一天，向乙方支付合同總造價的XX%作為違約金。2.乙方若不能按合同約定完成工程，每逾期一天，向甲方支付合同總造價的XX%作為違約金。3.若因乙方施工質量問題導致工程驗收不合格，乙方必須無條件進行整改，并承擔相應的損失費用。第七條爭議解決1.本合同的解釋權歸甲方所有。2.雙方因合同發生爭議時，應首先嘗試友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。第八條合同生效及份數1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同一式XX份，甲方執XX份，乙方執XX份。具有同等法律效力。甲方（簽字/蓋章）：[名稱]法定代表人（簽字）：[名稱]委托代理人（簽字）：[名稱]聯系電話：[電話]開戶行及賬號：[銀行名稱和賬號]乙方（簽字/蓋章）：[名稱]法定代表人（簽字）：[名稱]委托代理人（簽字）：[名稱]聯系電話：[電話]開戶行及賬號：[銀行名稱和賬號]日期：XXXX年XX月XX日篇8甲方（發包方）：_________乙方（承包方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方輕型鋼架棚的承包事宜，達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：輕型鋼架棚2.工程地點：_________3.工程內容：_________二、承包范圍及要求1.乙方負責輕型鋼架棚的設計、制作、安裝及售后服務。2.乙方需按照甲方提供的設計方案進行制作，確保產品質量符合相關標準。3.乙方應在合同簽訂后盡快安排生產，確保工期按時完成。4.乙方需為甲方提供全面的售后服務，確保產品使用過程中的問題