班組承攬協議書范本?甲方（定作人）：姓名：__________________身份證號碼：__________________地址：__________________聯系電話：__________________乙方（承攬人）：班組名稱：__________________負責人姓名：__________________身份證號碼：__________________地址：__________________聯系電話：__________________鑒于甲方有[具體項目名稱]的工作任務，乙方具備完成該工作任務的能力和資質，甲乙雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》等相關法律法規的規定，就乙方承攬甲方[具體項目名稱]事宜達成如下協議：一、承攬項目及內容1.項目名稱：[具體項目名稱]2.項目地點：[詳細地址]3.承攬內容：乙方負責完成[具體項目內容的詳細描述，包括但不限于工程的具體施工范圍、工作內容、技術要求、質量標準等]。例如，若為建筑工程，需明確建筑的結構形式、層數、建筑面積、各部分的施工工藝要求，如基礎的類型及施工規范、主體結構的混凝土澆筑要求、砌體工程的質量標準等；若為設備安裝工程，需詳細說明設備的型號、規格、數量，以及安裝的位置、工藝流程、調試要求等。二、承攬期限1.開始日期：[具體年月日]2.結束日期：[具體年月日]3.總工期：[工期天數]天。如遇不可抗力或甲方原因導致工期延誤，經甲方書面確認后，工期相應順延。三、雙方權利與義務（一）甲方權利與義務1.權利有權對乙方的工作進度、質量進行監督檢查，提出意見和建議。對乙方完成的工作成果進行驗收，如發現不符合約定，有權要求乙方返工或整改。2.義務向乙方提供開展工作所需的相關資料和必要的工作條件，如施工圖紙、場地等。確保提供的資料真實、準確、完整，否則因資料問題給乙方造成損失的，甲方應承擔賠償責任。按照本協議約定的時間和方式向乙方支付報酬。協調與項目相關的其他單位或個人的關系，為乙方工作的順利開展提供便利。如因甲方協調不力導致乙方工作受阻，甲方應承擔相應責任。（二）乙方權利與義務1.權利有權要求甲方按照協議約定提供相關資料和工作條件。按照協議約定獲取報酬。在工作過程中，如遇甲方提供的資料不準確、工作條件發生重大變化等原因導致工作無法正常進行，有權要求甲方解決并給予合理的補償或工期順延。2.義務組建專業的施工班組，配備具備相應技能和經驗的人員進行工作。確保人員具備相應的資質證書，如涉及特種作業的，人員需持有有效的特種作業操作證。嚴格按照甲方提供的資料、相關規范和本協議約定的質量標準、技術要求進行工作，確保工作成果符合要求。建立質量保證體系，對工作過程進行全程質量控制，接受甲方的質量監督檢查。制定詳細的工作計劃和施工方案，合理安排工作進度，確保在約定的工期內完成工作任務。在工作過程中，定期向甲方匯報工作進展情況，遇有重大問題及時通知甲方。遵守施工現場的安全規定，采取必要的安全防護措施，確保施工安全。如因乙方原因發生安全事故，乙方應承擔全部責任，并負責賠償因此給甲方及第三方造成的損失。妥善保管甲方提供的資料和設備，不得擅自轉借、轉讓或用于本協議以外的其他項目。工作結束后，及時歸還剩余資料和設備。如因乙方保管不善導致資料丟失、設備損壞的，乙方應負責賠償。自行承擔工作過程中產生的各項費用，包括但不限于人員工資、設備租賃費用、材料采購費用等。四、報酬及支付方式（一）報酬金額本項目承攬報酬為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。此報酬為固定總價，不因任何因素調整，但因甲方變更工作內容或增加工作量導致費用增加的除外。（二）支付方式1.預付款：協議簽訂后[x]個工作日內，甲方向乙方支付報酬的[x]%作為預付款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。2.進度款：乙方完成工作總量的[x]%后，經甲方驗收合格，甲方向乙方支付報酬的[x]%，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。3.竣工款：工作全部完成并經甲方驗收合格后[x]個工作日內，甲方向乙方支付至報酬的[x]%，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。4.質保金：質保期為自工作驗收合格之日起[x]個月。質保期滿后，如無質量問題，甲方在[x]個工作日內將質保金無息支付給乙方，質保金金額為報酬的[x]%，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。乙方應在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發票，否則甲方有權拒絕付款且不承擔任何違約責任。五、質量標準及驗收1.質量標準乙方完成的工作成果應符合國家現行相關規范、標準以及本協議約定的質量要求。具體質量標準如下：[詳細列舉各項質量指標，如建筑工程的混凝土強度等級、砌體的砂漿飽滿度、設備安裝的精度要求等]。2.驗收程序乙方完成每階段工作后，應提前通知甲方進行驗收。甲方應在接到通知后的[x]個工作日內組織相關人員進行驗收。驗收過程中，如發現工作成果不符合質量標準，甲方有權要求乙方限期整改。乙方應在規定的期限內完成整改，并重新申請驗收，直至達到質量標準為止。因乙方整改導致的費用增加和工期延誤由乙方自行承擔。工作全部完成后，乙方應向甲方提交竣工驗收報告。甲方應在收到報告后的[x]個工作日內組織正式驗收。驗收合格后，雙方簽署驗收合格文件。六、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照本協議約定向乙方支付報酬，每逾期一日，應按照未支付金額的[x]%向乙方支付違約金。若甲方未按照協議約定提供相關資料或工作條件，導致乙方工作延誤或無法正常進行的，甲方應承擔相應的賠償責任，賠償金額根據乙方因此遭受的實際損失確定。若甲方擅自變更工作內容或增加工作量，導致乙方費用增加的，甲方應按照增加的費用金額及時支付給乙方。如因甲方變更或增加工作量導致乙方工期延誤的，工期相應順延。2.乙方違約責任若乙方未按照本協議約定的質量標準完成工作，乙方應負責無償返工直至達到質量標準。如因返工導致工期延誤，乙方應按照本協議約定承擔逾期完工的違約責任。如因乙方工作質量問題給甲方造成損失的，乙方應承擔全部賠償責任。若乙方未按照本協議約定的工期完成工作，每逾期一日，應按照報酬總額的[x]%向甲方支付違約金。逾期超過[x]日的，甲方有權解除本協議，乙方應返還已收取的預付款，并按照報酬總額的[x]%向甲方支付違約金。如乙方的違約行為給甲方造成損失的，乙方還應承擔全部賠償責任。若乙方擅自將本協議項下的工作轉包或分包給第三方，甲方有權解除本協議，乙方應返還已收取的預付款，并按照報酬總額的[x]%向甲方支付違約金。如乙方的轉包或分包行為給甲方造成損失的，乙方應承擔全部賠償責任。若乙方違反本協議約定的其他義務，應承擔因此給甲方造成的全部損失。七、保密條款1.雙方應對在履行本協議過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密及其他機密信息予以保密。未經對方書面同意，任何一方不得向第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為自本協議生效之日起[x]年。八、爭議解決本協議在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。3.本協議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充