2025湖南天元美居樂裝飾工程承包合同第一章總則第一條合同基本信息本合同由以下雙方于年月日在中華人民共和國湖南省市簽訂：發包方（以下簡稱“甲方”）：法定代表人：聯系方式：地址：承包方（以下簡稱“乙方”）：湖南天元美居樂裝飾工程有限公司法定代表人：聯系方式：地址：第二條合同依據本合同依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》等相關法律法規，以及雙方友好協商，訂立本合同。第三條工程概況工程名稱：工程地點：承包范圍：承包方式：第二章承包范圍和方式第四條承包范圍本次承包范圍包括但不限于以下內容：（1）；（2）；（3）。乙方應嚴格按照甲方提供的設計圖紙及要求進行施工，未經甲方書面同意，不得擅自更改設計內容。第五條承包方式本工程采用方式承包。乙方負責提供本工程所需的材料、設備、施工工具及勞力，確保工程質量和進度。第三章合同工期第六條合同工期本工程計劃工期為日歷天，自年月日開工至年月日竣工。甲方應在開工前日向乙方提供施工現場及必要的條件；乙方應按約定時間開工，如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一天，乙方應向甲方支付違約金元。第七條工期順延由于不可抗力、甲方原因或設計變更導致停工，經甲方書面確認后，工期相應順延。順延工期的確認應在事件發生后日內以書面形式提出，否則視為放棄順延請求。第四章質量標準和驗收標準第八條質量標準本工程的質量標準為：符合《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》GB50210-2025及國家、地方相關標準。乙方在施工過程中應嚴格遵循設計圖紙、技術規范及甲方要求，確保工程質量達到約定標準。第九條驗收標準驗收程序：隱蔽工程驗收、分部分項工程驗收、竣工驗收。驗收標準：（1）材料驗收：所有材料應符合設計要求及國家環保標準，乙方應提供材料檢測報告；（2）隱蔽工程：由甲方及監理方驗收合格后方可進行下一步施工；（3）分部分項工程：每項工程完成后，乙方應通知甲方驗收；（4）竣工驗收：工程完工后，乙方應提交竣工資料，雙方共同進行驗收。第五章合同價款及支付方式第十條合同價款本工程合同總價為人民幣元（大寫：），其中：（1）材料費：元；（2）人工費：元；（3）其他費用：元。合同總價包括但不限于材料采購、施工費用、設計費用、管理費用等，除本合同另有約定外，不得因任何原因調整。第十一條支付方式預付款：合同簽訂后日內，甲方支付合同總價的%作為預付款，即人民幣元。中期付款：工程進度達到%時，甲方支付合同總價的%，即人民幣元。尾款：竣工驗收合格后日內，甲方支付合同總價的%，即人民幣元。質保金：剩余合同總價的%作為質保金，質保期滿后日內支付，即人民幣元。第六章雙方的權利與義務第十二條甲方的權利與義務甲方有權監督乙方的施工質量和進度，發現問題及時提出整改要求。甲方應按約定支付工程款，不得無故拖延或扣減。甲方應提供必要的施工條件，包括但不限于施工場地、水源、電源等。甲方應按約定參加工程驗收，及時確認工程進度和質量。第十三條乙方的權利與義務乙方有權要求甲方按約定支付工程款，按時提供施工條件。乙方應按合同約定的工期、質量標準完成工程，不得擅自更改設計內容。乙方應嚴格遵守安全生產規定，確保施工安全，防止事故發生。乙方應提供完整的竣工資料，并配合甲方進行驗收。第七章違約責任第十四條乙方違約責任如乙方未能按約定工期完成工程，每延誤一日，應向甲方支付合同總價的%作為違約金。如工程質量不符合約定標準，乙方應在甲方要求的期限內完成整改，逾期未完成的，每逾期一日，支付合同總價的%作為違約金。如乙方未經甲方同意擅自更改設計內容，甲方有權要求乙方恢復原設計，由此產生的費用由乙方承擔。第十五條甲方違約責任如甲方未能按約定支付工程款，每逾期一日，應向乙方支付應付金額的%作為違約金。如甲方無故拖延驗收或無理要求整改，導致工期延誤，責任由甲方承擔。第八章合同的變更與解除第十六條合同變更本合同履行過程中，經雙方協商一致，可簽訂書面補充協議進行變更。變更內容不得與原合同相沖突，否則無效。第十七條合同解除如因乙方原因導致工程停工累計超過日，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償損失。如因甲方原因導致工程停工累計超過日，乙方有權解除合同，并要求甲方賠償損失。合同解除后，雙方應結算已完工程的價款，并由違約方承擔相應責任。第九章不可抗力第十八條不可抗力不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于地震、臺風、洪水、戰爭等。因不可抗力導致的工期延誤或損失，由雙方協商解決。受不可抗力影響的一方應在事件發生后日內書面通知另一方，并提供相應證明文件。第十章爭議解決第十九條爭議解決本合同履行過程中發生爭議，雙方應協商解決；協商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起訴訟。第十一章補充條款第二十條補充條款本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。本合同一式份，甲乙雙方各執份，具有同等法律效力。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。簽訂地點：簽訂時