綜架加工承攬協議7篇篇1甲方（定作方）：__________乙方（承攬方）：__________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方委托乙方加工承攬綜架業務，經友好協商，達成如下協議：一、協議標的1.甲方委托乙方加工承攬綜架業務，具體產品名稱、規格型號、數量及技術要求等詳見附件一《綜架加工承攬清單》。2.乙方應按照甲方的技術要求，使用先進的生產工藝和設備，保證產品質量和交貨期限。二、承攬方式1.乙方應根據甲方的需求，制定詳細的生產計劃，并報甲方確認。2.甲方確認生產計劃后，乙方應組織生產，并按照計劃完成交貨任務。3.甲方有權對生產過程進行監督，并提出改進意見。三、技術要求1.乙方應按照甲方的技術要求生產，確保產品質量符合相關標準和要求。2.甲方應向乙方提供必要的技術支持和指導，確保乙方能夠掌握生產技術和要求。3.乙方在生產過程中應做好質量記錄和控制，確保產品質量可追溯。四、價格及支付方式1.乙方應按照甲方的報價進行生產，具體價格詳見附件一《綜架加工承攬清單》。2.甲方應在簽訂合同后支付乙方一定比例的預付款，具體金額和比例詳見附件一。3.乙方完成交貨任務后，甲方應支付剩余款項給乙方。五、交貨期限和地點1.乙方應在簽訂合同后按照甲方要求的交貨期限完成生產并交貨。具體交貨期限詳見附件一。2.甲方應提供必要的收貨條件和接收人員，確保貨物能夠順利接收。六、違約責任1.甲方應按時支付乙方的款項，如未按時支付，則應承擔相應的違約責任。2.乙方應按時交貨，如未按時交貨，則應承擔相應的違約責任。3.甲乙雙方在履行合同過程中，如因違約造成對方損失的，應承擔相應的賠償責任。七、爭議解決方式1.甲乙雙方在履行合同過程中發生爭議的，應首先通過友好協商解決。2.如協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟解決爭議。八、其他約定事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.本合同未盡事宜，可由雙方協商補充。補充協議與本合同具有同等法律效力。3.甲方和乙方的聯系方式如下：__________。如一方聯系方式發生變更的，應及時通知另一方。甲方（簽字/蓋章）：__________乙方（簽字/蓋章）：__________篇2合同編號：[合同編號]甲方：[甲方公司名稱]乙方：[乙方公司名稱]根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方委托乙方進行綜架加工事宜達成以下協議：一、項目名稱及內容項目名稱：綜架加工項目項目內容：乙方需按照甲方的要求，對綜架進行加工制作，包括材料準備、設計、生產、包裝等全流程工作。二、承攬方式1.乙方需根據甲方的需求，提供個性化的綜架加工方案，包括設計、材料選擇、生產工藝等。2.乙方需按照甲方的要求，按時按質完成綜架加工任務，并提交相應的成果。3.甲方需對乙方的加工方案進行確認，并在加工過程中提供必要的支持和協助。三、加工周期及進度1.乙方需在簽訂合同后盡快安排人員進場，并開始進行綜架加工工作。2.乙方需按照甲方的要求，制定詳細的生產計劃，并提交給甲方備案。3.乙方需確保在計劃周期內完成綜架加工任務，并提交相應的成果。如遇特殊情況，需及時告知甲方，并協商解決方案。四、質量保證1.乙方需確保所采購的材料符合甲方要求，并在生產過程中進行嚴格的質量控制。2.乙方需建立完善的質量檢測體系，確保每個工序都有明確的質量控制標準和方法。3.如發現質量問題，乙方需及時告知甲方，并協商解決方案。乙方需確保在解決問題后重新進行質量檢測，直至滿足甲方要求。五、價格及支付方式1.乙方需根據甲方的需求，提供詳細的報價清單，包括材料費、加工費、包裝費等各項費用。報價需合理且透明，不得有任何形式的虛假宣傳或欺詐行為。2.甲方需在簽訂合同后盡快支付乙方相應的款項。具體支付時間和方式需雙方協商確定。3.如因甲方原因導致合同無法按時履行或終止，乙方有權要求甲方支付相應的違約金或損失賠償。六、違約責任及賠償標準1.如乙方未按照合同要求按時完成綜架加工任務，需向甲方支付相應的違約金。違約金的具體數額需根據違約情況協商確定。2.如因乙方原因導致質量問題或缺陷，乙方需負責進行修復或重做，并承擔相應的費用。如無法修復或重做，乙方需向甲方支付相應的損失賠償。3.如甲方未按照合同要求支付款項或提供必要支持和協助，需向乙方支付相應的違約金。違約金的具體數額需根據違約情況協商確定。七、爭議解決方式及管轄法院1.如雙方在合同履行過程中發生爭議，需首先通過友好協商解決。如協商不成，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.雙方同意以[具體管轄法院]法院為管轄法院。在訴訟過程中，雙方需遵守相關法律法規和法院規定，積極配合法院工作。如判決結果涉及雙方權利義務的變更或履行方式變更的，雙方需按照判決結果執行。八、合同生效及終止條款1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同生效后，雙方需遵守合同約定，按時履行義務。如需變更或終止合同，需雙方協商達成一致意見后執行。2.如有下列情況之一發生時，合同可提前終止：國家法律法規規定應當終止的情形；雙方協商一致的情形；甲方原因導致無法繼續履行的情形；乙方原因導致無法繼續履行的情形等。合同終止后，雙方需按照國家法律法規和合同約定進行清算和處理相關事宜。3.合同終止后，乙方需將已收取的款項退還給甲方，并賠償甲方因合同終止所造成的損失。甲方需將已支付的款項扣除實際損失后退還給乙方。如因一方原因導致合同無法按時履行或終止的，違約方需向另一方支付相應的違約金或損失賠償。具體數額需根據違約情況協商確定。4.合同終止后，雙方需妥善處理好未完成的工作和已支付的費用等相關事宜。如有其他未盡事宜或糾紛的，雙方需友好協商解決或按照國家法律法規和合同約定解決。協商不成的可以向有管轄權的人民法院提起訴訟解決糾紛。在訴訟過程中雙方需積極配合法院工作并遵守相關法律法規和法院規定執行判決結果涉及雙方權利義務變更或履行方式變更的雙方需按照判決結果執行并承擔相應的法律責任和后果。篇3甲方（定作方）：_________乙方（承攬方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方委托乙方加工綜架產品事宜，達成如下協議：一、協議標的1.甲方委托乙方加工綜架產品，具體包括：_________。2.乙方應按照甲方的要求，完成綜架產品的加工任務。二、承攬方式1.乙方應采用先進的加工技術和設備，確保產品質量和效率。2.乙方應根據甲方的需求，制定合理的工作流程和計劃，并按計劃進行加工。3.甲方有權對乙方的加工過程進行監督，確保加工符合協議要求。三、交付要求1.乙方應按協議約定的時間和地點，將加工好的綜架產品交付給甲方。2.交付時，乙方應提供必要的產品說明、技術資料和售后服務。3.如因乙方原因未能按時交付，乙方應承擔相應的違約責任。四、質量保證1.乙方應確保所加工的綜架產品符合甲方提供的技術標準和要求。2.乙方應建立嚴格的質量控制體系，對加工過程進行全程監控，確保產品質量。3.如發現加工的產品存在質量問題，乙方應及時進行修復或重做，并承擔相應的費用。五、價格與支付方式1.乙方應根據甲方提供的圖紙和技術要求，制定詳細的加工報價單，并報送給甲方審核。2.甲方同意報價單后，雙方應簽訂書面合同，明確加工價格及支付方式。3.乙方完成加工任務后，甲方應按合同約定向乙方支付加工費用。具體支付方式和時間如下：_________。六、違約責任1.如因乙方的過錯導致加工的產品不符合協議要求或未能按時交付，乙方應承擔相應的違約責任，并賠償因此給甲方造成的全部損失。2.如因甲方的過錯導致加工的產品不符合協議要求或未能按時支付加工費用，甲方應承擔相應的違約責任，并賠償因此給乙方造成的全部損失。3.在履行協議過程中，如發生不可抗力事件，導致協議無法繼續履行，雙方應及時溝通并協商解決方案。七、爭議解決1.在履行協議過程中，如雙方發生爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.在爭議解決期間，雙方應繼續履行協議中的其他條款。八、協議生效與終止1.本協議自雙方簽字或蓋章之日起生效。協議生效之日起，雙方應認真履行協議中的各項條款。2.如有下列情況之一者，協議可以終止：_________。協議終止后，雙方應友好協商解決相關事宜。3.本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。本協議未盡事宜，可由雙方協商補充或修改。經過協商達成的補充或修改協議與本協議具有同等法律效力。篇4定作方（甲方）：[甲方公司名稱]承攬方（乙方）：[乙方公司名稱]根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方委托乙方進行綜架加工事宜達成以下協議：一、協議標的1.甲方委托乙方進行綜架加工，具體規格型號、數量及技術要求詳見附件。2.乙方需按照甲方的要求，按時保質完成綜架加工任務。二、協議期限1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.協議期限自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。三、加工費用及支付方式1.綜架加工費用根據甲方實際需求的規格型號、數量及技術要求確定，具體費用詳見附件。2.甲方需在協議簽訂后支付乙方預付款XX元，預付款為總費用的XX%。3.乙方完成加工任務并提交甲方驗收合格后，甲方需支付乙方尾款XX元。四、質量保證1.乙方需確保所加工的綜架符合甲方提供的技術要求和質量標準。2.如因乙方原因導致加工質量不合格，乙方需承擔相應的違約責任。五、交付與驗收1.乙方需在協議約定的期限內完成加工任務，并提交甲方進行驗收。2.甲方需在收到乙方提交的加工產品后XX個工作日內進行驗收，逾期未驗收視為驗收合格。3.如驗收不合格，甲方需書面通知乙方，乙方需按要求進行整改并提交甲方重新驗收。六、違約責任1.如乙方未按時完成加工任務，需按每逾期一天支付違約金XX元的標準向甲方支付違約金。2.如甲方未按時支付加工費用或未提供必要的技術支持，需按每逾期一天支付違約金XX元的標準向乙方支付違約金。七、爭議解決1.如雙方在履行本協議過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。2.協商不成的，任何一方可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他事項1.本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份。2.本協議未盡事宜，可由雙方協商補充。補充協議與本協議具有同等法律效力。3.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，具有法律效力。甲方（簽字/蓋章）：[甲方公司名稱]日期：XXXX年XX月XX日乙方（簽字/蓋章）：[乙方公司名稱]日期：XXXX年XX月XX日附件：綜架加工技術要求及費用明細表篇5甲方（定作方）：[甲方公司名稱]乙方（承攬方）：[乙方公司名稱]根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方委托乙方加工承攬綜架事宜，達成以下協議：一、協議雙方的權利和義務1.甲方權利和義務（1）甲方應向乙方提供必要的圖紙和技術要求，確保圖紙的準確性和完整性。（2）甲方應按照協議約定及時支付加工費用，不得無故拖欠。（3）甲方應協助乙方解決加工過程中的技術問題，并提供必要的技術支持。2.乙方的權利和義務（1）乙方應嚴格按照甲方提供的圖紙和技術要求進行加工，確保產品質量符合要求。（2）乙方應按時完成加工任務，并保證交貨期的準確性。（3）乙方應積極配合甲方的工作，及時解決加工過程中的問題。二、加工費用及支付方式1.加工費用本次加工費用根據實際加工數量和雙方協商的單價計算，具體金額以實際結算為準。2.支付方式甲方應按照以下方式向乙方支付加工費用：（1）預付款：合同簽訂后，甲方應向乙方支付預付款，預付款金額為合同總金額的XX%。（2）中期款：加工進度達到XX%時，甲方應向乙方支付中期款，金額為合同總金額的XX%。（3）尾款：加工完成并經甲方驗收合格后，甲方應向乙方支付尾款，金額為合同總金額的XX%。三、驗收標準和驗收方法1.驗收標準本次加工產品的驗收標準以甲方提供的圖紙和技術要求為準，同時應符合國家相關標準和行業規范。2.驗收方法（1）甲方應按照驗收標準對乙方的加工產品進行驗收，確保產品的質量和性能符合要求。（2）驗收過程中發現問題時，甲方應及時向乙方提出，乙方應及時進行整改。（3）驗收合格后，甲方應出具驗收報告，并簽字確認。四、違約責任和糾紛解決方式1.違約責任（1）甲方未按照協議約定支付加工費用的，應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。（2）乙方未按照協議約定完成加工任務或產品質量不符合要求的，應承擔相應的違約責任，包括但不限于返工、賠償損失等。2.糾紛解決方式（1）甲乙雙方在履行本協議過程中發生糾紛時，應首先通過友好協商的方式解決。（2）協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。五、其他事項1.協議生效和終止（1）本協議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為XX年。（2）協議期滿后，如雙方愿意繼續合作，可另行簽訂新的合作協議。2.不可抗力因素的處理因不可抗力因素導致協議不能履行的，雙方均不承擔違約責任，但應及時通知對方，并在合理期限內提供相關證明材料。3.保密條款雙方在履行本協議過程中所知悉的對方商業機密、技術秘密等保密信息，均應予以保密，并不得擅自使用或向第三方披露。如因違反保密義務給對方造成損失的，應承擔相應的賠償責任。4.適用法律和管轄權（1）本協議的簽訂、履行及解釋均適用中華人民共和國的法律。（2）因本協議引起的或與本協議有關的任何爭議，由雙方協商解決；協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。甲方（蓋章）：[甲方公司公章]法定代表人（簽字）：[甲方公司法定代表人手寫簽名]日期：XXXX年XX月XX日乙方（蓋章）：[乙方公司公章]法定代表人（簽字）：[乙方公司法定代表人手寫簽名]日期：XXXX年XX月XX日篇6甲方（定作方）：__________乙方（承攬方）：__________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方委托乙方加工承攬綜架業務，經友好協商，達成如下協議：一、協議標的1.甲方委托乙方加工承攬綜架業務，具體包括綜架的設計、材料采購、加工制作、安裝調試等全流程服務。2.乙方應根據甲方的需求和要求，按照約定的質量標準和交付期限，完成綜架的加工承攬任務。二、加工承攬要求1.甲方應提供明確的加工承攬要求，包括綜架的具體尺寸、結構、材料要求等，乙方應根據這些要求進行設計和制作。2.乙方應確保加工承攬的綜架質量符合甲方的要求，不得有偷工減料、以次充好等行為。三、材料采購與供應1.甲方應提供加工承攬所需的全部材料，乙方負責材料的采購和供應。2.乙方應確保采購的材料符合甲方的要求，不得有假冒偽劣、以次充好等行為。四、加工制作與安裝調試1.乙方應根據甲方的要求進行綜架的加工制作，確保制作過程中不出現錯誤和遺漏。2.制作完成后，乙方應進行安裝調試，確保綜架能夠正常運行和使用。五、交付期限和驗收標準1.乙方應在約定的交付期限內完成綜架的加工承攬任務，并交付給甲方。2.甲方應在收到綜架后，按照約定的驗收標準進行驗收，確保綜架符合甲方的要求。六、違約責任1.如果乙方未能按照約定的交付期限完成綜架的加工承攬任務，甲方有權要求乙方承擔相應的違約責任。2.如果乙方加工承攬的綜架質量不符合甲方的要求，甲方有權要求乙方承擔相應的違約責任。七、其他約定事項1.本協議自雙方簽字蓋章之日起生效，具有法律約束力。2.本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。3.在本協議履行過程中，如遇到不可抗力因素導致協議無法繼續履行，雙方應友好協商解決。甲方（簽字蓋章）：__________乙方（簽字蓋章）：__________日期：__________篇7定作方（甲方）：北京創新科技有限公司承攬方（乙方）：北京精工機械有限公司根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠實信用的基礎上，就甲方委托乙方加工承攬綜架產品事宜，達成如下協議：一、協議標的1.甲方委托乙方加工承攬綜架產品，具體包括綜架的設計、材料采購、加工制造、安裝調試等全流程工作。2.乙方應按照甲方的需求和設計要求，提供高質量的加工承攬服務，確保綜架產品的質量和性能符合要求。二、協議內容1.加工承攬范圍（1）綜架設計：乙方應根據甲方的需求和設計要求，進行綜架的結構設計、材料選擇等工作。（2）材料采購：乙方應負責采購制造綜架所需的所有原材料和輔助材料，確保材料的質量符合要求。（3）加工制造：乙方應按照設計圖紙和技術要求，進行綜架的切割、折彎、焊接等制造工作。（4）安裝調試：乙方應負責綜架的安裝調試工作，確保綜架的安裝質量和性能符合要求。2.加工承攬要求（1）質量要求：乙方應確保加工承攬的綜架產品質量符合甲方的要求，無瑕疵、無損壞。（2）技術要求：乙方應按照甲方提供的技術要求和標準，進行加工承攬工作，確保產品符合技術要求。（3）進度要求：乙方應確保加工承攬的綜架產品按時完成，不延誤甲方的使用需求。三、協議價格及支付方式1.加工承攬費用：本次加工承攬的綜架產品費用為人民幣XX元整（大寫：XX元整）。該費用包括設計、材料采購、加工制造、安裝調試