文體廣場施工合同范本_第1頁
文體廣場施工合同范本_第2頁
文體廣場施工合同范本_第3頁
文體廣場施工合同范本_第4頁
文體廣場施工合同范本_第5頁
已閱讀5頁,還剩4頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

文體廣場施工合同范本1.甲方(買方/出租方/委托方):

甲方全稱為“××文體廣場”,是一家專門從事文體活動組織與管理的有限責任公司,注冊地址為××省××市××區××路××號,法定代表人/負責人為張三,聯系電話為138××××××××。

2.乙方(賣方/承租方/服務提供方):

乙方全稱為“××建筑安裝工程有限公司”,是一家具備專業施工資質的有限責任公司,注冊地址為××省××市××區××路××號,法定代表人/負責人為李四,聯系電話為139××××××××。

合同簡介:

甲乙雙方鑒于對彼此信譽和實力的認可,甲方同意委托乙方進行文體廣場的施工建設,乙方愿意接受甲方的委托,為甲方提供優質的施工服務。甲乙雙方本著平等互利的原則,經過充分協商,達成一致,簽訂本合同,以明確雙方的權利和義務。

本合同的簽訂旨在確保甲乙雙方在文體廣場施工過程中,嚴格按照約定的質量標準、施工周期和費用等進行履約,確保工程順利進行,實現雙方共贏。在此基礎上,雙方應共同努力,克服施工過程中可能遇到的各種困難,積極協調解決出現的爭議,為文體廣場的順利竣工和投入使用貢獻力量。

根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上,簽訂本合同,并嚴格履行合同約定的各項條款。本合同的簽訂有利于明確雙方責任,確保工程質量和進度,維護甲乙雙方的合法權益。

本合同范本共分為十二部分,包括當事人信息、合同簡介、定義、雙方權利與義務、價格與支付條件、履行期限、違約責任、不可抗力、爭議解決、其他條款和附則。具體內容如下:

第一部分:當事人信息

(1)甲方(買方/出租方/委托方)信息

(2)乙方(賣方/承租方/服務提供方)信息

第二部分:合同簡介

(1)雙方合作的背景和前提條件

(2)合同目的和意義

(3)合同簽訂的原則和依據

第三部分:定義

(1)合同術語的解釋

(2)相關名詞的定義

第四部分:雙方權利與義務

(1)甲方的權利和義務

(2)乙方的權利和義務

第五部分:價格與支付條件

(1)工程造價和報價

(2)支付方式和支付時間

(3)價款調整和違約金計算

第六部分:履行期限

(1)施工開始和竣工時間

(2)工程質量和驗收標準

(3)履約過程中的協調和溝通

第七部分:違約責任

(1)甲方違約責任

(2)乙方違約責任

(3)違約責任的計算和賠償

第八部分:不可抗力

(1)不可抗力的定義和范圍

(2)不可抗力事件的應對和處理

(3)不可抗力對合同履行影響的風險分擔

第九部分:爭議解決

(1)爭議解決方式

(2)仲裁或訴訟的管轄地點和法院

(3)爭議解決的時間限制

第十部分:其他條款

(1)合同的變更和解除

(2)合同的轉讓和繼承

(3)保密條款和知識產權保護

第十一部分:附則

(1)合同的生效和終止

(2)合同的份數和保管

(3)合同的修訂和補充

第十二部分:簽署

(1)甲方(買方/出租方/委托方)簽字蓋章

(2)乙方(賣方/承租方/服務提供方)簽字蓋章

本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。未盡事宜,可另行協商補充。特此說明。

第一條合同目的與范圍

本合同的目的是確立甲乙雙方在文體廣場施工項目中的權利和義務,確保工程按照約定的質量、進度和成本完成。具體內容包括:

1.甲方委托乙方進行文體廣場的施工建設,包括但不限于土建工程、安裝工程、裝修工程及相關輔助工作。

2.乙方應按照甲方的要求,提供合格的施工服務,確保工程質量和進度符合合同約定。

3.雙方應共同努力,解決施工過程中可能遇到的問題,確保工程的順利進行。

第二條定義

為避免歧義,對本合同中出現的關鍵術語定義如下:

1.文體廣場:指甲方擁有的用于文體活動組織與管理的場所,位于××省××市××區××路××號。

2.施工:指乙方按照甲方要求,對文體廣場進行的土建、安裝、裝修等建設活動。

3.工程質量:指施工過程中,乙方按照合同約定的質量標準和驗收規范進行施工,保證工程合格。

4.工程進度:指施工過程中,乙方按照合同約定的時間表和進度要求完成工程。

5.合同價款:指乙方完成施工任務后,甲方應支付給乙方的費用,包括工程造價、材料費用、人工費用等。

第三條雙方權利與義務

甲方的權利和義務:

1.甲方應按照合同約定,向乙方支付施工價款。

2.甲方有權對乙方的施工過程進行監督,確保工程質量和進度符合要求。

3.甲方應在合同約定的時間內,向乙方提供施工所需的場地、材料和其他條件。

4.甲方應協助乙方處理施工過程中的相關手續,包括但不限于規劃審批、施工許可等。

乙方的權利和義務:

1.乙方應按照合同約定,按時完成施工任務,確保工程質量符合要求。

2.乙方應遵守國家法律法規,嚴格執行合同約定的施工標準和安全規范。

3.乙方應承擔施工過程中的安全事故責任,包括但不限于人員傷亡、設備損壞等。

4.乙方應協助甲方處理施工過程中的相關手續,包括但不限于材料采購、工程驗收等。

合同雙方的其他權利和義務:

1.雙方應遵守合同約定的保密條款,不得泄露對方的商業秘密和技術秘密。

2.雙方應共同維護施工過程中的知識產權,不得侵犯他人的知識產權。

3.雙方在履行合同過程中,應遵守誠實信用原則,不得故意隱瞞事實或提供虛假信息。

4.雙方在履行合同過程中,發生糾紛時,應通過友好協商解決;協商不成的,可依法向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

第四條價格與支付條件

1.本合同的工程總造價為人民幣【金額】元整(大寫:【金額】元整),乙方應按照甲方的要求,提供合格的施工服務,確保工程質量和進度符合合同約定。

2.甲方應按照合同約定的付款節點和付款比例,向乙方支付施工價款。具體付款節點和付款比例如下:

a)工程開工后,甲方支付乙方工程總造價的30%;

b)工程進度達到50%時,甲方支付乙方工程總造價的30%;

c)工程竣工驗收合格后,甲方支付乙方工程總造價的20%;

d)剩余的20%作為質量保證金,在質保期內無質量問題的情況下,甲方應在質保期滿后一個月內支付給乙方。

3.甲方支付價款的方式為銀行轉賬,具體賬戶信息如下:

a)戶名:【乙方銀行賬戶名】;

b)賬號:【乙方銀行賬戶號】;

c)開戶行:【乙方銀行開戶行】。

第五條履行期限

1.本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,合同有效期為【期限】年。

2.乙方應按照合同約定的施工計劃和進度要求,按時完成施工任務。

3.甲方應按照合同約定的時間節點,向乙方支付施工價款。

4.雙方應按照合同約定的時間節點,履行合同約定的其他義務。

第六條違約責任

1.甲方違約責任:

a)甲方未按約定時間支付價款的,應向乙方支付違約金,違約金計算方式為:違約金=應付款金額×逾期付款天數×0.05%;

b)甲方未按約定提供施工條件的,乙方有權暫停施工,且不承擔因此產生的費用和工期延誤;

c)甲方違反合同約定的其他條款的,應承擔相應的違約責任。

2.乙方違約責任:

a)乙方未按約定時間完成施工任務的,應向甲方支付違約金,違約金計算方式為:違約金=合同總價款×逾期完成天數×0.05%;

b)乙方工程質量不符合約定的,乙方應負責修復或重新施工,并承擔因此產生的費用;

c)乙方違反合同約定的其他條款的,應承擔相應的違約責任。

3.雙方應按照合同約定履行各自的權利和義務,如一方違約,另一方有權要求違約方承擔違約責任。

4.違約方應承擔因違約產生的費用包括但不限于:賠償金、律師費、訴訟費、鑒定費等。

5.雙方在履行合同過程中發生糾紛的,應首先通過友好協商解決;協商不成的,任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

第七條不可抗力

1.不可抗力是指在合同履行過程中,無法預見、無法避免且無法克服的客觀情況,包括但不限于自然災害(如地震、臺風、洪水等)、社會事件(如戰爭、動亂、罷工等)以及其他影響合同履行的情況。

2.發生不可抗力事件時,受影響的一方應立即通知對方,并提供相關證明文件。雙方應共同協商,根據事件的影響程度和持續時間,決定是否暫?;蚪K止合同的履行,并相應調整工程進度和費用。

3.如果不可抗力事件導致合同無法履行或變得不經濟,雙方可協商決定解除合同。在這種情況下,乙方應按照已完成工程的比例支付工程價款,并承擔因解除合同而產生的費用。

4.雙方應盡力避免和減少不可抗力事件對合同履行造成的影響,并采取一切合理措施減輕損失。

第八條爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發生的爭議,應首先通過友好協商解決。如果協商不成,任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

2.訴訟是解決爭議的最終手段。在訴訟過程中,雙方應遵守法院的判決,并承擔因訴訟產生的費用,包括但不限于訴訟費、鑒定費、律師費等。

3.如果雙方同意,也可以選擇仲裁解決爭議。仲裁地點和仲裁機構應由雙方共同確定。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。

4.在爭議解決過程中,雙方應繼續履行合同約定的義務,除非法院或仲裁機構另有規定。

5.雙方應保證爭議解決的順利進行,并積極配合對方提供必要的證據和文件。

第九條其他條款

1.通知方式:雙方應以書面形式發送通知,通知應以郵戳日期或電子郵件發送日期為準。任何一方地址變更時,應立即通知對方。

2.合同變更:合同履行期間,如果雙方同意變更合同內容,應簽訂書面變更協議,并經雙方簽字蓋章確認。變更協議是合同不可分割的一部分,具有同等法律效力。

3.終止條件:合同履行完畢、雙方協商一致解除合同或根據法律規定解除合同的情況下,合同即終止。合同終止后,雙方應按照約定處理善后事宜。

4.合同解除:合同解除應經雙方協商一致,并簽訂書面解除協議。解除協議應明確解除原因、解除時間及解除后的責任處理等。

5.雙方應遵守國家法律法規,不得利用合同從事非法活動。

6.本合同未盡事宜,可由雙方另行簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。

第十條附則

1.附錄:本合同附錄包括工程設計圖紙、施工方案、材料規格等,附錄是合同的重要組成部分,具有同等法律效力。

2.附件:本合同附件包括雙方提供的相關資質證明、審批文件等,附件是合同的有效

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論