更換門頭施工合同范本1.甲方（買方/出租方/委托方）：

甲方全稱為XXX公司，成立于XXXX年，注冊地址為XX省XX市XX區XX路XX號，法定代表人為XXX。公司主要從事XX行業的業務。聯系方式為電話：XXX-XXXXXXX，郵箱：XXXX@XXXX.com。

2.乙方（賣方/承租方/服務提供方）：

乙方全稱為XXX公司，成立于XXXX年，注冊地址為XX省XX市XX區XX路XX號，法定代表人為XXX。公司主要從事XX行業的業務。聯系方式為電話：XXX-XXXXXXX，郵箱：XXXX@XXXX.com。

合同簡介：

甲方擁有一個門頭，由于門頭老舊，需要進行更換。乙方作為專業的門頭施工方，具備相關的施工經驗和技能，可以為甲方提供更換門頭的服務。雙方經過友好協商，決定簽訂本合同，明確雙方的權利和義務，以確保合作的順利進行。

本合同的簽訂是基于雙方共同的利益和目標，甲方希望乙方能夠按照約定的質量、時間和費用提供門頭更換服務，乙方則愿意提供相應的服務，并按照約定的條件進行支付。雙方將共同遵守合同的約定，履行各自的權利和義務，共同完成門頭更換的工作。

本合同的內容包括雙方的基本信息、合同的定義、雙方的權利和義務、價格和支付條件、履行期限、違約責任、不可抗力、爭議解決以及其他條款。雙方應當仔細閱讀并理解合同的內容，如有任何疑問，可以通過協商進行解決。

本合同的簽訂是為了規范雙方的行為，保障雙方的權益，并確保門頭更換工作的順利進行。雙方應當認真履行合同的約定，遵守相關法律法規，共同維護合同的效力。

第一條合同目的與范圍

本合同的目的是為了明確甲方和乙方在更換門頭施工過程中的權利和義務，確保施工的順利進行，并保障雙方的合法權益。具體內容包括：

1.乙方根據甲方的要求，提供更換門頭的施工服務，包括拆除舊門頭、安裝新門頭等相關工作。

2.乙方應按照約定的質量和時間完成施工，確保新門頭的穩定性和安全性。

3.甲方應提供乙方施工所需的現場條件和必要的協助，包括提供電源、水源等相關設施。

4.甲方應按照約定的時間和方式支付乙方的施工費用。

5.雙方應共同解決施工過程中出現的問題和爭議，協商解決不可抗力因素對施工造成的影響。

第二條定義

在本合同中，下列術語的含義如下：

1.甲方：指合同中指定的需要更換門頭的買方、出租方或委托方。

2.乙方：指合同中指定的提供門頭更換施工服務的賣方、承租方或服務提供方。

3.施工：指乙方按照甲方的要求，進行門頭拆除、安裝等相關工作。

4.施工質量：指乙方按照約定的標準和要求完成施工，確保新門頭的穩定性和安全性。

5.施工期限：指乙方完成施工的約定時間。

6.施工費用：指乙方提供施工服務所需的費用，包括人工、材料等相關成本。

第三條雙方權利與義務

甲方的權利與義務：

1.甲方有權要求乙方按照約定的質量和時間完成施工，確保新門頭的穩定性和安全性。

2.甲方有權按照約定的時間和方式支付乙方的施工費用。

3.甲方應提供乙方施工所需的現場條件和必要的協助，包括提供電源、水源等相關設施。

4.甲方應協助乙方處理施工過程中可能出現的行政手續和相關事宜。

5.甲方應按照約定的人數提供施工場地內的安全保障人員，確保施工過程中的安全。

乙方的權利與義務：

1.乙方有權要求甲方按照約定的時間和方式支付施工費用。

2.乙方應按照約定的質量和時間完成施工，確保新門頭的穩定性和安全性。

3.乙方應遵守施工場地的相關規章制度，配合甲方處理施工過程中的相關事宜。

4.乙方應按照約定的人數提供施工人員，并保證施工人員具備相應的技能和資質。

5.乙方應對施工過程中出現的問題和爭議提供解決方案，并協商解決不可抗力因素對施工造成的影響。

第四條價格與支付條件

1.乙方根據甲方提供的門頭更換項目要求，提供詳細的施工報價單，其中包括人工費、材料費、管理費等各項費用。

2.甲方應在合同簽訂后的七個工作日內，對乙方的施工報價單進行審核，并確認無誤后，向乙方支付預付款，預付款比例為報價總額的30%。

3.乙方在施工完成后，向甲方提供正式的施工結算單，甲方應在收到結算單后的七個工作日內，對施工費用進行核實，并支付剩余的70%款項。

4.甲方支付的款項應通過銀行轉賬的方式進行，并將付款憑證保留作為憑證。

第五條履行期限

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為XX個月。

2.乙方應在中標通知書發出后的XX個工作日內，開始進行施工。

3.乙方應確保施工在合同約定的施工期限內完成，如因乙方原因導致施工延誤，乙方應按照逾期天數向甲方支付違約金，違約金計算方式為合同總金額的0.5%。

4.甲方應在中標通知書發出后的XX個工作日內，向乙方支付預付款。

5.甲方應在本合同有效期內履行完畢支付款項的義務。

第六條違約責任

1.如乙方未按照約定時間完成施工，應向甲方支付違約金，違約金計算方式為合同總金額的0.5%乘以逾期天數。

2.如甲方未按照約定時間支付預付款或結算款，應向乙方支付違約金，違約金計算方式為應付款項的0.5%乘以逾期天數。

3.除不可抗力因素外，任何一方違反合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付賠償金，賠償金金額為對方實際損失的金額。

4.如因乙方施工質量問題導致門頭不穩定或發生安全事故，乙方應承擔全部責任，并負責修復和更換門頭，同時向甲方支付賠償金，賠償金金額為甲方實際損失的金額。

5.如因甲方提供的現場條件不符合約定或未履行協助義務，導致乙方施工受阻或延誤的，甲方應承擔違約責任，向乙方支付違約金，并承擔因延誤導致的額外費用。

6.本合同中的違約金和賠償金計算方式均以上述金額為限，不包括因違約產生的間接損失。

7.雙方在履行合同過程中發生爭議的，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。

第七條不可抗力

1.本合同所稱不可抗力，是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害（如地震、臺風、洪水等）、社會事件（如戰爭、動亂、政策變化等）以及其他無法預料和控制的情況。

2.一旦發生不可抗力事件，受影響的一方應立即通知對方，并在合理時間內提供相關證明文件。

3.受不可抗力影響的一方應盡力克服不可抗力事件的影響，減少損失，并在不可抗力事件結束后恢復合同的履行。

4.如果不可抗力事件導致合同無法履行或履行變得不必要，雙方應協商確定合同的終止或變更事宜。

5.在不可抗力事件發生時，受影響的一方不承擔違約責任。但是，如果不可抗力事件持續時間過長，導致合同無法履行或履行變得不必要，雙方應根據實際情況協商處理。

第八條爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決。如果協商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。

2.訴訟是解決爭議的最終方式，雙方均應接受法院的判決。

3.在爭議解決過程中，雙方應繼續履行合同的其余條款，除非法院另有判決。

4.雙方在爭議解決過程中應保持合作態度，不得損害對方的商業信譽和合法權益。

5.如果雙方在爭議解決過程中達成和解，應簽署和解協議，并按照和解協議的內容履行各自的權利和義務。

第九條其他條款

1.通知方式：雙方應通過書面形式進行合同相關的通知，通知應以電子郵件或快遞方式發送至對方的指定聯系地址。

2.合同變更：本合同的任何變更或補充均需雙方書面同意，并經雙方簽字或蓋章確認后方有效。

3.終止條件：除非雙方另有約定，本合同在以下情況下可終止：（1）雙方達成書面終止協議；（2）合同有效期屆滿；（3）不可抗力事件導致合同無法履行。

4.合同解除：在合同有效期內，除非雙方另有約定，任何一方不得單方面解除合同。如一方違反合同嚴重違約，對方有權解除合同，并追究違約方的法律責任。

5.合同的副本：雙方各自保留本合同的副本，雙方同意副本具有同等法律效力。

第十條附則

1.