2025年標準辦公室裝修設計施工合同第一章工程概況項目名稱：項目地點：建筑面積：平方米工程內(nèi)容：辦公室內(nèi)墻、地面、天花板、電路、空調(diào)通風系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)、消防系統(tǒng)的改造和修繕；也包括燈具、廚房設備、辦公設備的安裝與布局。工程范圍：第二章工程設計設計依據(jù)：以現(xiàn)行的國家及地方建筑裝修設計規(guī)范為依據(jù)，結合甲方提供的設計要求，進行設計和施工。設計提交：乙方應在合同簽訂后日內(nèi)提交初步設計平面圖，經(jīng)甲方審核同意后，乙方在日內(nèi)提交詳細設計圖及施工圖。設計調(diào)整：在設計過程中，如甲方提出調(diào)整，乙方需在收到通知后日內(nèi)完成調(diào)整并提交新設計圖，雙方另行確認。設計費用：設計費用已包含在合同總價中，不另行計算。設計專利：所有設計圖紙的知識產(chǎn)權歸甲方所有，乙方不得用于其他項目。第三章施工要求施工期限：總工期為日歷天，具體施工日程安排由乙方制定，并經(jīng)甲方審閱同意。開工時間：施工日期為年月日，遇到不可抗力或其他因素導致的延誤，工期相應順延。質量要求：裝修工程應符合《建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范》GB50210-2025及相關地方標準，乙方須確保工程質量和安全。材料要求：乙方提供的材料需符合合同約定的品牌、規(guī)格、質量標準，材質環(huán)保指標需達到國家標準。施工規(guī)范：施工過程中嚴格遵守施工規(guī)范，做到文明施工，減少對周邊的影響，遵守甲方及其他相關部門的管理規(guī)定。第四章合同價款合同總價：人民幣元（大寫：），此價款為包工包料的固定總價。價款組成：包括工程設計、材料費、人工費、管理費、利潤、稅金及其他相關費用。預算調(diào)整：在施工過程中，如設計變更或材料價格變動，雙方協(xié)商調(diào)整合同價款。付款比例：分三個階段支付：合同簽訂后支付30%，材料進場后支付40%，竣工驗收后支付30%。第五章工程款支付預付款：合同簽訂后，甲方支付合同總價的30%即人民幣元。進度款：材料到達現(xiàn)場并經(jīng)甲方驗收后，支付合同總價的40%即人民幣元。驗收款：工程竣工并通過甲方驗收后，支付合同總價的30%即人民幣元。支付方式：銀行轉賬，乙方提供正式發(fā)票后甲方支付款項。逾期支付：如甲方未按時支付，需支付違約金，日利率為應付款的‰。第六章工程驗收和質量保修驗收標準：執(zhí)行GB50210-2025，以及其他相關的質量標準。驗收時間：工程完工后，乙方通知甲方驗收，甲方須在接到通知后日內(nèi)完成驗收。保修期：自工程驗收合格之日起，保修期為年。保修責任：保修期內(nèi)因施工質量問題造成的損壞，乙方免費修復；如因甲方使用不當或不可抗力導致，乙方提供修復服務，甲方承擔材料成本。保修響應：接到甲方保修通知后，乙方應在小時內(nèi)響應，并在日內(nèi)完成修復。第七章其他事項保險：乙方為施工現(xiàn)場人員購買意外傷害保險，費用自理。轉包與分包：未經(jīng)甲方同意，乙方不得將工程轉包或分包給第三方。安全管理：乙方負責施工現(xiàn)場的安全管理，做好防火、防盜措施，確保施工人員安全，甲方有權要求乙方整改安全隱患。環(huán)境保護：施工過程中應遵守環(huán)保法規(guī)，減少噪音、粉塵等污染；建筑垃圾按指定地點排放，費用由乙方承擔。現(xiàn)場管理：乙方負責施工現(xiàn)場的管理，保護甲方原有設施，不得損壞。停工管理：如因乙方原因停工，造成的損失由乙方承擔；非乙方原因停工，工期順延。合同終止：如任一方違約且無法協(xié)商解決，守約方有權解除合同，并要求賠償。爭議解決：雙方因合同履行發(fā)生爭議，協(xié)商不成時，向工程所在地法院提起訴訟。補充協(xié)議：未盡事宜，雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。第八章違約責任工期延誤：因乙方原因導致工期延誤，每延誤一日，乙方向甲方支付合同總價的‰作為違約金。質量違約：工程驗收不合格，乙方需無償返工，返工后仍不合格，賠償甲方造成的損失。設計違約：未按設計要求施工，甲方有權要求返工或終止合同，乙方賠償損失。材料違約：使用不符合合同約定的材料，甲方有權要求更換或終止合同，乙方賠償違約金。第九章合同生效及其他合同生效：自雙方簽字蓋章之日起生效。合同份數(shù)：本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。補充說明：甲方（蓋章）：法定代表人或授權代表簽字：日期：乙方