2025略陽縣新款建設合同第一條項目概況1.1項目名稱：1.2項目地點：略陽縣1.3項目規模：1.4項目內容：本項目主要包括的建設，具體包括的設計、施工、驗收及相關服務。第二條承包范圍2.1承包人負責本項目的全部設計及施工工作，具體包括但不限于以下內容：建筑工程結構工程給排水工程電氣工程暖通工程消防工程其他相關配套工程2.2承包人應嚴格按照發包人提供的設計圖紙和相關技術要求進行施工，確保工程質量和施工進度符合合同要求。第三條合同工期3.1合同工期總日歷天數：天（自開工之日起計算）3.2開工日期：年月日3.3竣工日期：年月日3.4承包人應在合同約定的工期內完成全部施工任務，并通過相關部門的驗收。如因承包人原因導致工期延誤，承包人應承擔相應責任。第四條質量標準4.1工程質量標準：本工程的質量標準為（具體標準可以引用國家或地方相關標準）4.2承包人應嚴格按照國家及地方的施工規范和質量驗收標準進行施工，確保工程達到合同約定的質量標準。4.3發包人對工程進行階段性檢查，承包人應配合發包人及監理單位的工作，及時整改發現的問題。4.4工程竣工后，承包人應提交完整的竣工資料，并配合發包人進行竣工驗收。第五條合同價款5.1合同總價款：人民幣元（大寫：）5.2合同價款的組成：設計費用：元施工費用：元其他費用：元5.3合同價款的支付方式：預付款：元，合同簽訂后日內支付進度款：按工程進度分階段支付，每階段支付%尾款：工程竣工驗收合格后日內支付剩余款項5.4合同價款的調整：在施工過程中，如因設計變更或其他因素導致工程量發生變化，雙方可協商調整合同價款，但需簽訂補充協議。第六條發包人的義務6.1發包人應在合同簽訂后日內向承包人提供完整的施工圖紙及相關技術文件。6.2發包人應為承包人提供施工場地，并協調好施工場地的周邊關系，確保承包人正常施工。6.3發包人應按照合同約定支付工程款，并及時審核承包人提交的工程款支付申請。6.4發包人應派出代表或委托監理單位對工程施工進行監督，并定期組織工程例會，協調解決施工過程中出現的問題。第七條承包人的義務7.1承包人應在收到施工圖紙后日內編制詳細的施工組織設計并提交發包人審批。7.2承包人應嚴格按照施工圖紙、施工規范及合同約定的質量標準進行施工，確保工程質量和施工進度。7.3承包人應做好施工現場的安全生產和文明施工工作，確保施工過程中的安全和環境保護。7.4承包人應定期向發包人報告工程進度，并提供必要的技術資料和簽證單。7.5承包人應按照合同約定的工期完成施工任務，并通過竣工驗收。第八條工期延誤8.1因發包人原因導致的工期延誤（如未能及時提供施工圖紙、未能及時支付工程款等），經發包人書面確認后，工期相應順延。8.2因承包人原因導致的工期延誤，承包人應承擔相應責任，并賠償由此給發包人造成的損失。8.3因不可抗力因素（如地震、臺風、洪水等）導致的工期延誤，雙方協商解決，工期相應順延。第九條工程款的支付9.1發包人應按照合同約定的支付方式和時間支付工程款，不得無故拖延或拒付。9.2承包人應按照合同約定提供合法的發票及相關證明文件，以便發包人完成工程款支付。9.3如發包人未能按期支付工程款，承包人有權停工或順延工期，并要求發包人支付相應的違約金。第十條質量保修10.1本工程的質量保修期為年，自工程竣工驗收合格之日起計算。10.2在質量保修期內，承包人應負責修復因施工質量問題導致的缺陷或損壞，并承擔相應的保修費用。10.3如因承包人原因導致的質量問題，發包人有權要求承包人進行維修或更換，承包人不得拒絕。10.4在質量保修期內，承包人應建立完善的保修服務機制，確保及時響應發包人的保修需求。第十一條合同的變更與解除11.1合同履行過程中，如需對合同內容進行變更，雙方應協商一致并簽訂補充協議。11.2如因一方違約導致合同無法繼續履行，守約方有權解除合同，并要求違約方賠償損失。11.3合同解除后，雙方應按照約定的程序進行工程結算和清理工作，確保工程善后事宜得到妥善處理。第十二條違約責任12.1任何一方未履行或未完全履行本合同約定的義務，均構成違約，違約方應賠償因其違約行為給守約方造成的全部損失。12.2因承包人原因導致工期延誤的，每延誤一天，承包人應向發包人支付違約金元。12.3因承包人原因導致工程質量問題的，承包人應負責返工或修復，并承擔相應的違約責任。12.4因發包人原因導致工程款支付延誤的，每延誤一天，發包人應向承包人支付違約金元。第十三條爭議解決13.1本合同履行過程中發生的爭議，雙方應通過友好協商解決。13.2協商不成的，任何一方可向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。13.3訴訟期間，不影響本合同中非爭議部分的履行。第十四條其他條款14.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。14.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.3本合同一式份，發包人執份，承包人執份，具有同等法律效力。發包人（蓋章）：法定代表人或授權代表（簽字）：地址：聯系電話：日期：年月日