ppp項目施工合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：

乙方（以下簡稱“乙方”）：

鑒于甲方擬對（項目名稱）進行建設，乙方愿意承擔該項目的施工任務，雙方經友好協商，達成如下協議：

一、項目概況

1.1項目名稱：（項目名稱）

1.2項目地點：（項目地點）

1.3項目規模：（項目規模）

1.4項目投資：（項目投資）

1.5項目工期：（項目工期）

二、施工內容

2.1乙方負責本項目的設計、施工、竣工驗收及保修等工作。

2.2施工內容包括但不限于：（具體施工內容）

三、合同價款及支付方式

3.1合同價款：（合同價款）

3.2支付方式：

（1）合同簽訂后，甲方支付合同價款的10%作為預付款；

（2）工程進度達到約定節點時，甲方支付合同價款的30%；

（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付合同價款的50%；

（4）保修期滿后，甲方支付合同價款的10%作為保修金。

四、工期及延期責任

4.1乙方應按照合同約定的工期完成施工任務。

4.2如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任，并賠償甲方因此遭受的損失。

五、質量及保修

5.1乙方應嚴格按照國家及行業相關標準進行施工，確保工程質量符合合同約定。

5.2保修期限：（保修期限）

5.3保修期內，如因乙方施工質量問題導致工程損壞，乙方應負責修復，并承擔由此產生的費用。

六、知識產權

6.1本合同項下產生的知識產權歸甲方所有。

6.2乙方不得擅自復制、轉讓、出租、出借、出售或以其他方式處置本合同項下產生的知識產權。

七、違約責任

7.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。

7.2違約方應賠償守約方因此遭受的損失。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決。

8.2協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、合同生效及其他

9.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

9.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

附件：

1.項目設計文件

2.施工圖紙

3.工程量清單

4.合同價款支付計劃

5.乙方資質證書

6.乙方安全生產許可證

7.乙方相關人員資格證書

8.其他與本合同相關的文件

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“甲方”）：

乙方（以下簡稱“乙方”）：

丙方（以下簡稱“丙方”）：

鑒于甲方擬對（項目名稱）進行建設，乙方愿意承擔該項目的施工任務，丙方作為第三方擔保方，為確保項目的順利進行和甲方的權益，三方經友好協商，達成如下協議：

一、項目概況

1.1項目名稱：（項目名稱）

1.2項目地點：（項目地點）

1.3項目規模：（項目規模）

1.4項目投資：（項目投資）

1.5項目工期：（項目工期）

二、施工內容

2.1乙方負責本項目的設計、施工、竣工驗收及保修等工作。

2.2施工內容包括但不限于：（具體施工內容）

三、合同價款及支付方式

3.1合同價款：（合同價款）

3.2支付方式：

（1）合同簽訂后，甲方支付合同價款的10%作為預付款；

（2）工程進度達到約定節點時，甲方支付合同價款的30%；

（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付合同價款的50%；

（4）保修期滿后，甲方支付合同價款的10%作為保修金。

四、工期及延期責任

4.1乙方應按照合同約定的工期完成施工任務。

4.2如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任，并賠償甲方因此遭受的損失。

五、質量及保修

5.1乙方應嚴格按照國家及行業相關標準進行施工，確保工程質量符合合同約定。

5.2保修期限：（保修期限）

5.3保修期內，如因乙方施工質量問題導致工程損壞，乙方應負責修復，并承擔由此產生的費用。

六、第三方擔保條款

6.1丙方作為第三方擔保方，對本合同的履行提供擔保。

6.2丙方擔保金額為合同價款的20%。

6.3丙方在乙方違約或無法履行合同義務時，應按照本合同約定向甲方支付相應款項。

七、甲方的權益條款

7.1甲方享有項目的設計、施工、竣工驗收及保修過程中的知情權、監督權和決策權。

7.2甲方有權要求乙方在施工過程中提供必要的技術資料和報告。

7.3甲方有權對施工質量、進度和安全進行監督檢查，并要求乙方進行整改。

7.4甲方有權根據項目實際情況調整施工方案，乙方應無條件執行。

八、乙方的違約及限制條款

8.1乙方如違反合同約定，應承擔違約責任，包括但不限于賠償甲方損失、支付違約金等。

8.2乙方在合同履行過程中，不得擅自改變施工方案、設計圖紙和施工技術規范。

8.3乙方不得將合同權利和義務轉讓給他人，未經甲方書面同意，不得將工程分包。

8.4乙方在合同履行期間，應保證施工質量、安全和進度，如發生安全事故，乙方應承擔全部責任。

九、爭議解決

9.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決。

9.2協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十、合同生效及其他

10.1本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

10.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執一份。

附件：

1.項目設計文件

2.施工圖紙

3.工程量清單

4.合同價款支付計劃

5.乙方資質證書

6.乙方安全生產許可證

7.乙方相關人員資格證書

8.丙方擔保合同

9.其他與本合同相關的文件

第三方介入的意義和目的：

丙方作為第三方擔保方，為本合同提供擔保，旨在確保甲方的權益得到保障，降低甲方在項目實施過程中的風險，提高項目的順利實施概率。

甲方為主導的目的和意義：

甲方作為項目業主，對項目擁有最終決策權，甲方權益的主導地位有利于保障項目的順利實施，確保工程質量、進度和安全，實現甲方的投資回報。同時，甲方權益的主導地位有利于維護甲方在項目中的利益，防止乙方濫用合同權利，降低項目風險。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

乙方（以下簡稱“乙方”）：

甲方（以下簡稱“甲方”）：

丁方（以下簡稱“丁方”）：

鑒于乙方擬承攬（項目名稱）的建設工程，甲方愿意提供項目所需資金支持，丁方作為第三方擔保方，為確保乙方的權益和項目的順利進行，三方經友好協商，達成如下協議：

一、項目概況

1.1項目名稱：（項目名稱）

1.2項目地點：（項目地點）

1.3項目規模：（項目規模）

1.4項目投資：（項目投資）

1.5項目工期：（項目工期）

二、工程承攬

2.1乙方同意承攬本項目的施工任務，包括但不限于：（具體施工內容）

2.2乙方承諾按照合同約定的時間、質量、安全標準完成施工任務。

三、資金支持及支付方式

3.1甲方同意為乙方提供項目所需的資金支持，具體金額為：（資金支持金額）。

3.2支付方式：

（1）合同簽訂后，甲方支付合同總價款的20%作為預付款；

（2）工程進度達到約定節點時，甲方支付合同總價款的30%；

（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付合同總價款的40%；

（4）保修期滿后，甲方支付合同總價款的10%作為保修金。

四、工期及延期責任

4.1乙方應按照合同約定的工期完成施工任務。

4.2如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任，并賠償甲方因此遭受的損失。

五、質量及保修

5.1乙方應嚴格按照國家及行業相關標準進行施工，確保工程質量符合合同約定。

5.2保修期限：（保修期限）

5.3保修期內，如因乙方施工質量問題導致工程損壞，乙方應負責修復，并承擔由此產生的費用。

六、第三方擔保條款

6.1丁方作為第三方擔保方，對本合同的履行提供擔保。

6.2丁方擔保金額為合同總價款的15%。

6.3丁方在乙方違約或無法履行合同義務時，應按照本合同約定向甲方支付相應款項。

七、乙方的權益條款

7.1乙方享有在合同履行過程中的知情權、監督權和決策權。

7.2乙方有權要求甲方按照合同約定及時支付工程款項。

7.3乙方有權要求甲方提供必要的施工條件和支持。

7.4乙方有權在施工過程中根據實際情況調整施工方案，但需提前通知甲方并取得甲方同意。

八、甲方的違約及限制條款

8.1甲方如違反合同約定，應承擔違約責任，包括但不限于賠償乙方損失、支付違約金等。

8.2甲方不得無故拖延支付工程款項，如因甲方原因導致乙方資金周轉困難，甲方應承擔相應責任。

8.3甲方不得干涉乙方的正常施工活動，不得要求乙方進行不符合合同約定的施工行為。

九、爭議解決

9.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決。

9.2協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十、合同生效及其他

10.1本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

10.2本合同一式三份，甲乙丁三方各執一份。

附件：

1.項目設計文件

2.施工圖紙

3.工程量清單

4.合同價款支付計劃

5.乙方資質證書

6.乙方安全生產許可證

7.乙方相關人員資格證書

8.丁方擔保合同

9.其他與本合同相關的文件

乙方為主導的目的和意義：

乙方作為工程承攬方，乙方權益的主導地位