




版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
合同書樣本房屋裝修7篇篇1合同編號:[合同編號]甲方(業主):[甲方姓名]乙方(裝修公司):[乙方公司名稱]一、合同背景甲方委托乙方進行房屋裝修,乙方同意接受委托,根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上,就房屋裝修事宜達成如下協議。二、工程概況1.工程地點:[工程地點]2.工程規模:[工程規模]3.工程內容:[工程內容]4.開工日期:[開工日期]5.竣工日期:[竣工日期]三、工程價款及支付方式1.工程總價款:[工程總價款]元。2.支付方式:[支付方式]3.支付時間:[支付時間]四、材料供應及設備管理1.材料供應:[材料供應方式]2.設備管理:[設備管理方式]五、施工工期及質量1.施工工期:自開工之日起,乙方必須按照合同約定的工期完成施工任務。如遇特殊情況,乙方需及時告知甲方,并協商解決方案。2.施工質量:乙方應嚴格按照國家相關標準和甲方要求進行施工,確保工程質量達到優良標準。甲方有權對施工質量進行監督,并提出改進意見。六、違約責任1.甲方違約:如甲方未按時支付工程款項或未提供必要的支持和資料,導致乙方無法按時完成施工任務,甲方應承擔相應的違約責任。2.乙方違約:如乙方未按時完成施工任務或施工質量未達到合同要求,乙方應承擔相應的違約責任。甲方有權要求乙方進行整改或扣除部分工程款項。七、爭議解決1.爭議協商:如雙方在合同履行過程中發生爭議,應首先通過友好協商解決。協商不成的,可以通過仲裁或訴訟解決。2.仲裁或訴訟:如協商無果,雙方同意將爭議提交至[仲裁或訴訟地點]進行仲裁或訴訟。仲裁裁決或訴訟判決對雙方具有法律約束力。八、合同生效及終止1.合同生效:本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同生效后,雙方應認真履行合同約定,確保施工任務順利完成。2.合同終止:在合同履行過程中,如遇特殊情況需終止合同的,雙方應協商解決方案。協商不成的,雙方同意按照《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定進行解決。但甲方需確保已支付乙方的款項符合合同約定,并承擔由此給乙方造成的合理損失。九、其他條款1.保密條款:雙方應對合同履行過程中涉及的國家機密、商業秘密及其他不宜公開的信息保密。未經對方書面同意,任何一方不得向第三方泄露相關信息。否則,由此給對方造成的損失由泄露方承擔。2.不可抗力條款:如因不可抗力因素導致合同無法按時履行或無法履行完畢的,雙方均不承擔違約責任。但乙方應盡力采取補救措施以減少損失。具體補救措施需雙方協商確定。3.合同修改條款:本合同未盡事宜或需修改的地方,雙方應協商補充或修改。補充或修改后的協議與本合同具有同等法律效力。但涉及工程價款、工期等關鍵條款的修改需雙方共同書面確認。4.附屬協議條款:為確保施工任務的順利完成和雙方權益得到充分保障,雙方可協商簽訂附屬協議。附屬協議與本合同具有同等法律效力。具體附屬協議需雙方協商確定并書面確認。5.爭議解決條款:雙方在履行合同過程中發生爭議時,應首先通過友好協商解決;協商不成的,可依法提起仲裁或訴訟解決爭議。具體仲裁或訴訟機構由雙方協商確定。在仲裁或訴訟期間,雙方應繼續履行合同中未涉及爭議的其他條款。如仲裁或訴訟裁決要求一方承擔違約責任時,違約方應按裁決要求承擔相應的違約責任和損失賠償責任。如仲裁或訴訟裁決要求一方返還已支付的款項時,返還方應按裁決要求及時返還相關款項。仲裁或訴訟裁決對雙方具有法律約束力,雙方應認真履行裁決結果。篇2甲方(發包人):姓名:住址:聯系電話:乙方(承包人):公司名稱:地址:聯系電話:根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就甲方房屋裝修事宜達成以下協議:一、工程概況1.工程地點:甲方房屋位于,具體地址詳見合同附件。2.工程內容:甲方委托乙方對其房屋進行裝修,包括但不限于以下幾個方面:(1)室內設計;(2)預算編制;(3)材料采購與供應;(4)施工與監理;(5)竣工驗收等。3.工程期限:本工程自合同簽訂之日起開始,預計于XXXX年XX月XX日竣工。如因甲方原因或不可抗力因素導致工程延期,乙方有權相應調整工程期限。二、工程造價與支付方式1.工程造價:本次裝修工程總造價為人民幣XX元整(大寫:元整)。該造價已包含室內設計、預算編制、材料采購與供應、施工與監理等全部費用。如因甲方要求變更設計或增加項目,乙方將相應調整工程造價。2.支付方式:甲方應在簽訂合同后支付工程造價的XX%作為預付款,即人民幣XX元整(大寫:元整)。剩余款項人民幣XX元整(大寫:元整)應在竣工驗收合格后一次性支付。乙方在收到款項后應出具正式發票。三、雙方權利義務1.甲方權利義務:(1)甲方有權要求乙方按照合同約定進行裝修,并對工程質量進行監督;(2)甲方應按時支付工程款項,確保工程的順利進行;(3)甲方應提供施工所需的水電等基礎設施,并承擔相應費用;(4)如因甲方原因導致工程延期或變更設計,應及時通知乙方,并承擔相應的費用。2.乙方權利義務:(1)乙方有權要求甲方按照合同約定支付工程款項;(2)乙方應按時進場施工,并按照合同約定完成裝修任務;(3)乙方應保證施工質量,確保工程符合設計要求和國家相關標準;(4)如因乙方原因導致工程延期或質量問題,應及時采取補救措施,并承擔相應的費用。四、違約責任及賠償標準1.甲方違約責任:如甲方未按照合同約定支付工程款項或提供基礎設施,導致工程無法順利進行,甲方應承擔相應的違約責任。乙方有權要求甲方支付違約金,并賠償因此造成的損失。具體賠償標準如下:違約金為合同總金額的XX%,即人民幣XX元整(大寫:元整);其他損失根據實際發生情況確定。2.乙方違約責任:如乙方未按照合同約定完成裝修任務或施工質量不符合要求,乙方應承擔相應的違約責任。甲方有權要求乙方支付違約金,并賠償因此造成的損失。具體賠償標準如下:違約金為合同總金額的XX%,即人民幣XX元整(大寫:元整);其他損失根據實際發生情況確定。五、爭議解決方式及管轄法院1.爭議解決方式:如甲乙雙方在履行合同過程中發生爭議,應首先通過友好協商解決。協商不成的,任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中,雙方應遵守法律法規的規定,尊重事實、尊重證據。如一方有違約行為,應承擔相應的法律責任。法院受理案件后,會依法進行審理并作出判決。判決生效后,當事人應當履行判決確定的義務。如果一方不履行判決確定的義務,另一方可以向法院申請強制執行。同時,在爭議解決過程中產生的費用由有過錯的一方承擔。如果雙方都有過錯,則各自承擔相應的費用。2.管轄法院:本合同的管轄法院為甲方所在地的人民法院。如因本合同產生的爭議需要提起訴訟時,應向該法院遞交起訴狀及相關證據材料。法院在收到材料后,會依法進行審查并決定是否受理該案件。受理后,法院會安排開庭審理該案件并作出判決或裁定。在判決或裁定生效并執行完畢后,本案即告終結。如有其他未盡事宜或需要補充的內容,請在本合同補充條款中加以注明并加蓋雙方公章或簽字確認生效日期。篇3一、合同雙方1.甲方(業主):姓名:______地址:______聯系電話:______2.乙方(裝修公司):公司名稱:______地址:______聯系電話:______二、工程概況1.工程名稱:房屋裝修2.工程地點:______3.房屋面積:______平方米4.裝修預算:______元5.裝修期限:自合同簽訂之日起______天完成三、雙方的權利和義務1.甲方的權利和義務:(1)甲方有權要求乙方按照合同約定進行裝修,并按時完工。(2)甲方有權監督乙方的施工過程,并對不滿意的地方提出改進意見。(3)甲方需按照合同約定支付乙方的裝修費用。(4)甲方需為乙方的施工提供必要的水電等基礎設施支持。2.乙方的權利和義務:(1)乙方有權要求甲方按照合同約定支付裝修費用。(2)乙方需按照合同約定進行裝修,并按時完工。(3)乙方需接受甲方的監督,并對不滿意的地方進行改進。(4)乙方需為施工過程中的水電等基礎設施提供支持。四、施工細節及要求1.施工過程中,乙方需嚴格遵守安全施工規范,確保施工過程中的安全。2.乙方需按照甲方的要求進行施工,確保施工質量符合約定標準。3.如施工過程中出現任何問題,乙方需及時與甲方溝通,共同解決問題。五、費用及支付方式1.裝修費用總額為______元,包含材料費、人工費等各項費用。2.甲方需按照以下方式支付裝修費用:(1)合同簽訂后,甲方需向乙方支付裝修費用總額的______%作為預付款。(2)施工過程中,甲方需按照施工進度向乙方支付裝修費用。(3)裝修完成后,甲方需向乙方支付剩余的裝修費用。六、違約責任及賠償標準1.甲方如有違約行為,需承擔相應的違約責任,并賠償乙方因此造成的損失。具體賠償標準如下:______。2.乙方如有違約行為,需承擔相應的違約責任,并賠償甲方因此造成的損失。具體賠償標準如下:______。七、爭議解決方式及管轄法院1.如雙方因合同履行過程中發生爭議,應首先通過友好協商解決。協商不成的,可通過以下方式解決:______。如雙方選擇仲裁解決爭議,則仲裁機構為:______,仲裁地點為:______。如雙方選擇訴訟解決爭議,則管轄法院為:______人民法院。篇4甲方(發包人):_________乙方(承包人):_________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方承包甲方的房屋裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:一、工程概況1.工程地點:_________2.工程承包方式:_________(包公包料、包工不包料、包料不包工等)3.工程期限:自_________年_________月_________日開工,至_________年_________月_________日竣工。4.工程內容:具體詳見裝修清單。二、工程造價及付款方式1.工程造價:大寫_________元整,小寫_________元。具體詳見裝修清單。2.付款方式:甲方在簽訂合同后,按以下方式向乙方支付款項:(1)簽訂合同后,甲方支付乙方工程造價的30%作為預付款,即大寫_________元整,小寫_________元。(2)工程進度過半(水電改造完成、墻面膩子完成、地板鋪裝完成等),甲方再次支付乙方工程造價的30%,即大寫_________元整,小寫_________元。(3)工程竣工并經甲方驗收合格后,甲方支付乙方工程造價的30%,即大寫_________元整,小寫_________元。(4)剩余10%的款項,即大寫_________元整,小寫_________元,作為工程的質保金,待工程保修期結束后支付。三、施工準備及工期延誤1.乙方應在施工前做好施工準備,包括材料采購、工具準備等,確保施工進度。2.如因甲方原因造成工期延誤,乙方不承擔任何責任。如因乙方原因造成工期延誤,乙方應承擔相應的違約責任。四、工程質量及驗收1.乙方應確保工程質量符合相關標準,使用合格的建筑材料和工具。2.工程竣工后,乙方應通知甲方進行驗收,并提供相關證明材料。甲方應在接到通知后盡快進行驗收。如甲方對工程質量有異議,可委托相關機構進行檢測。如因乙方原因造成工程質量問題,乙方應承擔相應的違約責任。五、工程保修及售后服務1.工程保修期為_________年,自工程驗收合格之日起計算。在保修期內,如因乙方原因造成工程質量問題,乙方應負責免費維修。如因甲方原因造成工程質量問題,乙方可收取合理費用后進行維修。2.乙方應在接到甲方維修通知后盡快進行維修。如乙方未能及時維修,甲方可自行維修,費用由乙方承擔。六、違約責任及爭議解決1.如因一方違約造成另一方損失,違約方應承擔相應的賠償責任。如因不可抗力因素導致雙方無法履行合同,雙方應友好協商解決。2.如雙方對合同內容有爭議,應首先通過友好協商解決。協商不成的,可通過仲裁或訴訟解決。具體解決方式可另行簽訂補充協議。在爭議解決過程中,雙方應遵守誠信原則,積極配合調查處理。如有任何違法行為或不當行為導致爭議升級或產生嚴重后果的,相關方應承擔相應的法律責任和社會責任。篇5合同編號:[合同編號]甲方(業主):[甲方姓名]乙方(裝修公司):[乙方公司名稱]一、合同背景甲方委托乙方進行房屋裝修,乙方同意接受委托并按照甲方要求完成裝修工作。根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上,就房屋裝修事宜達成如下協議。二、工程概況1.工程地點:[工程地點]2.房屋結構:[房屋結構]3.裝修面積:[裝修面積]4.裝修內容:[裝修內容]5.開工日期:[開工日期]6.竣工日期:[竣工日期]三、工程報價及付款方式1.工程報價:[工程報價]2.付款方式:[付款方式]3.支付時間:[支付時間]四、材料供應及設備管理1.材料供應:[材料供應方式]2.設備管理:[設備管理方式]五、施工內容及要求1.施工內容:[施工內容]2.施工要求:[施工要求]3.施工流程:[施工流程]六、質量保證及驗收標準1.質量保證:[質量保證]2.驗收標準:[驗收標準]3.驗收方式:[驗收方式]七、安全施工及違約責任1.安全施工:[安全施工]2.違約責任:[違約責任]3.賠償損失:[賠償損失]八、爭議解決及法律適用1.爭議解決:[爭議解決方式]2.法律適用:[法律適用]3.管轄法院:[管轄法院]九、合同生效及終止條款1.合同生效:[合同生效條款]2.合同終止:[合同終止條款]3.退款政策:[退款政策]十、其他約定事項1.其他約定事項:[其他約定事項]2.補充條款:[補充條款]3.附件:[附件]本合同自雙方簽字(蓋章)之日起生效,具有法律效力。雙方應嚴格遵守合同約定,確保工程質量、進度和安全施工。如一方違約,應承擔相應的法律責任。本合同未盡事宜,雙方可協商補充。補充條款與本合同具有同等法律效力。篇6甲方(發包方):_________乙方(承包方):_________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定,甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠信的基礎上,就甲方房屋裝修工程達成如下協議:一、工程概況1.工程地點:_________2.工程承包方式:_________3.工程期限:_________4.工程總價款:_________二、工程要求及設計原則1.乙方必須按照甲方認可的設計方案進行施工,確保施工質量和進度。2.乙方應使用符合環保標準的材料,確保裝修工程的環保性能。3.乙方應確保施工過程中的安全,防止因施工不當造成的人員傷害和財產損失。三、工程價款及支付方式1.工程總價款為_________元,大寫:_________元整。2.甲方應在簽訂合同后支付工程總價款的_________%作為預付款,即_________元,大寫:_________元整。3.乙方完成工程進度的_________%后,甲方應支付工程總價款的_________%,即_________元,大寫:_________元整。4.乙方完成工程后,甲方應支付剩余的工程價款,即_________元,大寫:_________元整。四、工程期限及進度1.工程期限自合同簽訂之日起計算,具體日期為_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。2.乙方應確保施工進度,按時完成施工任務。如有特殊情況需延長工期,應事先征得甲方同意。五、質量保證及售后服務1.乙方應確保施工質量,保證所使用的材料符合環保標準和質量要求。2.工程竣工后,乙方應提供一年的免費保修服務。保修期內如因施工原因造成的問題,乙方應負責免費維修。3.保修期滿后,乙方應提供有償維修服務。具體費用由雙方協商確定。六、違約責任及賠償1.甲方如未按照合同約定支付工程價款,每逾期一天,應向乙方支付工程總價款千分之五的違約金。2.乙方如未按照合同約定完成施工任務,每逾期一天,應向甲方支付工程總價款千分之五的違約金。3.如因乙方施工原因造成甲方財產損失或人身傷害,乙方應負責賠償。具體賠償金額由雙方協商確定。七、爭議解決及法律適用1.如雙方在執行合同過程中發生爭議,應首先通過友好協商解決;協商不成的,任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.本合同的簽訂、執行及解釋均適用中華人民共和國法律。八、合同生效及變更1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.合同生效后,雙方應認真履行合同條款,不得擅自變更或解除。如需變更或解除,應經雙方協商一致并簽訂書面協議。甲方(簽字/蓋章):_________乙方(簽字/蓋章):_________日期:_________年_________月_________日篇7合同編號:[合同編號]甲方(業主):[甲方姓名]乙方(裝修公司):[乙方公司名稱]地址:[甲方地址]地址:[乙方地址]聯系電話:[甲方聯系電話]聯系電話:[乙方聯系電話]一、工程概況1.工程名稱:[工程名稱]2.工程地點:[工程地點]3.房屋結構:[房屋結構]4.裝修面積:[裝修面積]5.裝修預算:[裝修預算]6.裝修周期:[裝修周期]二、裝修內容1.裝修項目:[裝修項目列表]2.裝修材料:[裝修材料列表]3.裝修工藝:[裝修工藝流程]4.裝修效果:[裝修效果要求]三、報價與付款1.報價方式:[報價方式](固定報價或按實際發生計算)2.報價金額:[報價金額]3.付款方式:[付款方式](銀行轉賬或現金)4.付款時間:[付款時間](分階段付款或一次性付款)5.付款賬戶:[付款賬戶](銀行賬號)四、工期與驗收1.工期時間:[工期時間]2.驗收標準:[驗收標準]3.驗收時間:[驗收時間]4.驗收方式:[驗收方式](現場驗收或遠程驗收)五、違約責任1.甲方違約責任:[甲方違約責任條款]2.乙方違約責任:[乙方違約責任條款]3.雙方共同違約責任:[雙方共同違約責任條款]六、其他約定1.保修期限:[保修期限]年。保修范圍包括:[保修范圍]。保修費用由[保修費用承擔方]承擔。保修期限從[保修期限起始日期]開始計算。在保修期限內,乙方應對裝修質量負責,對出現的問題進行免費維修。如果因甲方使用不當或不可抗力因素導致的問題,乙方可以收取合理的維修費用。如果乙方不按照約定進行保修,甲方有權向相關部門投訴或尋求法律途徑解決。雙方協商一致的其它保修條款:[其他保修條款]。2.合同生效條款:[合同生效條款]。本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。合同生效前,雙方應
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2025公司租車合同協議范本
- 逾期賠償協議書
- 聘請教官協議書
- 空調促銷協議書
- 草原解除協議書
- 股權兌換協議書
- 聯合租賃協議書
- 股份明確協議書
- 籃球球員協議書
- 約定變更協議書
- GB/T 5080.1-2012可靠性試驗第1部分:試驗條件和統計檢驗原理
- LY/T 1279-2020聚氯乙烯薄膜飾面人造板
- GB/T 5370-2007防污漆樣板淺海浸泡試驗方法
- GB/T 17215.321-2021電測量設備(交流)特殊要求第21部分:靜止式有功電能表(A級、B級、C級、D級和E級)
- 學生自主重修申請表(模板)
- 課件:第二章 社會工作項目申請(《社會工作項目策劃與評估》課程)
- 2023年中國檢驗認證集團福建有限公司招聘筆試題庫及答案解析
- 【教學課件】微專題一:探究鄭州暴雨事件
- 智慧教育典型案例:之江匯“空間站”:校本研修資源利用的載體創新探索
- (完整版)鋼樓梯施工方案
- 裝飾裝修工程監理細則詳解模板
評論
0/150
提交評論