加工工程承攬合同范例第一篇范文：合同編號：__________

合同雙方：

甲方（委托方）：__________

乙方（承攬方）：__________

鑒于甲方需要乙方對某項加工工程進(jìn)行承攬，雙方本著平等互利、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同，以資共同遵守。

一、工程概況

1.工程名稱：__________

2.工程地點(diǎn)：__________

3.工程內(nèi)容：__________

4.工程規(guī)模：__________

5.工程期限：__________

二、承攬內(nèi)容

1.乙方按照甲方的要求，對上述加工工程進(jìn)行承攬，確保工程質(zhì)量和進(jìn)度。

2.乙方應(yīng)按照甲方提供的圖紙、技術(shù)規(guī)范和材料要求進(jìn)行施工。

3.乙方在施工過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保工程安全、環(huán)保。

三、合同價款及支付方式

1.本合同價款為人民幣__________元整（大寫：__________元整）。

2.甲方應(yīng)在合同簽訂后__________個工作日內(nèi)支付乙方合同價款的__________%，即人民幣__________元整（大寫：__________元整）。

3.工程完工并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方應(yīng)在__________個工作日內(nèi)支付乙方剩余合同價款，即人民幣__________元整（大寫：__________元整）。

四、工期及驗收

1.乙方應(yīng)在合同約定的工程期限內(nèi)完成工程，并保證工程質(zhì)量。

2.甲方有權(quán)對工程進(jìn)行驗收，驗收標(biāo)準(zhǔn)以國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范為準(zhǔn)。

3.工程驗收合格后，甲方應(yīng)在__________個工作日內(nèi)辦理工程結(jié)算。

五、違約責(zé)任

1.甲方未按合同約定支付價款的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為逾期付款金額的__________%。

2.乙方未按合同約定完成工程的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為合同價款的__________%。

3.雙方如因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行的，應(yīng)及時通知對方，并免除相應(yīng)的違約責(zé)任。

六、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他約定

1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

3.附件：

（1）工程圖紙及技術(shù)規(guī)范

（2）材料清單

（3）施工組織設(shè)計

（4）其他相關(guān)文件

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號：__________

合同雙方：

甲方（委托方）：__________

乙方（承攬方）：__________

丙方（監(jiān)管方）：__________

鑒于甲方委托乙方進(jìn)行加工工程承攬，為保障工程質(zhì)量和進(jìn)度，確保甲方權(quán)益，特引入丙方作為監(jiān)管方，共同簽訂本合同，以明確各方責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)。

一、工程概況

1.工程名稱：__________

2.工程地點(diǎn)：__________

3.工程內(nèi)容：__________

4.工程規(guī)模：__________

5.工程期限：__________

二、承攬內(nèi)容

1.乙方按照甲方的要求，對上述加工工程進(jìn)行承攬，確保工程質(zhì)量和進(jìn)度。

2.乙方應(yīng)遵守丙方的監(jiān)管要求，按照甲方提供的圖紙、技術(shù)規(guī)范和材料要求進(jìn)行施工。

3.乙方在施工過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保工程安全、環(huán)保。

三、丙方責(zé)任與權(quán)利

1.丙方負(fù)責(zé)對乙方施工過程進(jìn)行全程監(jiān)管，確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全。

2.丙方有權(quán)要求乙方整改工程質(zhì)量問題，并有權(quán)暫停工程直至問題解決。

3.丙方有權(quán)對乙方提出警告、罰款等處罰措施，直至終止合同。

四、甲方權(quán)益與責(zé)任

1.甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定進(jìn)行施工，并對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督。

2.甲方有權(quán)要求丙方對乙方施工過程進(jìn)行監(jiān)管，并有權(quán)對丙方提出改進(jìn)建議。

3.甲方有權(quán)在合同約定的期限內(nèi)支付合同價款，并有權(quán)要求乙方提供工程結(jié)算報告。

4.甲方應(yīng)在合同簽訂后__________個工作日內(nèi)支付乙方合同價款的__________%，即人民幣__________元整（大寫：__________元整）。

5.甲方應(yīng)在工程完工并經(jīng)丙方驗收合格后__________個工作日內(nèi)支付乙方剩余合同價款，即人民幣__________元整（大寫：__________元整）。

五、乙方責(zé)任與義務(wù)

1.乙方應(yīng)按照合同約定完成工程，確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全。

2.乙方應(yīng)接受丙方的監(jiān)管，并積極配合丙方的監(jiān)管工作。

3.乙方應(yīng)按照甲方要求提供工程圖紙、技術(shù)規(guī)范和材料清單。

4.乙方應(yīng)在合同約定的期限內(nèi)完成工程，并確保工程驗收合格。

六、違約責(zé)任

1.乙方未按合同約定完成工程的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為合同價款的__________%。

2.乙方未接受丙方監(jiān)管或違反監(jiān)管要求的，應(yīng)向丙方支付罰款，罰款金額為__________元整（大寫：__________元整）。

3.丙方未履行監(jiān)管職責(zé)或監(jiān)管不力的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為__________元整（大寫：__________元整）。

七、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他約定

1.本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.本合同未盡事宜，由三方另行協(xié)商解決。

3.附件：

（1）工程圖紙及技術(shù)規(guī)范

（2）材料清單

（3）施工組織設(shè)計

（4）丙方監(jiān)管方案

（5）其他相關(guān)文件

本合同引入第三方丙方作為監(jiān)管方，旨在保障甲方權(quán)益，確保工程質(zhì)量和進(jìn)度。甲方作為主導(dǎo)方，擁有對工程質(zhì)量、進(jìn)度、支付款項等方面的監(jiān)督權(quán)，同時享有合同約定的各種利益條款。乙方作為承攬方，需嚴(yán)格按照合同約定進(jìn)行施工，并接受丙方的監(jiān)管。丙方作為監(jiān)管方，負(fù)責(zé)對工程進(jìn)行全程監(jiān)管，確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全。通過三方合作，共同推進(jìn)工程項目的順利進(jìn)行。

甲方權(quán)益主導(dǎo)的目的和意義：

1.保障甲方在工程過程中的權(quán)益，確保工程質(zhì)量和進(jìn)度。

2.提高甲方在合同中的話語權(quán)，確保甲方利益最大化。

3.規(guī)范工程承攬行為，降低甲方在工程項目中的風(fēng)險。

第三方介入的意義和目的：

1.提高工程監(jiān)管水平，確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全。

2.保障甲方權(quán)益，降低甲方在工程過程中的風(fēng)險。

3.促進(jìn)工程承攬市場健康發(fā)展，規(guī)范承攬行為。

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號：__________

合同雙方：

甲方（委托方）：__________

乙方（承攬方）：__________

丙方（監(jiān)理方）：__________

鑒于乙方具備一定的加工工程承攬能力，甲方希望委托乙方進(jìn)行加工工程，為確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和雙方權(quán)益，特引入丙方作為監(jiān)理方，共同簽訂本合同，以明確各方責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)。

一、工程概況

1.工程名稱：__________

2.工程地點(diǎn)：__________

3.工程內(nèi)容：__________

4.工程規(guī)模：__________

5.工程期限：__________

二、承攬內(nèi)容

1.乙方按照甲方的要求，對上述加工工程進(jìn)行承攬，確保工程質(zhì)量和進(jìn)度。

2.乙方應(yīng)遵守丙方的監(jiān)理要求，按照甲方提供的圖紙、技術(shù)規(guī)范和材料要求進(jìn)行施工。

3.乙方在施工過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保工程安全、環(huán)保。

三、丙方責(zé)任與權(quán)利

1.丙方負(fù)責(zé)對乙方施工過程進(jìn)行全程監(jiān)理，確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全。

2.丙方有權(quán)要求乙方整改工程質(zhì)量問題，并有權(quán)暫停工程直至問題解決。

3.丙方有權(quán)對乙方提出警告、罰款等處罰措施，直至終止合同。

四、乙方權(quán)益與責(zé)任

1.乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付工程款項，并有權(quán)對工程進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督。

2.乙方有權(quán)要求丙方提供必要的監(jiān)理支持，并有權(quán)對丙方的監(jiān)理工作提出意見和建議。

3.乙方有權(quán)在工程完工并經(jīng)丙方驗收合格后，要求甲方在__________個工作日內(nèi)支付剩余合同價款，即人民幣__________元整（大寫：__________元整）。

4.乙方有權(quán)在合同約定的期限內(nèi)完成工程，并保證工程驗收合格。

五、甲方責(zé)任與義務(wù)

1.甲方應(yīng)在合同簽訂后__________個工作日內(nèi)支付乙方合同價款的__________%，即人民幣__________元整（大寫：__________元整）。

2.甲方應(yīng)在工程完工并經(jīng)丙方驗收合格后__________個工作日內(nèi)支付乙方剩余合同價款。

3.甲方應(yīng)按照合同約定提供圖紙、技術(shù)規(guī)范和材料清單。

4.甲方應(yīng)遵守合同約定，不得無故拖延付款。

六、違約責(zé)任

1.甲方未按合同約定支付價款的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為逾期付款金額的__________%。

2.乙方未按合同約定完成工程的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為合同價款的__________%。

3.丙方未履行監(jiān)理職責(zé)或監(jiān)理不力的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為__________元整（大寫：__________元整）。

七、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他約定

1.本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.本合同未盡事宜，由三方另行協(xié)商解決。

3.附件：

（1）工程圖紙及技術(shù)規(guī)范

（2）材料清單

（3）施工組織設(shè)計

（4）丙方監(jiān)理方案

（5）其他相關(guān)文件

乙方為主導(dǎo)的目的和意義：

乙方作為承攬方，希望通過本合同確保在工程過程中的權(quán)益，包括及時獲得工程款項、合理施工期限以及合理的監(jiān)理支持。乙方