2025年杭州公司裝飾裝修工程施工合同5篇篇1合同編號：[具體編號]甲方（發包方）：[公司名稱]（以下簡稱甲方）地址：[公司地址]法定代表人：[公司法人姓名]乙方（承包方）：[公司名稱]（以下簡稱乙方）地址：[公司施工地址]法定代表人：[施工方法人姓名]根據《中華人民共和國合同法》等相關法律法規的規定，結合本裝飾裝修工程的具體情況，甲乙雙方在平等、自愿、公正和誠實信用的原則基礎上，經友好協商，達成以下協議條款：一、工程概況1.工程地點：[具體施工地點]。2.工程規模：[具體規模描述]。3.工程內容：室內裝修裝飾工程，包括但不限于墻面涂料、地面鋪設、吊頂安裝等。4.工程期限：自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日完成。特殊原因需要延期，雙方協商后確定。二、工程造價及付款方式1.工程總造價：人民幣[具體金額]（大寫：[金額漢字大寫]）。該造價已包含人工費、材料費及其他相關費用。三、工程期限及順延情形雙方約定工程的施工期限及相應順延條款，如因不可抗力因素導致工程延期等情形應予以明確標注。四、工程質量和驗收標準甲方對工程質量有明確要求，包括施工材料的選用標準等。乙方必須嚴格按照合同約定執行，工程質量應符合國家相關技術標準。驗收時甲方有權邀請相關部門參與并進行嚴格的驗收程序，確保工程質量達標。篇2合同編號：[具體編號]甲方（發包方）：[公司名稱]（以下簡稱甲方）地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]電話：[甲方法人電話]電子郵箱：[甲方法人郵箱]乙方（承包方）：[公司名稱]（以下簡稱乙方）地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]電話：[乙方法人電話]電子郵箱：[乙方法人郵箱]根據《中華人民共和國合同法》以及其他相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平的基礎上，就乙方承攬甲方位于杭州的公司的裝飾裝修工程事宜達成如下協議：一、工程概況1.工程地點：杭州市[具體地址]。2.工程內容：包括辦公室、會議室、休息區及其他公共區域的室內裝修裝飾工程。具體細節詳見附件的工程設計圖紙及說明。3.工程期限：自合同簽訂之日起XX日歷天完成。如遇不可抗力因素導致工期延誤，雙方協商解決。二、工程價款及支付方式1.工程總價款為人民幣[大寫金額]（￥[金額]）。該款項包含設計費、材料費、人工費、稅費等所有費用。具體費用明細詳見附件預算表。2.付款方式：簽訂合同后XX日內，甲方支付乙方工程總價的XX%作為預付款；工程完工驗收合格后XX日內支付剩余款項。三、工程質量與驗收標準1.乙方須按照設計要求和國家標準進行施工，確保工程質量。2.工程竣工后，乙方應通知甲方進行驗收。甲方應在接到通知后的XX日內組織驗收，逾期則視為驗收合格。3.驗收標準按照國家和地方現行的相關施工規范和質量檢驗標準執行。四、雙方責任與義務1.甲方責任：提供施工場地和相關證件；監督工程進度，按時支付工程款；參與工程驗收。2.乙方責任：按照設計要求和國家規范進行施工；確保工程質量與進度；承擔保修責任，保修期限為工程驗收合格后XX個月。五、違約責任及賠償損失1.若因乙方原因造成工程延期，每延誤一天，乙方應支付合同總價款的XX%作為違約金。2.若因甲方原因未按約定支付工程款，每延誤一天，甲方應支付應付金額的XX%作為違約金。3.若因違約造成對方損失，違約方應賠償對方相應的經濟損失。六、爭議解決方式本合同在履行過程中發生爭議時，雙方應首先協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。七、其他條款篇3合同編號：[具體編號]甲方（發包方）：[甲方公司名稱]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包方）：[乙方公司名稱]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鑒于甲方需要對位于杭州市的辦公場所進行裝飾裝修，現委托乙方承擔該項目的施工任務，經雙方友好協商，達成如下協議：一、工程概況1.工程地點：杭州市[具體地址]。2.工程內容：辦公場所室內裝飾裝修，包括但不限于墻面涂料、吊頂、地面、隔斷、照明及其他配套設施的施工。3.工程期限：自合同簽訂之日起XX日歷天完成。4.工程價款：人民幣[具體金額]（￥[金額漢字大寫]）。二、工程要求與標準1.乙方須按照甲方提供的施工圖紙及要求進行施工，確保工程質量符合國家標準及地方規范。2.施工過程中使用的材料品牌、規格、質量需符合雙方約定及國家相關標準。3.施工過程中不得影響周邊環境和人員安全，遵守施工場地的安全文明施工規定。4.工程施工完成后，需進行驗收并達到合同約定的效果。三、合同總價及付款方式1.合同總價為人民幣[具體金額]（￥[金額漢字大寫]），該價格包含但不限于材料費、人工費、稅費等一切費用。2.甲方按以下方式支付款項：簽訂合同后XX日內支付XX%作為預付款；工程完工并通過初步驗收后XX日內支付XX%；工程驗收合格并交付使用后XX個月內支付剩余款項。四、違約責任1.若因乙方原因未按約定工期完成施工，乙方應承擔違約責任并支付違約金。每延誤一天，支付合同總價XX%的違約金。2.若甲方未按約定支付款項，甲方應承擔違約責任并支付違約金。每延誤一天，支付應付未付款項XX%的違約金。3.若因工程質量問題導致甲方損失，乙方應承擔相應的賠償責任。五、其他條款1.甲乙雙方應妥善保管與本合同相關的技術資料及圖紙，未經對方同意不得泄露給第三方。2.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。3.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。如發生爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。4.本合同自XXXX年XX月XX日起生效，至XXXX年XX月XX日終止。甲方（蓋章）：[甲方公司合同專用章]法定代表人（簽字）：[甲方法人手寫簽名]日期：XXXX年XX月XX日乙方（蓋章）：[乙方公司合同專用章]法定代表人（簽字）：[乙方法人手寫簽名]日期：XXXX年XX月XX日---結尾---注意：本合同僅為示例并非專業法律意見。實際使用前應由專業法律人士審閱并修改。篇4合同編號：[具體編號]甲方（發包方）：[甲方公司名稱]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包方）：[乙方公司名稱]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鑒于甲方需要對其位于杭州市的辦公場所進行裝飾裝修工程，現甲方決定委托乙方進行該工程的實施，經雙方友好協商，達成如下協議：一、工程概況1.工程地點：杭州市[具體地址]。2.工程內容：辦公場所的裝飾裝修，包括但不限于墻面涂料、吊頂、地板、隔斷、照明等。3.工程期限：[具體工期]，自合同簽訂之日起計算。二、工程價款及支付方式1.工程總價款：人民幣[具體金額]（￥[金額大寫]）。2.支付方式：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方工程總價款的XX%作為預付款。（2）工程完工并通過驗收后，甲方支付剩余的款項。三、工程質量及驗收標準1.乙方應確保施工質量符合國家標準及合同約定。2.工程完工后，乙方應通知甲方進行驗收，并提供相關驗收資料。3.甲方應在收到驗收通知后的XX日內組織驗收，并出具驗收報告。如工程存在質量問題，甲方有權要求乙方整改。四、工程變更1.若因甲方原因需要變更工程內容或設計，應提前書面通知乙方，并協商確定變更費用及工期調整事項。2.乙方在收到變更通知后，應根據實際情況調整施工方案，并與甲方確認變更內容。五、雙方責任及義務1.甲方應按時支付工程款項，提供施工所需的相關資料及場地條件。2.乙方應確保施工質量及工期，按照合同約定完成施工任務。如因乙方原因造成工程延期或質量問題，乙方應承擔違約責任。3.雙方應共同保護施工現場的安全，防止事故發生。4.工程完工后，乙方應負責工程的保修工作，保修期為XX年。六、違約責任1.若甲方未按合同約定支付工程款項，乙方有權停工，且工期可相應順延。2.若乙方未按合同約定完成施工任務，應向甲方承擔違約責任，并賠償甲方因此造成的損失。3.若因不可抗力因素導致工程延期或無法完成，雙方應協商解決。七、爭議解決本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決。協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。八、其他約定事項[其他具體事項描述]……]篇5合同編號：[具體編號]甲方（發包方）：[甲方公司名稱]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包方）：[乙方公司名稱]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鑒于甲方需要對其位于杭州市的辦公場所進行裝飾裝修工程，現甲方決定委托乙方進行該工程的實施，經雙方友好協商，達成如下協議：一、工程概況1.工程地點：杭州市[具體地址]。2.工程內容：辦公場所的室內裝飾裝修，包括但不限于墻面涂料、吊頂、地板、隔斷、照明、強弱電等。3.工程期限：自合同簽訂之日起XX日歷天完成。二、合同價款及支付方式1.工程總造價：人民幣[具體金額]元（大寫：[金額漢字大寫]）。2.支付方式：甲方應按以下階段向乙方支付款項：簽訂合同后支付XX%；工程過半支付XX%；工程完工驗收合格后支付剩余XX%。三、工程質量和驗收標準1.乙方應嚴格按照國家相關施工規范和質量標準進行施工，確保工程質量。2.工程竣工后，乙方應通知甲方進行驗收，并提供相關工程資料。甲方應在收到通知后XX日內組織驗收。3.驗收合格后，雙方簽署驗收合格證書。如驗收不合格，乙方應按要求進行整改。四、雙方責任與義務1.甲方責任：提供施工場地，確保施工期間水電供應；及時對乙方的施工進度進行確認和驗收；按時支付工程款。2.乙方責任：按照合同約定完成工程施工；確保施工現場安全；對工程質量負責；遵守施工現場管理規定。五、違約責任及賠償損失1.若因乙方原因造成工程延期，乙方應支付違約金；若因甲方原因造成工程延期，甲方應支付合理順延費用。2.若因一方違約造成對方損失，違約方應賠償對方因此產生的全部損失。六、安全施工及保障措施1.乙方