公司承箥合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等互利、誠實信用的原則，就甲方委托乙方進行承攬事宜，經雙方友好協商，達成如下協議：

一、承攬項目及內容

1.1甲方委托乙方承攬以下項目：

（1）項目名稱：__________________________

（2）項目內容：__________________________

（3）項目地點：__________________________

1.2乙方應按照甲方要求，在約定的時間內完成承攬項目，確保項目質量符合國家相關標準和甲方要求。

二、承攬費用及支付方式

2.1乙方完成承攬項目后，甲方應支付乙方承攬費用，具體金額如下：

（1）承攬費用總額：人民幣______元整（大寫：______________________）

（2）支付方式：甲方應按照以下方式進行支付：

①首付款：合同簽訂后____個工作日內，支付承攬費用總額的_____%。

②中期付款：項目進度達到_____%時，支付承攬費用總額的_____%。

③尾款：項目驗收合格后____個工作日內，支付承攬費用總額的_____%。

2.2甲方應按時支付乙方承攬費用，逾期支付應向乙方支付_____%的滯納金。

三、項目進度及驗收

3.1乙方應在合同約定的時間內完成承攬項目，具體進度安排如下：

（1）項目啟動階段：____個工作日內完成。

（2）項目實施階段：____個工作日內完成。

（3）項目驗收階段：____個工作日內完成。

3.2甲方應按照合同約定的時間對承攬項目進行驗收，驗收合格后，甲方應在____個工作日內支付尾款。

四、保密條款

4.1雙方對本合同內容以及項目資料負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2保密期限為合同簽訂之日起____年。

五、違約責任

5.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

5.2違約金金額為承攬費用總額的_____%。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發生爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

7.2本合同未盡事宜，雙方可另行協商解決。

附件：

1.項目詳細需求書

2.項目進度安排表

3.付款時間安排表

4.保密協議

5.其他相關文件

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“甲方”）為保障自身項目順利進行，維護自身合法權益，特委托乙方（以下簡稱“乙方”）進行項目承攬，同時引入第三方（以下簡稱“丙方”）作為項目監督管理方，共同就項目承攬事宜達成如下協議：

一、承攬項目及內容

1.1甲方委托乙方承攬以下項目：

（1）項目名稱：__________________________

（2）項目內容：__________________________

（3）項目地點：__________________________

1.2乙方應按照甲方要求，在約定的時間內完成承攬項目，確保項目質量符合國家相關標準和甲方要求。

二、第三方主體責任與權利

2.1丙方作為項目監督管理方，負責對項目進行全程監督管理，確保項目進度、質量、安全等符合甲方要求。

2.2丙方有權要求乙方按照約定時間完成項目，并對乙方進行監督、檢查和指導。

2.3丙方有權對項目進度、質量、安全等方面進行評估，并提出改進意見。

2.4丙方有權對乙方違約行為進行制止，并向甲方報告。

三、承攬費用及支付方式

3.1乙方完成承攬項目后，甲方應支付乙方承攬費用，具體金額如下：

（1）承攬費用總額：人民幣______元整（大寫：______________________）

（2）支付方式：甲方應按照以下方式進行支付：

①首付款：合同簽訂后____個工作日內，支付承攬費用總額的_____%。

②中期付款：項目進度達到_____%時，支付承攬費用總額的_____%。

③尾款：項目驗收合格后____個工作日內，支付承攬費用總額的_____%。

3.2甲方應按時支付乙方承攬費用，逾期支付應向乙方支付_____%的滯納金。

四、項目進度及驗收

4.1乙方應在合同約定的時間內完成承攬項目，具體進度安排如下：

（1）項目啟動階段：____個工作日內完成。

（2）項目實施階段：____個工作日內完成。

（3）項目驗收階段：____個工作日內完成。

4.2甲方應按照合同約定的時間對承攬項目進行驗收，驗收合格后，甲方應在____個工作日內支付尾款。

五、甲方權益保障

5.1甲方有權要求乙方在項目實施過程中，按照約定時間節點提交項目進度報告，以便甲方了解項目進展情況。

5.2甲方有權要求乙方在項目實施過程中，定期對項目質量進行自查，并及時向甲方報告自查結果。

5.3甲方有權要求乙方在項目實施過程中，對項目安全進行嚴格管理，確保項目安全無事故。

六、乙方違約及限制條款

6.1乙方若違反合同約定，導致項目進度延誤、質量不合格或安全事故發生，應承擔相應責任，包括但不限于賠償甲方損失、支付違約金等。

6.2乙方在項目實施過程中，如發現丙方存在濫用職權、徇私舞弊等行為，應及時向甲方報告。

6.3乙方在項目實施過程中，不得擅自調整項目進度、質量、安全等，如需調整，應經甲方同意。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發生爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同一式三份，甲乙丙三方各執一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2本合同未盡事宜，雙方可另行協商解決。

第三方介入的意義和目的在于加強對承攬項目的監督管理，確保項目進度、質量、安全等方面符合甲方要求。甲方為主導的目的和意義在于保障自身權益，確保項目順利進行，降低風險，提高項目效益。通過引入第三方，甲方可以更有效地監督乙方，確保項目按計劃、高質量、安全地完成。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

乙方（以下簡稱“乙方”）為專業承攬商，為了確保承攬項目的順利進行，維護自身合法權益，特引入甲方（以下簡稱“甲方”）作為項目委托方，并引入第三方（以下簡稱“丙方”）作為項目協調及質量控制方，三方就項目承攬事宜達成如下協議：

一、承攬項目及內容

1.1乙方同意承攬甲方委托的項目，具體項目名稱、內容、地點如下：

（1）項目名稱：__________________________

（2）項目內容：__________________________

（3）項目地點：__________________________

1.2乙方應按照甲方要求，在約定的時間內完成承攬項目，確保項目質量符合國家相關標準和甲方要求。

二、第三方主體責任與權利

2.1丙方作為項目協調及質量控制方，負責協調項目實施過程中的各項工作，確保項目進度、質量、安全等符合合同約定。

2.2丙方有權要求乙方按照約定時間節點提交項目進度報告，并對項目實施過程中的關鍵環節進行質量檢查。

2.3丙方有權對乙方提出的項目變更申請進行審核，并在必要時向甲方提出建議。

三、承攬費用及支付方式

3.1乙方完成承攬項目后，甲方應支付乙方承攬費用，具體金額如下：

（1）承攬費用總額：人民幣______元整（大寫：______________________）

（2）支付方式：甲方應按照以下方式進行支付：

①首付款：合同簽訂后____個工作日內，支付承攬費用總額的_____%。

②中期付款：項目進度達到_____%時，支付承攬費用總額的_____%。

③尾款：項目驗收合格后____個工作日內，支付承攬費用總額的_____%。

3.2甲方應按時支付乙方承攬費用，逾期支付應向乙方支付_____%的滯納金。

四、乙方權益保障

4.1乙方有權要求甲方按照合同約定支付承攬費用，并在項目實施過程中提供必要的支持和協助。

4.2乙方有權要求丙方在項目協調及質量控制過程中，公平、公正地履行職責，不得濫用職權。

4.3乙方有權要求甲方在項目實施過程中，不得隨意變更項目內容，如需變更，應提前與乙方協商。

五、甲方違約及限制條款

5.1甲方若違反合同約定，導致項目進度延誤、質量不合格或乙方利益受損，應承擔相應責任，包括但不限于賠償乙方損失、支付違約金等。

5.2甲方在項目實施過程中，如需對項目內容進行變更，應提前與乙方協商，并書面確認變更內容。

5.3甲方不得因項目實施過程中的任何原因，無故拖延支付乙方承攬費用。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發生爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同一式三份，甲乙丙三方各執一份，自三方簽字（或蓋章）之