農村庫房施工合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

鑒于甲方擬在農村地區建設庫房，乙方愿意承攬該施工項目，雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，經友好協商，達成如下協議：

一、工程概況

1.工程名稱：農村庫房建設工程

2.工程地點：__________

3.工程內容：庫房主體結構、屋面、墻面、門窗等

4.工程規模：__________

5.工程工期：__________

二、工程費用

1.乙方按照甲方要求，完成農村庫房建設工程，工程總造價為人民幣__________元（大寫：__________元整）。

2.甲方應在工程開工前支付工程總造價的__________%作為預付款，剩余款項在工程竣工驗收合格后__________個工作日內支付完畢。

3.工程費用支付方式：__________

三、施工責任

1.乙方負責農村庫房建設工程的施工，確保工程質量、進度和安全。

2.乙方應按照甲方要求，選用合格的材料和設備，確保工程質量和使用壽命。

3.乙方應遵守國家有關建筑安全生產的法律、法規和標準，做好施工現場的安全管理工作。

4.甲方有權對施工過程進行監督檢查，乙方應予以配合。

四、工程驗收

1.工程竣工驗收標準：按照國家相關標準和規范執行。

2.工程竣工驗收時間：工程完工后__________個工作日內。

3.工程竣工驗收程序：由甲方組織，乙方配合。

五、違約責任

1.乙方未按約定時間完成工程，每延誤一天，應向甲方支付__________元違約金。

2.乙方未按約定質量完成工程，甲方有權要求乙方返工、修復，直至符合約定質量要求，由此產生的費用由乙方承擔。

3.甲方未按約定時間支付工程款，每延誤一天，應向乙方支付__________元違約金。

六、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決。

2.協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

七、其他約定

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

3.本合同未盡事宜，可由雙方另行協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

附件：

1.施工圖紙

2.材料清單

3.施工方案

4.驗收標準

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

第三方（以下簡稱“丙方”）：__________

鑒于甲方擬在農村地區建設庫房，乙方愿意承攬該施工項目，丙方作為第三方監理單位，對施工過程進行監督和管理，為保障甲方的權益，確保工程質量和進度，經三方友好協商，達成如下協議：

一、工程概況

1.工程名稱：農村庫房建設工程

2.工程地點：__________

3.工程內容：庫房主體結構、屋面、墻面、門窗等

4.工程規模：__________

5.工程工期：__________

二、工程費用

1.乙方按照甲方要求，完成農村庫房建設工程，工程總造價為人民幣__________元（大寫：__________元整）。

2.甲方應在工程開工前支付工程總造價的__________%作為預付款，剩余款項在工程竣工驗收合格后__________個工作日內支付完畢。

3.工程費用支付方式：__________

三、乙方責任

1.乙方負責農村庫房建設工程的施工，確保工程質量、進度和安全。

2.乙方應按照甲方要求，選用合格的材料和設備，確保工程質量和使用壽命。

3.乙方應遵守國家有關建筑安全生產的法律、法規和標準，做好施工現場的安全管理工作。

4.乙方應接受丙方的監督，對丙方提出的問題及時整改。

四、丙方責任

1.丙方作為第三方監理單位，對施工過程進行監督和管理，確保工程質量和進度。

2.丙方應按照國家相關標準和規范，對工程進行監理，對發現的問題及時通知乙方整改。

3.丙方應定期向甲方匯報工程進展情況，確保甲方對工程情況的了解。

五、甲方權益

1.甲方有權對施工過程進行監督檢查，乙方應予以配合。

2.甲方有權要求乙方對施工過程中出現的問題進行整改，直至符合要求。

3.甲方有權要求乙方對施工過程中發生的質量事故進行賠償。

4.甲方有權要求乙方在工程竣工驗收合格后__________個工作日內支付剩余工程款。

六、乙方違約及限制條款

1.乙方未按約定時間完成工程，每延誤一天，應向甲方支付__________元違約金。

2.乙方未按約定質量完成工程，甲方有權要求乙方返工、修復，直至符合約定質量要求，由此產生的費用由乙方承擔。

3.乙方未按約定支付工程款，每延誤一天，應向甲方支付__________元違約金。

4.乙方不得擅自改變施工方案，如需變更，應經甲方同意。

5.乙方不得將工程分包或轉包給不具備相應資質的單位或個人。

七、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決。

2.協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

八、其他約定

1.本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各執一份。

3.本合同未盡事宜，可由三方另行協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

附件：

1.施工圖紙

2.材料清單

3.施工方案

4.驗收標準

第三方介入的意義和目的：

丙方作為第三方監理單位，對施工過程進行監督和管理，有利于保障甲方的權益，確保工程質量和進度。同時，丙方的介入也能提高工程管理的專業化水平，降低工程風險。

甲方為主導的目的和意義：

甲方作為工程項目的投資方，對工程質量和進度具有最終決定權。甲方的主導地位有利于確保工程項目的順利進行，降低投資風險，提高投資回報。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

第三方（以下簡稱“丙方”）：__________

鑒于甲方擬在農村地區開發一片土地用于建設農產品倉儲設施，乙方作為承包商，負責該項目的施工建設，丙方作為第三方監理單位，負責對施工過程進行監督和管理，為保障乙方的權益，確保工程質量和進度，經三方友好協商，達成如下協議：

一、工程概況

1.工程名稱：農村農產品倉儲設施建設工程

2.工程地點：__________

3.工程內容：倉儲設施主體結構、屋面、墻面、門窗、倉儲設備安裝等

4.工程規模：__________

5.工程工期：__________

二、工程費用

1.乙方按照甲方要求，完成農村農產品倉儲設施建設工程，工程總造價為人民幣__________元（大寫：__________元整）。

2.甲方應在工程開工前支付工程總造價的__________%作為預付款，剩余款項在工程各階段驗收合格后__________個工作日內支付。

3.工程費用支付方式：__________

三、乙方責任

1.乙方負責農村農產品倉儲設施建設工程的施工，確保工程質量、進度和安全。

2.乙方應按照甲方要求和國家相關標準，選用合格的材料和設備，確保工程質量和使用壽命。

3.乙方應遵守國家有關建筑安全生產的法律、法規和標準，做好施工現場的安全管理工作。

4.乙方應接受丙方的監督，對丙方提出的問題及時整改。

四、丙方責任

1.丙方作為第三方監理單位，對施工過程進行監督和管理，確保工程質量和進度。

2.丙方應按照國家相關標準和規范，對工程進行監理，對發現的問題及時通知乙方整改。

3.丙方應定期向甲方匯報工程進展情況，確保甲方對工程情況的了解。

五、乙方權益

1.乙方有權要求甲方按照合同約定支付工程款，確保施工資金的及時到位。

2.乙方有權要求甲方提供必要的施工條件和配合，包括但不限于土地平整、基礎設施接入等。

3.乙方有權在工程設計和施工過程中提出合理化建議，并要求甲方予以考慮。

4.乙方有權在工程竣工驗收合格后，根據合同約定獲得工程尾款。

六、甲方違約及限制條款

1.甲方未按約定時間支付工程款，每延誤一天，應向乙方支付__________元違約金。

2.甲方未按約定提供施工條件，導致乙方施工延誤，甲方應承擔相應的責任和損失。

3.甲方不得無故要求乙方停工或改變施工計劃，如需變更，應提前通知乙方，并協商一致。

4.甲方不得干預乙方的正常施工管理，包括但不限于材料采購、施工工藝選擇等。

七、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決。

2.協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

八、其他約定

1.本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各執一份。

3.本合同未盡事宜，可由三方另行協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

附件：

1.施工圖紙

2.材料清單

3.施工方案

4.驗收標準

乙方為