gf2013施工合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等互利、誠實信用的原則，就甲方在__________（項目名稱）施工項目（以下簡稱“本合同項目”）的相關事宜，經友好協商，達成如下協議：

一、項目概況

1.1項目名稱：__________

1.2項目地點：__________

1.3項目規模：__________

1.4項目內容：__________

1.5項目工期：__________

二、合同標的

2.1乙方同意按照甲方要求，承擔本合同項目的施工任務。

2.2乙方承諾在合同約定的工期內，按照設計圖紙、施工規范及甲方要求，完成本合同項目的施工。

三、合同價款及支付方式

3.1合同價款：__________

3.2支付方式：

（1）合同簽訂后，乙方應向甲方提交相關資質證明文件，甲方在收到文件后__________個工作日內支付合同價款的__________%作為預付款；

（2）施工過程中，甲方按月支付合同價款的__________%，支付時間為每月__________日前；

（3）工程竣工驗收合格后，甲方在收到乙方提交的竣工結算文件后__________個工作日內支付合同價款的__________%；

（4）保修期內，乙方應承擔保修責任，甲方按保修期內發生的保修費用支付給乙方。

四、工期及延期責任

4.1乙方應按照合同約定的工期完成施工任務。

4.2因乙方原因導致工期延誤，每延誤一日，乙方應向甲方支付合同價款的__________%作為違約金。

4.3因不可抗力等原因導致工期延誤，經雙方協商一致，可順延工期。

五、質量要求及驗收

5.1乙方應嚴格按照設計圖紙、施工規范及甲方要求進行施工，確保工程質量。

5.2工程驗收標準：按照國家標準、行業標準及甲方要求進行驗收。

5.3工程驗收程序：由甲方組織驗收，乙方應予以配合。

六、安全生產及文明施工

6.1乙方應嚴格按照國家安全生產法律法規及甲方要求，確保施工現場安全生產。

6.2乙方應做好文明施工，保持施工現場整潔，減少對周邊環境的影響。

七、保密條款

7.1雙方對本合同內容及其履行情況負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

九、合同解除

9.1在以下情況下，任何一方有權解除本合同：

（1）一方嚴重違約，經另一方書面通知后，違約方在__________個工作日內仍未采取補救措施或繼續違約的；

（2）發生不可抗力，導致本合同無法繼續履行的；

（3）雙方協商一致解除本合同的。

十、其他

10.1本合同未盡事宜，雙方可另行協商解決。

10.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

1.設計圖紙

2.施工規范

3.甲方要求的其他文件

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）為保障在__________（項目名稱）施工項目（以下簡稱“本合同項目”）中的合法權益，確保施工質量和工期，特邀請__________（第三方名稱，以下簡稱“第三方”）作為項目監管方參與本合同項目。乙方（以下簡稱“乙方”）同意按照甲方要求，承擔本合同項目的施工任務。三方經友好協商，達成如下協議：

一、項目概況

1.1項目名稱：__________

1.2項目地點：__________

1.3項目規模：__________

1.4項目內容：__________

1.5項目工期：__________

二、合同標的

2.1乙方同意按照甲方要求，在第三方監管下，承擔本合同項目的施工任務。

2.2乙方承諾在合同約定的工期內，按照設計圖紙、施工規范及甲方要求，完成本合同項目的施工。

三、第三方責任

3.1第三方作為項目監管方，負責對乙方施工過程中的質量、進度、安全等方面進行監督管理。

3.2第三方有權對乙方施工過程中的違規行為進行制止，并提出整改要求。

3.3第三方應定期向甲方匯報項目進展情況，確保甲方及時了解項目動態。

四、合同價款及支付方式

4.1合同價款：__________

4.2支付方式：

（1）合同簽訂后，乙方應向甲方提交相關資質證明文件，甲方在收到文件后__________個工作日內支付合同價款的__________%作為預付款；

（2）施工過程中，甲方按月支付合同價款的__________%，支付時間為每月__________日前；

（3）工程竣工驗收合格后，甲方在收到乙方提交的竣工結算文件后__________個工作日內支付合同價款的__________%；

（4）保修期內，乙方應承擔保修責任，甲方按保修期內發生的保修費用支付給乙方。

五、工期及延期責任

5.1乙方應按照合同約定的工期完成施工任務。

5.2因乙方原因導致工期延誤，每延誤一日，乙方應向甲方支付合同價款的__________%作為違約金。

5.3因不可抗力等原因導致工期延誤，經三方協商一致，可順延工期。

六、質量要求及驗收

6.1乙方應嚴格按照設計圖紙、施工規范及甲方要求進行施工，確保工程質量。

6.2工程驗收標準：按照國家標準、行業標準及甲方要求進行驗收。

6.3工程驗收程序：由甲方組織驗收，第三方參與監督，乙方應予以配合。

七、安全生產及文明施工

7.1乙方應嚴格按照國家安全生產法律法規及甲方要求，確保施工現場安全生產。

7.2乙方應做好文明施工，保持施工現場整潔，減少對周邊環境的影響。

八、第三方權益

8.1第三方有權收取乙方一定比例的監管費用，具體金額由三方另行協商確定。

8.2第三方有權根據項目進展情況，對乙方提出合理化建議。

九、甲方權益

9.1甲方有權對乙方施工過程中的質量、進度、安全等方面進行監督檢查。

9.2甲方有權要求乙方對施工過程中的違規行為進行整改。

9.3甲方有權要求乙方在合同約定的工期內完成施工任務。

十、違約責任

10.1乙方違反合同約定，造成工期延誤、質量不合格、安全事故等，應承擔相應的違約責任。

10.2乙方違反合同約定，未按期支付監管費用，甲方有權暫停支付工程款項。

十一、限制條款

11.1乙方在施工過程中，不得擅自變更設計圖紙、施工規范及甲方要求。

11.2乙方在施工過程中，不得損害甲方合法權益，不得侵犯甲方知識產權。

十二、爭議解決

12.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

十三、合同解除

13.1在以下情況下，任何一方有權解除本合同：

（1）一方嚴重違約，經另一方書面通知后，違約方在__________個工作日內仍未采取補救措施或繼續違約的；

（2）發生不可抗力，導致本合同無法繼續履行的；

（3）雙方協商一致解除本合同的。

十四、其他

14.1本合同未盡事宜，三方可另行協商解決。

14.2本合同一式三份，甲乙雙方及第三方各執一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

1.設計圖紙

2.施工規范

3.甲方要求的其他文件

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

第三方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第三方介入的意義和目的在于確保項目施工過程中的質量、進度、安全等方面得到有效監管，保障甲方權益。甲方為主導的目的和意義在于通過引入第三方監管，加強對施工過程的控制，降低風險，確保項目順利實施，實現預期效益。

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

合同編號：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）為在__________（項目名稱）施工項目（以下簡稱“本合同項目”）中維護自身權益，確保項目順利進行，特邀請__________（第三方名稱，以下簡稱“第三方”）作為項目監理方參與本合同項目。甲方（以下簡稱“甲方”）同意按照乙方要求，承擔本合同項目的施工任務。三方經友好協商，達成如下協議：

一、項目概況

1.1項目名稱：__________

1.2項目地點：__________

1.3項目規模：__________

1.4項目內容：__________

1.5項目工期：__________

二、合同標的

2.1甲方同意按照乙方要求，在第三方監理下，承擔本合同項目的施工任務。

2.2甲方承諾在合同約定的工期內，按照設計圖紙、施工規范及乙方要求，完成本合同項目的施工。

三、第三方責任

3.1第三方作為項目監理方，負責對甲方施工過程中的質量、進度、安全等方面進行監督管理。

3.2第三方有權對甲方施工過程中的違規行為進行制止，并提出整改要求。

3.3第三方應定期向乙方匯報項目進展情況，確保乙方及時了解項目動態。

四、合同價款及支付方式

4.1合同價款：__________

4.2支付方式：

（1）合同簽訂后，甲方應向乙方提交相關資質證明文件，乙方在收到文件后__________個工作日內支付合同價款的__________%作為預付款；

（2）施工過程中，乙方按月支付合同價款的__________%，支付時間為每月__________日前；

（3）工程竣工驗收合格后，乙方在收到甲方提交的竣工結算文件后__________個工作日內支付合同價款的__________%；

（4）保修期內，甲方應承擔保修責任，乙方按保修期內發生的保修費用支付給甲方。

五、工期及延期責任

5.1甲方應按照合同約定的工期完成施工任務。

5.2因甲方原因導致工期延誤，每延誤一日，甲方應向乙方支付合同價款的__________%作為違約金。

5.3因不可抗力等原因導致工期延誤，經三方協商一致，可順延工期。

六、質量要求及驗收

6.1甲方應嚴格按照設計圖紙、施工規范及乙方要求進行施工，確保工程質量。

6.2工程驗收標準：按照國家標準、行業標準及乙方要求進行驗收。

6.3工程驗收程序：由乙方組織驗收，第三方參與監督，甲方應予以配合。

七、安全生產及文明施工

7.1甲方應嚴格按照國家安全生產法律法規及乙方要求，確保施工現場安全生產。

7.2甲方應做好文明施工，保持施工現場整潔，減少對周邊環境的影響。

八、乙方權益

8.1乙方有權對甲方施工過程中的質量、進度、安全等方面進行監督檢查。

8.2乙方有權要求甲方對施工過程中的違規行為進行整改。

8.3乙方有權要求甲方在合同約定的工期內完成施工任務。

九、甲方違約責任

9.1甲方違反合同約定，造成工期延誤、質量不合格、安全事故等，應承擔相應的違約責任。

9.2甲方違反合同約定，未按期支付工程款項，乙方有權暫停施工或解除合同。

十、限制條款

10.1甲方在施工過程中，不得擅自變更設計圖紙、施工規范及乙方要求。

10.2甲方在施工過程中，不得損害乙方合法權益，不得侵犯乙方知識產權。

十一、爭議解決

11.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

十二、合同解除

12.1在以下情況下，任何一方有權解除本合同：

（1）一方嚴重違約，經另一方書面通知后，違約方在__________個工作日內仍未采取補救措施或繼續違約的；

（2）發生不可抗力，導致本合同無法繼續履行的；

（3）雙方協商一致解除本合同的。

十三、其他

13.1本合同未盡事宜，三方可另行協商解決。

13.2本合同一式三份，甲乙雙方及第三方各執一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

1.設計圖紙

2.施工規范

3.乙方要求的其他文件

甲方（蓋章）：___