陽臺微裝修合同范本1.甲方（買方/出租方/委托方）：

甲方名稱：×××家庭

甲方地址：××省××市××區××路××號

法定代表人/負責人：×××

聯系方式：13×××××××××

2.乙方（賣方/承租方/服務提供方）：

乙方名稱：×××裝飾設計公司

乙方地址：××省××市××區××路××號

法定代表人/負責人：×××

聯系方式：13×××××××××

合同簡介：

甲方為改善生活環境，提升生活品質，決定對自家的陽臺進行微裝修。乙方作為專業裝飾設計公司，具有豐富的陽臺裝修經驗和良好的業界口碑。在了解甲方的需求后，乙方愿意為甲方提供陽臺微裝修服務。雙方本著平等、自愿、互利的原則，簽訂本合同，明確雙方的權利和義務，以確保裝修工程的順利進行。

本合同旨在規定甲方與乙方在陽臺微裝修項目中的合作事宜，包括但不限于裝修設計、施工、材料供應、驗收等環節。雙方應嚴格遵守合同條款，共同維護雙方的合法權益。甲方應按照約定支付裝修費用，乙方應按照約定完成裝修工程并保證工程質量。

在合同履行過程中，如發生爭議，雙方應首先通過友好協商解決；如協商無果，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至裝修工程驗收合格且甲方支付完畢所有裝修費用之日終止。

第一條裝修范圍和內容

1.1本合同所述陽臺微裝修范圍包括但不限于：陽臺地面、墻面、天花板、門窗、照明、排水、收納等部分的裝修設計及施工。

1.2乙方根據甲方的需求提供裝修設計方案，甲方對方案予以確認后，乙方按確認的方案進行施工。

第二條裝修設計和施工

2.1乙方應在合同簽訂后7個工作日內向甲方提交裝修設計方案，包括設計效果圖、施工圖等。

2.2甲方應在收到乙方設計方案后7個工作日內對方案進行審核，并將審核意見通知乙方。

2.3乙方根據甲方的審核意見進行方案調整，直至甲方滿意。

2.4乙方應在甲方確認設計方案后15個工作日內開始施工，并在合同約定的工期范圍內完成施工。

2.5乙方應保證裝修工程的質量，按照約定的標準進行施工，確保裝修材料符合國家相關法規和標準。

第三條裝修材料

3.1乙方負責采購裝修材料，并應保證材料的質量。

3.2甲方有權對乙方采購的材料進行驗收，如發現不符合約定質量標準的材料，甲方有權要求乙方更換。

3.3乙方應在合同約定的時間內將裝修材料送達施工現場。

第四條裝修費用

4.1雙方確認的裝修設計方案及施工內容視為合同約定的裝修范圍，甲方應按照乙方的報價支付裝修費用。

4.2裝修費用包括設計費、施工費、材料費、稅費等，具體金額以乙方的報價為準。

4.3甲方應按照合同約定的付款方式及時支付裝修費用。

第五條付款方式

5.1雙方確認設計方案后，甲方支付乙方50%的預付款。

5.2乙方完成施工后，甲方支付乙方剩余的50%尾款。

5.3甲方支付裝修費用時，可扣除已支付的定金。

第六條履行期限

6.1乙方應在合同約定的工期范圍內完成裝修工程。

6.2如因乙方原因導致工期延誤，乙方應按照合同約定向甲方支付違約金。

第七條違約責任

7.1乙方未按照約定完成裝修工程，甲方有權要求乙方支付違約金。

7.2甲方未按照約定支付裝修費用，乙方有權拒絕交付裝修工程。

7.3如一方違反合同其他條款，給對方造成損失的，應承擔賠償責任。

第八條不可抗力

8.1因不可抗力導致合同無法履行或部分履行，雙方均不承擔違約責任。

8.2不可抗力事件包括：自然災害、社會事件等無法預見、無法避免且無法克服的客觀情況。

第九條爭議解決

9.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決。

9.2如協商無果，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

第十條其他條款

10.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

10.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至裝修工程驗收合格且甲方支付完畢所有裝修費用之日終止。

10.3合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

甲方（買方/出租方/委托方）：

________年________月________日

乙方（賣方/承租方/服務提供方）：

________年________月________日

第一條合同目的與范圍

本合同的目的是確立甲乙雙方在陽臺微裝修項目中的合作關系，明確雙方的權利和義務，確保裝修工程的順利進行。具體內容包括：

1.乙方根據甲方的需求提供專業的陽臺微裝修設計方案，并負責施工。

2.甲方支付約定的裝修費用，并對乙方施工過程進行監督和驗收。

3.雙方共同保障工程質量，按照約定的標準和時間完成裝修工程。

第二條定義

本合同中下列術語的含義如下：

1.陽臺微裝修：指對陽臺區域進行的局部裝修，包括地面、墻面、天花板、門窗、照明、排水、收納等部分的改造和升級。

2.設計方案：指乙方根據甲方需求提交的包括設計效果圖、施工圖等在內的裝修設計文件。

3.裝修費用：指甲方應支付給乙方的費用，包括設計費、施工費、材料費、稅費等。

4.工期：指乙方完成裝修工程的時間段，具體工期以合同約定為準。

第三條雙方權利與義務

1.甲方的權利和義務

（1）甲方有權要求乙方按照約定的時間和質量完成裝修工程。

（2）甲方有權對乙方施工過程進行監督，并對乙方施工質量進行驗收。

（3）甲方應在合同約定的時間內支付裝修費用，如甲方逾期支付，應按照約定的利率支付滯納金。

（4）甲方應提供陽臺微裝修所需的場地、水電等基礎設施。

2.乙方的權利和義務

（1）乙方有權根據甲方需求提供專業的陽臺微裝修設計方案。

（2）乙方有權要求甲方在約定的時間內支付裝修費用。

（3）乙方應按照約定的標準進行施工，保證裝修工程的質量和安全。

（4）乙方應在合同約定的時間內完成裝修工程，如因乙方原因導致工期延誤，乙方應按照約定的標準向甲方支付違約金。

（5）乙方應按照甲方的要求提供施工進度報告和工程驗收資料。

（6）乙方應在合同約定的范圍內承擔裝修材料采購、運輸和保管責任。

（7）乙方應對施工過程中產生的廢棄物進行妥善處理。

（8）乙方應按照約定的方式對施工人員進行管理，確保施工秩序和施工人員的安全。

（9）乙方應對施工過程中的安全事故負責，并承擔相應賠償責任。

（10）乙方應協助甲方辦理裝修工程的相關手續。

第四條價格與支付條件

1.裝修費用包括設計費、施工費、材料費、稅費等，具體金額以乙方的報價為準。

2.甲方應按照合同約定的付款方式及時支付裝修費用。

3.雙方確認設計方案后，甲方支付乙方50%的預付款。

4.乙方完成施工后，甲方支付乙方剩余的50%尾款。

5.甲方支付裝修費用時，可扣除已支付的定金。

第五條履行期限

1.乙方應在合同約定的工期范圍內完成裝修工程。

2.如因乙方原因導致工期延誤，乙方應按照合同約定向甲方支付違約金。

3.雙方應按照約定的時間節點完成設計方案確認、工程驗收等事項。

第六條違約責任

1.乙方未按照約定完成裝修工程，甲方有權要求乙方支付違約金。

2.甲方未按照約定支付裝修費用，乙方有權拒絕交付裝修工程。

3.乙方未按照約定質量標準施工，造成甲方損失的，乙方應承擔賠償責任。

4.甲方未按照約定提供施工條件，導致工期延誤的，甲方應承擔違約責任。

5.因不可抗力導致合同無法履行或部分履行，雙方均不承擔違約責任。

6.雙方違反合同其他條款，給對方造成損失的，應承擔賠償責任。

7.違約金的具體金額和計算方式，按照雙方約定執行。

8.乙方應按照合同約定承擔因施工原因導致的侵權責任。

9.甲方未按照約定支付費用，乙方有權解除合同，并要求甲方支付合同解除后的違約金。

10.乙方未按照約定完成工作，甲方有權解除合同，并要求乙方支付合同解除后的違約金。

第七條不可抗力

1.不可抗力事件是指在合同簽訂后，因不可預見、無法避免且無法克服的客觀情況導致的合同無法履行或部分履行。

2.不可抗力事件包括但不限于自然災害（如地震、洪水、臺風等）、社會事件（如戰爭、動亂、罷工等）以及其他影響合同履行的特殊情況。

3.發生不可抗力事件時，受影響的一方應立即通知對方，并盡最大努力減少損失。

4.受不可抗力事件影響的一方應提供相關證明文件，以證明不可抗力事件的發生及其對履行合同的影響。

5.發生不可抗力事件時，雙方應協商確定責任免除的條件和范圍。

6.不可抗力事件導致合同無法履行或部分履行時，雙方互不承擔違約責任。

7.不可抗力事件結束后，雙方應盡快恢復合同的履行。

第八條爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決。

2.如協商無果，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

3.訴訟期間，雙方應繼續履行合同，除非法院另有判決。

4.雙方同意，訴訟是解決爭議的最終手段，除非雙方另有約定。

5.無論爭議的結果如何，雙方應遵守法院的判決，并承擔相應的法律責任。

6.在爭議解決過程中，雙方應保持合作態度，共同維護雙方的合法權益。

7.雙方同意，爭議解決過程中所產生的費用，由敗訴方承擔，除非法院另有判決。

第九條其他條款

1.通知方式：雙方同意采用書面形式進行通知，包括但不限于電子郵件、短信、快遞等。

2.合同變更：合同履行過程中，如雙方同意對合同內容進行變更，應以書面形式簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

3.終止條件：發生以下情況之一時，雙方有權終止合同：

a.雙方達成書面終止協議；

b.不可抗力事件導致合同無法履行；

c.法律、法規規定的事由；

d.雙方約定的其他終止條件。

4.合同解除：發生以下情況之一時，雙方有權解除合同：

a.雙方達成書面解除協議；

b.乙方未按照約定完成工作；

c.甲方未按照約定支付費用；

d.發生不可抗力事件導致合同無法履行；

e.法律、法規規定的事由；

f.雙方約定的其他解除條件。

5.合同解除或終止后，雙方應按照約定處理未履行的事宜，包括但不限于結算費用、清理現場等。

第十條附則

1.附錄：本合同附錄包括設計方案、施工圖、材料