光伏電站承攬合同范本

甲方（委托方）：_____________________

地址：_____________________

法定代表人：_____________________

聯系電話：_____________________

乙方（承攬方）：_____________________

地址：_____________________

法定代表人：_____________________

聯系電話：_____________________

鑒于甲方擬建設光伏電站項目，乙方具有相應的承攬資質和能力，雙方本著平等自愿、誠實信用的原則，就光伏電站項目的承攬事宜達成如下合同條款，以資共同遵守。

第一條項目概況

1.1項目名稱：光伏電站項目。

1.2項目地點：_____________________

1.3項目規模：光伏電站裝機容量為_____MWp。

1.4項目內容：包括但不限于光伏電站的設計、施工、設備供應、安裝調試、試運行及驗收等。

第二條承攬范圍

2.1乙方負責光伏電站的設計、施工、設備供應、安裝調試等工作。

2.2乙方應按照甲方的要求和國家相關標準完成項目，并確保工程質量。

2.3乙方應提供完整的項目施工圖紙和相關技術資料。

第三條承攬方式

3.1本項目采用包工包料的承攬方式。

3.2乙方負責提供所需的全部材料、設備、工具和勞動力。

3.3乙方應保證所提供的材料、設備符合國家質量標準和甲方的技術要求。

第四條合同價款及支付方式

4.1合同總價款為人民幣（大寫）：_____________________

4.2支付方式：

4.2.1預付款：合同簽訂后10個工作日內，甲方向乙方支付合同總價款的30%作為預付款。

4.2.2進度款：工程進度達到50%時，甲方向乙方支付合同總價款的30%。

4.2.3竣工款：工程竣工驗收合格后10個工作日內，甲方向乙方支付合同總價款的30%。

4.2.4質保金：合同總價款的10%作為質保金，質保期滿后無質量問題，甲方一次性無息支付給乙方。

第五條工程期限

5.1工程開工日期：_____________________

5.2工程竣工日期：_____________________

5.3乙方應按照合同約定的工期完成工程，如遇不可抗力因素導致工期延誤，乙方應及時通知甲方，并提供相應的證明材料，雙方協商解決。

第六條質量保證

6.1乙方應嚴格按照國家相關標準和甲方的技術要求進行施工。

6.2乙方應保證工程質量，如因乙方原因導致工程質量問題，乙方應負責無償修復或更換。

6.3工程竣工后，乙方應向甲方提供完整的工程質量保證資料。

第七條安全生產

7.1乙方應嚴格遵守國家安全生產法律法規，確保施工安全。

7.2乙方應制定安全生產管理制度和操作規程，并嚴格執行。

7.3如因乙方原因發生安全事故，乙方應承擔全部責任，并賠償甲方因此造成的一切損失。

第八條環境保護

8.1乙方應遵守國家環境保護法律法規，采取有效措施防止施工過程中對環境造成污染。

8.2乙方應妥善處理施工過程中產生的廢棄物，不得隨意丟棄。

第九條知識產權

9.1乙方在承攬過程中產生的知識產權歸甲方所有。

9.2乙方應保證所提供的技術和設備不侵犯他人的知識產權。

第十條違約責任

10.1如甲方未按合同約定支付工程款，每逾期一日，應向乙方支付逾期付款金額千分之五的違約金。

10.2如乙方未按合同約定完成工程，每逾期一日，應向甲方支付合同總價款千分之五的違約金。

10.3因一方違約給對方造成損失的，違約方應承擔賠償責任。

第十一條合同變更和解除

11.1合同一經簽訂，雙方均不得擅自變更或解除。

11.2如因不可抗力因素導致合同無法履行，雙方可協商變更或解除合同。

11.3如一方嚴重違約，另一方有權解除合同，并要求違約方承擔違約責任。

第十二條爭議解決

12.1本合同在履行過程中發生的爭議，雙方應首先通過協商解決。

12.2如協商不成，雙方同意提交甲方所在地人民法院訴訟解決。

第十三條其他

13.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

13.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

13.3本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議。

甲方（蓋章）：_____________________

法定代表人（簽字）：_____________________

日期：_____________________

乙方（蓋章）：_____________________

法定代表人（簽字）：_____________________

日期：