vocs工程合同范本第一篇范文：合同編號：__________

合同雙方：

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

鑒于甲方擬進行VOCs治理工程，乙方具備相應的施工資質和經驗，雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經友好協商，達成如下協議：

一、工程概況

1.1工程名稱：__________

1.2工程地點：__________

1.3工程規模：__________

1.4工程內容：__________

1.5工程工期：__________

二、合同雙方的權利與義務

2.1甲方權利與義務：

（1）按照合同約定支付工程款；

（2）提供必要的施工圖紙、資料和施工場地；

（3）監督工程質量，確保工程按時、按質完成；

（4）按照國家相關法律法規和行業標準，對工程進行驗收；

（5）承擔因甲方原因造成的工程延誤和損失。

2.2乙方權利與義務：

（1）按照合同約定進行施工，確保工程質量；

（2）按時完成工程，不得無故拖延工期；

（3）遵守國家相關法律法規和行業標準，確保施工安全；

（4）對工程進行自檢、互檢和交接檢，確保工程質量；

（5）承擔因乙方原因造成的工程延誤和損失。

三、工程款支付

3.1甲方應在合同簽訂后__________日內支付合同總價款的__________%作為預付款；

3.2乙方在工程完成后，經甲方驗收合格，甲方應在__________日內支付合同總價款的__________%；

3.3乙方在工程完工后，甲方驗收合格，甲方應在__________日內支付合同總價款的__________%。

四、違約責任

4.1甲方違約責任：

（1）因甲方原因造成工程延誤，每延誤一日，應向乙方支付__________元違約金；

（2）因甲方原因造成工程質量不合格，甲方應承擔全部修復費用；

（3）甲方未按時支付工程款，每延誤一日，應向乙方支付__________元違約金。

4.2乙方違約責任：

（1）因乙方原因造成工程延誤，每延誤一日，應向甲方支付__________元違約金；

（2）因乙方原因造成工程質量不合格，乙方應承擔全部修復費用；

（3）乙方未按時完成工程，每延誤一日，應向甲方支付__________元違約金。

五、爭議解決

5.1雙方在履行合同過程中發生爭議，應友好協商解決；

5.2協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

六、其他約定

6.1本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決；

6.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

簽訂日期：__________

附件：

1.施工圖紙及設計文件；

2.施工組織設計；

3.乙方資質證明文件；

4.其他相關文件。

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

合同雙方：

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

第三方（以下簡稱“第三方”）：__________

鑒于甲方擬進行VOCs治理工程，乙方具備相應的施工資質和經驗，第三方作為工程監理單位，負責對工程進行全程監督和質量控制。雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經友好協商，達成如下協議：

一、工程概況

1.1工程名稱：__________

1.2工程地點：__________

1.3工程規模：__________

1.4工程內容：__________

1.5工程工期：__________

二、合同主體權利與義務

2.1甲方權利與義務：

（1）擁有工程項目的最終決定權，包括但不限于工程變更、停工、復工等；

（2）負責工程款的支付，確保按合同約定支付；

（3）提供必要的施工圖紙、資料和施工場地；

（4）監督工程質量，確保工程按時、按質完成；

（5）按照國家相關法律法規和行業標準，對工程進行驗收；

（6）在乙方和第三方違約時，有權采取法律手段維護自身權益。

2.2乙方權利與義務：

（1）按照合同約定進行施工，確保工程質量；

（2）按時完成工程，不得無故拖延工期；

（3）遵守國家相關法律法規和行業標準，確保施工安全；

（4）對工程進行自檢、互檢和交接檢，確保工程質量；

（5）承擔因乙方原因造成的工程延誤和損失。

2.3第三方權利與義務：

（1）對工程進行全面、嚴格的監理，確保工程符合國家相關法律法規和行業標準；

（2）對工程進度、質量、安全等方面進行監督，發現問題及時通知甲方和乙方；

（3）對乙方提出的施工方案和施工組織設計進行審核，確保其合理性和可行性；

（4）在工程驗收時，對工程質量進行評定，提出驗收意見；

（5）對甲方和乙方違約行為進行制止，并要求其改正。

三、工程款支付

3.1甲方應在合同簽訂后__________日內支付合同總價款的__________%作為預付款；

3.2乙方在工程完成后，經第三方驗收合格，甲方應在__________日內支付合同總價款的__________%；

3.3乙方在工程完工后，甲方驗收合格，甲方應在__________日內支付合同總價款的__________%。

四、違約責任

4.1甲方違約責任：

（1）因甲方原因造成工程延誤，每延誤一日，應向乙方支付__________元違約金；

（2）未按時支付工程款，每延誤一日，應向乙方支付__________元違約金。

4.2乙方違約責任：

（1）因乙方原因造成工程延誤，每延誤一日，應向甲方支付__________元違約金；

（2）因乙方原因造成工程質量不合格，乙方應承擔全部修復費用；

（3）未按時完成工程，每延誤一日，應向甲方支付__________元違約金。

4.3第三方違約責任：

（1）未能履行監理職責，造成工程延誤或質量問題，應承擔相應的責任；

（2）因第三方原因導致工程驗收不合格，應承擔全部修復費用。

五、爭議解決

5.1雙方在履行合同過程中發生爭議，應友好協商解決；

5.2協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

六、其他約定

6.1本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決；

6.2本合同一式兩份，甲乙雙方及第三方各執一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

七、第三方介入的意義和目的

7.1第三方的介入，旨在確保工程質量和施工安全，提高工程效率，降低施工風險；

7.2第三方的專業監督，有助于甲方全面了解工程進度和施工質量，提高甲方對工程項目的掌控能力；

7.3第三方的參與，有助于甲方在合同履行過程中維護自身權益，降低因乙方違約帶來的損失。

八、甲方為主導的目的和意義

8.1甲方作為合同主導方，通過合同條款的設置，確保自身在工程項目的決策權和利益最大化；

8.2甲方通過對乙方和第三方的約束，確保工程按約定時間、質量和安全要求完成；

8.3甲方通過合同條款，有效防范風險，降低因乙方和第三方違約帶來的損失。

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

合同編號：__________

合同雙方：

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

第三方（以下簡稱“第三方”）：__________

鑒于乙方擬承接VOCs治理工程，甲方具備項目資金和資源，第三方作為工程咨詢單位，提供專業咨詢服務。雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經友好協商，達成如下協議：

一、工程概況

1.1工程名稱：__________

1.2工程地點：__________

1.3工程規模：__________

1.4工程內容：__________

1.5工程工期：__________

二、合同主體權利與義務

2.1甲方權利與義務：

（1）提供工程所需的資金和資源，確保乙方施工順利進行；

（2）監督工程進度，確保乙方按照合同約定的時間節點完成工作；

（3）對工程成果進行驗收，確保工程質量符合要求；

（4）在乙方和第三方違約時，有權采取措施保護自身利益。

2.2乙方權利與義務：

（1）按照合同約定，使用甲方提供的資源完成工程；

（2）保證工程質量，確保工程符合國家相關法律法規和行業標準；

（3）按時完成工程，不得無故拖延工期；

（4）在工程過程中，有權根據實際情況提出合理化建議；

（5）在第三方提供咨詢服務時，有權要求其提供專業、獨立的意見。

2.3第三方權利與義務：

（1）為乙方提供專業的工程咨詢服務，包括但不限于技術、管理、市場等方面的建議；

（2）對乙方提出的施工方案和施工組織設計進行評估，確保其合理性和可行性；

（3）在工程實施過程中，對乙方的施工過程進行監督，提出改進意見；

（4）在工程驗收時，對工程質量進行評估，提供驗收意見；

（5）在乙方和甲方違約時，有權提出整改要求，并協助雙方達成解決方案。

三、工程款支付

3.1甲方應在合同簽訂后__________日內支付合同總價款的__________%作為預付款；

3.2乙方在工程關鍵節點完成工作后，經第三方確認，甲方應在__________日內支付相應款項；

3.3乙方在工程完工并經甲方驗收合格后，甲方應在__________日內支付剩余款項。

四、違約責任

4.1甲方違約責任：

（1）未按時支付工程款，每延誤一日，應向乙方支付__________元違約金；

（2）提供資源或資金不足，影響工程進度，應承擔相應責任；

（3）對乙方提出的合理化建議不予采納，導致工程損失，應承擔相應責任。

4.2乙方違約責任：

（1）未按時完成工程，每延誤一日，應向甲方支付__________元違約金；

（2）工程不符合質量要求，乙方應負責修復，并承擔相應費用；

（3）未經甲方同意，擅自更改工程方案或施工方法，導致工程損失，乙方應承擔相應責任。

4.3第三方違約責任：

（1）未能提供專業、獨立的咨詢服務，造成乙方損失，應承擔相應責任；

（2）在工程驗收時，提供虛假驗收意見，造成甲方損失，應承擔相應責任。

五、爭議解決

5.1雙方在履行合同過程中發生爭議，應友好協商解決；

5.2協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

六、其他約定

6.1本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決；

6.2本合同一式兩份，甲乙雙方及第三方各執一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

七、乙方為主導的目的和意義

7.1乙方作為工程施工方，通過合同條款的設置，確保自身在工程項目的執行