甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度智能調光護墻板施工與智能建筑合同本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：____________________聯系電話：____________________名稱：____________________地址：____________________法定代表人：____________________聯系電話：____________________鑒于甲方需要對其建筑進行智能調光護墻板的施工與智能建筑的建設，乙方愿意為甲方提供相關服務，雙方經友好協商，達成如下協議：一、項目概況1.1項目名稱：2025年度智能調光護墻板施工與智能建筑1.2項目地點：____________________1.3項目規模：____________________1.4項目工期：自本合同簽訂之日起______個工作日內完成。二、施工內容（1）設計、采購、運輸、安裝智能調光護墻板所需材料；（2）現場施工，包括但不限于測量、切割、安裝、調試等工作；（3）完成智能調光護墻板與建筑物的連接、固定；（4）對智能調光護墻板進行調試，確保其正常使用。（1）設計、采購、運輸、安裝智能建筑所需設備；（2）現場施工，包括但不限于測量、安裝、調試等工作；（3）完成智能建筑與建筑物的連接、固定；（4）對智能建筑進行調試，確保其正常使用。三、合同價款及支付方式3.1本合同總價款為人民幣______元整（大寫：______元整）。3.2甲方應在本合同簽訂之日起____個工作日內向乙方支付合同總價款的_____%作為預付款。3.3乙方完成施工并經甲方驗收合格后，甲方應在____個工作日內向乙方支付合同總價款的_____%。3.4乙方完成全部施工并經甲方驗收合格后，甲方應在____個工作日內向乙方支付合同總價款的_____%。四、工期延誤及違約責任4.1乙方應按照本合同約定的工期完成施工。如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一日，乙方應向甲方支付合同總價款的_____%作為違約金。4.2如因不可抗力因素導致工期延誤，乙方應及時通知甲方，并經雙方協商確定新的工期。4.3甲方未能按時支付款項，每延誤一日，甲方應向乙方支付合同總價款的_____%作為違約金。五、質量保證5.1乙方應確保施工質量符合國家相關標準和規范。5.2乙方應按照甲方要求，對施工過程中的質量問題進行整改。5.3乙方在施工過程中，如出現質量問題，應承擔相應的維修、整改責任。六、驗收及交付6.1乙方完成施工后，甲方應在____個工作日內對施工質量進行驗收。6.2甲方驗收合格后，乙方應將施工完成的智能調光護墻板及智能建筑交付甲方使用。六、保密條款7.1雙方對本合同內容以及項目信息負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。七、爭議解決8.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他9.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。9.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________簽訂日期：____________________第二部分：第三方介入后的修正10.1第三方定義10.1.1本合同中的“第三方”是指除甲方和乙方以外的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于設計師、監理單位、供應商、技術支持服務商、保險機構、融資機構等。10.1.2第三方介入本合同是指第三方向合同履行提供支持、服務或保障的行為。10.2第三方介入的目的10.2.1第三方介入的目的是為了提高合同履行的效率、確保施工質量、降低風險、提供專業服務或實現其他合同目的。10.3第三方介入的方式（1）提供技術支持或咨詢服務；（2）提供監理或監督服務；（3）提供設計或施工服務；（4）提供保險或融資服務；（5）提供其他與合同履行相關的支持或服務。10.4第三方的責任與義務10.4.1第三方應當遵守本合同的規定，履行其在合同中的責任和義務。10.4.2第三方應當對其提供的服務或支持承擔相應的責任，包括但不限于：（1）保證服務質量符合國家相關標準和規范；（2）按照合同約定的時間節點完成工作；（3）對因自身原因造成的問題承擔責任；（4）按照合同約定的方式向甲方或乙方支付費用。10.5第三方的責任限額10.5.1第三方的責任限額由甲乙雙方在合同中約定，具體如下：（1）乙方對第三方提供的服務或支持承擔連帶責任，但責任限額不超過合同總價款的_____%；（2）第三方對因其提供的服務或支持造成甲方或乙方的損失，應承擔相應的賠償責任，但賠償金額不超過其合同約定的服務費用；（3）在第三方介入的情況下，如因第三方原因導致項目延誤或質量不合格，乙方應承擔相應的違約責任，但乙方對第三方的違約責任承擔不高于其向第三方支付的費用。10.6第三方的選擇與變更10.6.1第三方的選擇由甲乙雙方協商確定，并經對方同意。10.6.2如需變更第三方，甲乙雙方應書面通知對方，并經對方同意后，方可變更。10.7第三方的退出10.7.1如第三方因故退出本合同，應提前____個工作日通知甲乙雙方。10.8第三方的獨立性10.8.1第三方在合同履行過程中，應保持獨立性，不得影響甲乙雙方的合同權利和義務。10.9第三方的權利10.9.1第三方有權要求甲乙雙方按照合同約定支付相關費用。10.9.2第三方有權要求甲乙雙方提供必要的配合和支持，以保障其履行合同義務。10.10第三方與其他各方的劃分說明10.10.1第三方與甲方、乙方之間的權利義務關系，由本合同和雙方之間的協議共同確定。10.10.2第三方與甲方、乙方之間的爭議，應通過協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.10.3第三方與其他方之間的權利義務關系，由雙方之間的協議確定。10.10.4如第三方與其他方之間發生爭議，應通過協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.11其他10.11.1本合同中有關第三方的規定，適用于所有介入本合同的第三方。10.11.2如本合同中有關第三方的規定與本合同其他條款有沖突，以本部分規定為準。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.項目設計圖紙及說明要求：包含智能調光護墻板及智能建筑的設計圖紙、材料清單、技術參數等。說明：設計圖紙應經甲乙雙方確認，作為施工和驗收的依據。2.材料采購清單及質量證明文件要求：詳細列出所有采購材料的名稱、規格、數量、供應商信息及質量檢測報告。說明：材料清單和質量證明文件作為施工質量的保證。3.施工進度計劃及變更記錄要求：包括施工進度表、關鍵節點時間安排、進度變更記錄等。說明：施工進度計劃用于監控施工進度，變更記錄用于記錄施工過程中的調整。4.施工現場安全措施及應急預案要求：包括施工現場安全管理制度、安全操作規程、應急預案等。說明：安全措施和應急預案用于保障施工現場的安全。5.施工現場環境監測報告要求：包括施工現場環境監測結果、環保措施執行情況等。說明：環境監測報告用于確保施工現場符合環保要求。6.施工驗收報告要求：包括施工質量驗收記錄、驗收結論、整改措施等。說明：施工驗收報告用于證明施工質量符合合同要求。7.付款憑證及發票要求：包括付款申請、付款憑證、發票等。說明：付款憑證和發票用于證明款項的支付。8.爭議解決文件要求：包括爭議解決協議、調解書、判決書等。說明：爭議解決文件用于記錄和解決合同履行過程中的爭議。9.其他相關文件要求：包括合同附件、補充協議、變更協議等。說明：其他相關文件用于補充和完善合同內容。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：乙方未按合同約定的時間完成施工；乙方提供的材料不符合合同約定的質量標準；甲方未按合同約定支付款項；第三方未按合同約定提供服務質量或支持；因不可抗力導致合同無法履行。2.責任認定標準：乙方未按合同約定的時間完成施工，每延誤一日，應向甲方支付合同總價款的_____%作為違約金；乙方提供的材料不符合合同約定的質量標準，乙方應承擔相應的維修、整改責任，并賠償甲方因此遭受的損失；甲方未按合同約定支付款項，每延誤一日，甲方應向乙方支付合同總價款的_____%作為違約金；第三方未按合同約定提供服務質量或支持，乙方有權要求第三方承擔相應的賠償責任；因不可抗力導致合同無法履行，雙方互不承擔責任。3.違約示例說明：乙方未能在合同約定的工期內完成施工，導致工期延誤3天，應向甲方支付合同總價款的1%作為違