甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUMEPERSONAL2024煤礦建筑勞務分包合同本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址1.3合同分包工程內容第二條合同價格2.1工程總價2.2價格調整條件2.3支付方式及時間第三條工程質量與標準3.1工程質量要求3.2工程驗收標準3.3質量保證期限第四條工期要求4.1工程開工日期4.2工程竣工日期4.3工期延誤責任第五條勞務分包范圍及責任5.1乙方分包范圍5.2乙方責任與義務5.3甲方協助事項第六條安全生產與環保6.1安全生產要求6.2安全事故處理6.3環保規定遵守第七條變更與解除合同7.1合同變更條件7.2合同解除條件7.3變更解除后果處理第八條違約責任8.1甲方違約責任8.2乙方違約責任8.3違約損失賠償第九條爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機構9.3訴訟管轄法院第十條保密條款10.1保密信息范圍10.2保密義務與責任10.3保密期限第十一條合同的生效、修改與終止11.1合同生效條件11.2合同修改程序11.3合同終止條件第十二條其他條款12.1不可抗力12.2法律適用12.3合同附件第十三條爭議解決3.1爭議解決方式3.2爭議解決機構3.3訴訟管轄法院第十四條合同的生效、修改與終止14.1合同生效條件14.2合同修改程序14.3合同終止條件第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址甲方全稱為：X煤礦公司，地址為：省市區路號。1.2乙方名稱及地址乙方全稱為：X建筑勞務公司，地址為：省市區路號。1.3合同分包工程內容本合同分包工程為X煤礦的礦井建筑勞務，包括但不限于井筒施工、巷道施工、硐室施工、通風系統施工、排水系統施工等。第二條合同價格2.1工程總價工程總價為人民幣萬元整（大寫：人民幣玖佰玖拾玖萬元整），具體金額詳見附件一《工程量清單》。2.2價格調整條件價格調整的條件為：材料價格波動超過合同簽訂時材料價格的10%；政策性調整導致的人工費、材料費等發生變化。2.3支付方式及時間支付方式為：按工程進度分階段支付。支付時間為：每完成一個階段的工程，甲方應在驗收合格后七個工作日內支付該階段工程款項的80%，剩余20%作為質量保證金，待工程驗收合格后支付。第三條工程質量與標準3.1工程質量要求工程質量應符合國家煤礦安全規定和行業標準，保證礦井建筑的安全、可靠、耐用。3.2工程驗收標準工程驗收標準應按照《煤礦井巷工程質量驗收規范》GB502132010執行。3.3質量保證期限質量保證期限為工程竣工驗收合格之日起兩年。第四條工期要求4.1工程開工日期工程開工日期為合同簽訂之日起十五日內。4.2工程竣工日期工程竣工日期為合同簽訂之日起一百八十日內。4.3工期延誤責任如因乙方原因導致工期延誤，乙方應按甲方要求支付違約金，違約金為每日工程總價款的千分之五。第五條勞務分包范圍及責任5.1乙方分包范圍乙方分包范圍包括：礦井建筑勞務施工、材料采購、設備租賃、人員管理等。5.2乙方責任與義務乙方應按照合同約定完成分包范圍內的工程，保證工程質量、安全、進度等方面的要求。5.3甲方協助事項甲方應提供乙方施工所需的場地、道路、水電等基礎設施，并負責協調相關部門辦理相關手續。第六條安全生產與環保6.1安全生產要求乙方應嚴格按照國家煤礦安全生產法規和甲方安全生產管理制度進行施工，確保施工過程中的安全生產。6.2安全事故處理如發生安全事故，乙方應立即報告甲方，并按照甲方要求進行事故處理。6.3環保規定遵守乙方應遵守國家環保法規，做好施工現場的環保工作，防止污染環境。第七條變更與解除合同7.1合同變更條件合同變更條件為：雙方協商一致，且不影響工程質量和進度。7.2合同解除條件合同解除條件為：一方違約導致合同無法履行；不可抗力導致合同無法履行。7.3變更解除后果處理如因雙方協商一致變更或解除合同，應簽訂書面協議，并按照協議約定處理合同變更或解除后的相關事項。如因乙方違約導致合同解除，乙方應支付甲方違約金，并承擔因此產生的其他損失。如因不可抗力導致合同解除，雙方互不承擔違約責任。第八條違約責任8.1甲方違約責任甲方如未按約定支付工程款項，應支付乙方違約金，違約金為應付款項的千分之五。甲方如未按約定提供施工場地、基礎設施等，導致乙方無法正常施工的，應承擔乙方因此產生的實際損失。8.2乙方違約責任乙方如未按約定工期完成工程，應支付甲方違約金，違約金為工程總價款的千分之五。乙方如未按約定質量標準完成工程，應承擔返工、修復等費用。8.3違約損失賠償違約方應承擔因違約導致的對方直接經濟損失賠償。第九條爭議解決9.1爭議解決方式（1）向甲方所在地的人民法院提起訴訟；（2）向乙方所在地的人民法院提起訴訟。9.2爭議解決機構雙方選擇訴訟解決爭議的，應以人民法院的判決為準。9.3訴訟管轄法院如雙方選擇向甲方所在地的人民法院提起訴訟，甲方所在地的人民法院具有管轄權；如雙方選擇向乙方所在地的人民法院提起訴訟，乙方所在地的人民法院具有管轄權。第十條保密條款10.1保密信息范圍雙方在合同履行過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密、市場信息等，均屬于保密信息。10.2保密義務與責任雙方對保密信息承擔保密義務，未經對方同意，不得向第三方泄露。如因違反保密義務導致對方損失的，違約方應承擔賠償責任。10.3保密期限雙方對保密信息的保密義務至合同解除或終止之日起五年。第十一條合同的生效、修改與終止11.1合同生效條件本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。11.2合同修改程序合同修改應由雙方協商一致，并以書面形式進行。11.3合同終止條件合同終止的條件為：工程竣工并驗收合格；雙方協商一致解除合同；不可抗力導致合同無法履行。第十二條其他條款12.1不可抗力不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。如因不可抗力導致合同無法履行或部分履行，雙方應協商解決。12.2法律適用本合同適用中華人民共和國法律。12.3合同附件本合同附件包括：《工程量清單》、《施工方案》、《安全生產管理制度》等。附件與合同具有同等法律效力。第十三條爭議解決（1）向甲方所在地的人民法院提起訴訟；（2）向乙方所在地的人民法院提起訴訟。第十四條合同的生效、修改與終止本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。合同的修改應由雙方協商一致，并以書面形式進行。合同終止的條件為：工程竣工并驗收合格；雙方協商一致解除合同；不可抗力導致合同無法履行。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義與范圍1.1第三方定義第三方是指本合同之外，與甲方或乙方具有合同關系或法律關系的自然人、法人或其他組織。1.2第三方范圍第三方包括但不限于：中介機構、咨詢單位、檢測機構、保險公司、擔保公司等。第二條第三方介入的條件2.1第三方介入條件第三方介入的條件為：甲方或乙方根據本合同約定，需要第三方提供專業服務、技術支持或法律協助等。2.2第三方介入程序第三方介入應由甲方或乙方提出，經雙方協商一致后，簽訂書面協議，明確第三方的權利、義務和責任。第三條第三方責任3.1第三方責任限額第三方對甲方或乙方承擔的責任限額，按照雙方與第三方簽訂的書面協議確定。如第三方責任限額低于本合同約定的，以本合同約定為準。3.2第三方義務第三方應按照甲方或乙方的要求，提供專業服務、技術支持或法律協助，并確保服務或協助的質量、安全、可靠性。3.3第三方權利第三方在本合同約定的范圍內，享有提供服務、獲取報酬等權利。第四條甲乙方的義務4.1甲方義務甲方應按照本合同約定，向乙方支付工程款項；提供施工場地、基礎設施等，確保乙方正常施工；履行合同約定的其他義務。4.2乙方義務乙方應按照本合同約定，完成分包范圍內的工程；保證工程質量、安全、進度等方面的要求；履行合同約定的其他義務。第五條第三方介入后的協調與管理5.1協調機制甲方、乙方與第三方應建立協調機制，確保工程順利進行。協調機制包括但不限于：定期會議、聯絡人制度、信息共享等。5.2管理職責甲方、乙方與第三方應明確各自的管理職責，確保各自履行合同約定的義務。第六條第三方介入后的變更與解除合同6.1變更條件第三方介入后，如因客觀原因導致合同內容需要變更的，應經甲方、乙方、第三方協商一致，并簽訂書面變更協議。6.2解除條件第三方介入后，如因客觀原因導致合同需要解除的，應經甲方、乙方、第三方協商一致，并簽訂書面解除協議。6.3變更解除后果處理如因甲方、乙方、第三方協商一致變更或解除合同，應簽訂書面協議，并按照協議約定處理合同變更或解除后的相關事項。第七條第三方介入后的違約責任7.1第三方違約責任第三方如未按約定提供服務、技術支持或法律協助，應承擔違約責任，包括但不限于：支付違約金、賠償損失等。7.2甲方、乙方違約責任甲方、乙方如未按約定履行合同義務，應承擔違約責任，包括但不限于：支付違約金、賠償損失等。第八條第三方介入后的爭議解決8.1爭議解決方式（1）向甲方所在地的人民法院提起訴訟；（2）向乙方所在地的人民法院提起訴訟。8.2爭議解決機構雙方選擇訴訟解決爭議的，應以人民法院的判決為準。第九條第三方介入后的保密條款9.1保密信息范圍第三方介入后，雙方知悉的對方商業秘密、技術秘密、市場信息等，均屬于保密信息。9.2保密義務與責任第三方介入后，雙方對保密信息承擔保密義務，未經對方同意，不得向第三方泄露。如因違反保密義務導致對方損失的，違約方應承擔賠償責任。9.3保密期限第三方介入后，雙方對保密信息的保密義務至合同解除或終止之日起五年。第十條第三方介入后的合同生效、修改與終止10.1合同生效條件第三方介入后，本合同自甲方、乙方、第三方簽字或蓋章之日起生效。10.2合同修改程序第三方介入后，合同修改應由甲方、乙方、第三方協商一致，并以書面形式進行。10.3合同終止條件第三方介入后，合同終止的條件為：工程竣工并驗收合格；雙方協商一致解除合同；不可抗力導致合同無法履行。第十一條第三方介入后的其他條款11.1不可抗力第三方介入后，不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。如因第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：《工程量清單》詳細列出分包工程的所有工程量，包括井筒、巷道、硐室、通風系統、排水系統等，以及相應的工程量計算依據和工程量報價。附件二：《施工方案》詳細闡述分包工程的施工流程、施工方法、施工組織設計等，包括施工中的安全措施、質量控制措施等。附件三：《安全生產管理制度》詳細列出乙方在施工過程中應遵守的安全生產管理制度，包括安全生產責任制度、安全生產規章制度、安全事故應急預案等。附件四：《材料采購清單》詳細列出乙方在施工過程中需要采購的材料名稱、規格、數量、單價、供應商等信息。附件五：《設備租賃清單》詳細列出乙方在施工過程中需要租賃的設備名稱、規格、數量、租賃費用等信息。附件六：《人員名單》詳細列出乙方在施工過程中參與工程的人員名單，包括工種、職稱、身份證號碼等信息。附件七：《付款申請表》詳細列出甲方支付乙方工程款項的申請事項，包括付款金額、付款原因、付款時間等信息。附件八：《變更申請表》詳細列出合同變更的事項，包括變更內容、變更原因、變更時間等信息。附件九：《違約金計算公式》詳細列出違約金的計算公式，包括計算依據和計算方法。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方未按約定支付工程款項，乙方未按約定完成工程。2.甲方未按約定提供施工場地、基礎設施等，導致乙方無法正常施工。3.乙方未按約定工期完成工程，或未按約定質量標準完成工程。4.乙方未按約定保密信息，泄露甲方或乙方商業秘密、技術秘密等。5.第三方未按約定提供服務、技術支持或法律協助。違約責任認定標準：1.違約金計算：按照附件九《違約金計算公式》進行計算。2.損失賠償計算：根據實際損失金額進行計算，包括但不限于直接經濟損失、預期利益損失等。3.第三方責任認定：按照第三方與甲方或乙方簽訂的書面協議進行認定。示例說明：1.若甲方未按約定支付工程款項，乙方可以要求甲方支付違約金，并按照附件九的公式計算違約金金額。2.若乙方未按約定工期完成工程，甲方可以要求乙方支付違約金，并按照附件九的公式計算違約金金額。3.若乙方未按約定保密信息，泄露甲方或乙方商業秘密、技術秘密等，甲方可以要求乙方承擔損失賠償責任，根據實際損失金額進行計算。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。2.合同履行：指合同雙方按照合同約定履行各自的權利和義務。3.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的違約賠償金。4.損失賠償：指因違約行為導致的實際經濟損失，包