城市住宿農民工施工合同合同編號：__________甲方（發包方）：乙方（承包方）：根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠信的原則基礎上，就甲方城市住宿農民工施工工程項目的建設，乙方承攬該工程項目施工的事宜，達成如下協議：一、工程內容1.1工程名稱：________________1.2工程地點：________________1.3工程規模：________________1.4工程性質：________________1.5工程內容：包括但不限于____________、____________、____________等。二、工程價款2.1本工程項目的總價款為人民幣（大寫）：____________元整（小寫）：_____________元。2.2乙方在合同簽訂后____________天內，向甲方提交工程預算書，經甲方確認后，甲乙雙方按照確認的工程預算書進行工程價款的結算。2.3乙方應當按照合同約定的工程進度，向甲方提交進度款申請，甲方在收到申請后____________天內進行核實并支付相應款項。2.4工程竣工后，乙方應當按照合同約定向甲方提交工程結算書，經甲方確認后，甲乙雙方按照確認的工程結算書進行工程價款的最終結算。三、工程質量3.1乙方應當嚴格按照國家和行業的相關標準、規范和設計文件進行施工，確保工程質量。3.2乙方應當保證所使用的材料、設備等符合國家規定的質量標準，不得使用假冒偽劣產品。3.3乙方應當對施工過程中的質量問題及時進行整改，確保工程質量符合要求。四、工程進度4.1乙方應當按照合同約定的工期進行施工，確保工程按時完成。4.2乙方應當提前向甲方報告工程進度情況，如有工期延誤，乙方應當及時向甲方說明原因，并采取措施保證工程按時完成。五、安全生產5.1乙方應當嚴格遵守國家和行業的安全生產法律法規，嚴格執行安全生產規章制度，確保工程施工過程中的安全生產。5.2乙方應當對施工現場進行定期安全檢查，發現問題及時整改，確保施工現場的安全。5.3乙方應當為施工人員提供必要的安全生產培訓和防護用品，確保施工人員的生命安全和身體健康。六、違約責任6.1乙方未按照合同約定完成工程，甲方有權解除合同，并要求乙方支付違約金，違約金金額為合同總價款的____________%。6.2甲方未按照合同約定支付工程價款，乙方有權解除合同，并要求甲方支付違約金，違約金金額為合同總價款的____________%。6.3乙方使用假冒偽劣材料、設備，導致工程質量不符合約定，甲方有權解除合同，并要求乙方支付違約金，違約金金額為合同總價款的____________%。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。八、其他約定8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____________年。8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________乙方（蓋章）：____________代表（簽名）：____________代表（簽名）：____________簽訂日期：____________年____月____日一、附件列表：1.工程預算書2.工程結算書3.施工圖紙4.施工方案5.安全生產規章制度6.安全生產培訓記錄7.施工人員名單8.材料、設備采購合同9.質量檢測報告10.工程進度報告二、違約行為及認定：1.乙方未按照合同約定完成工程，視為違約。2.甲方未按照合同約定支付工程價款，視為違約。3.乙方使用假冒偽劣材料、設備，導致工程質量不符合約定，視為違約。4.雙方未按照合同約定的期限履行合同義務，視為違約。5.雙方未按照合同約定履行安全生產義務，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.發包方：指委托他人完成工程建設的一方。2.承包方：指接受委托完成工程建設的一方。3.合同法：指調整合同關系，保障合同當事人合法權益的法律。4.建筑法：指調整建筑活動，保障建筑安全生產的法律。5.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。6.工期：指合同約定的完成工程的時間。7.質量標準：指國家或行業規定的工程質量要求。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.遇到工期延誤：雙方應及時溝通，乙方應采取措施加快工程進度，甲方應給予必要的支持。2.遇到質量問題：乙方應立即整改，甲方有權要求乙方返工或支付違約金。3.遇到支付問題：雙方應按照合同約定的付款條款及時履行支付義務，如有爭議，可尋求法律途徑解決。4.遇到安全生產問題：乙方應立即停工整改，并向甲方報告情況