




版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
20XX專業合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版加工承攬合同詳細條款及加工要求本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1甲方(委托方)名稱、地址、聯系方式1.2乙方(承攬方)名稱、地址、聯系方式2.承攬項目概況2.1項目名稱2.2項目地點2.3項目規模及要求3.技術要求3.1設計要求3.2材料要求3.3加工工藝要求4.技術文件4.1設計文件4.2技術標準4.3材料標準5.合同價格及支付方式5.1合同總價5.2價格構成5.3支付方式及時間6.交貨期限6.1交貨時間6.2交貨地點6.3交貨方式7.質量保證7.1質量標準7.2質量檢驗7.3質量責任8.違約責任8.1甲方違約責任8.2乙方違約責任9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機構10.合同解除10.1合同解除條件10.2合同解除程序11.合同生效11.1合同生效條件11.2合同生效日期12.合同變更及補充12.1合同變更條件12.2合同變更程序13.合同解除及終止13.1合同解除及終止條件13.2合同解除及終止程序14.其他約定事項14.1法律適用14.2合同附件14.3其他約定事項第一部分:合同如下:1.合同雙方基本信息1.1甲方(委托方)名稱:科技有限公司1.2甲方地址:省市區路號1.4乙方(承攬方)名稱:精密加工有限公司1.5乙方地址:省市區路號2.承攬項目概況2.1項目名稱:產品加工2.2項目地點:科技有限公司生產車間2.3項目規模及要求:加工型號產品,數量共計1000件,產品規格、尺寸詳見附件一。3.技術要求3.1設計要求:乙方根據甲方提供的圖紙和設計要求,進行產品加工。3.2材料要求:乙方使用的原材料應符合國家相關標準,具體材料清單及要求詳見附件二。3.3加工工藝要求:乙方應嚴格按照甲方提供的工藝要求進行加工,確保產品達到設計要求。4.技術文件4.1設計文件:甲方提供完整的設計圖紙及相關技術資料。4.2技術標準:按照國家相關標準和行業標準執行。4.3材料標準:按照國家相關材料標準執行。5.合同價格及支付方式5.1合同總價:人民幣叁拾萬元整(¥300,000.00)。5.2價格構成:包括加工費、原材料費、運輸費等。5.3支付方式及時間:合同簽訂后,甲方支付合同總價50%的預付款;貨物交付合格后支付剩余50%的款項。6.交貨期限6.1交貨時間:自合同簽訂之日起60天內完成生產并交付合格產品。6.2交貨地點:科技有限公司生產車間。6.3交貨方式:乙方負責將產品運輸至甲方指定地點,運輸費用由乙方承擔。7.質量保證7.1質量標準:乙方加工的產品應符合甲方提供的設計圖紙及相關技術要求。7.2質量檢驗:乙方應在產品加工過程中進行自檢,確保產品合格;甲方有權對產品進行抽檢。7.3質量責任:若因乙方原因導致產品不合格,乙方應承擔全部責任,包括但不限于重新加工、賠償損失等。8.違約責任8.1甲方違約責任:(1)若甲方未按約定支付款項,應向乙方支付逾期付款違約金,違約金比例為每日萬分之五。(2)若甲方因自身原因導致合同解除,應向乙方支付合同總價10%的違約金。8.2乙方違約責任:(1)若乙方未按約定時間完成生產并交付合格產品,應向甲方支付違約金,違約金比例為每日萬分之五。(2)若乙方加工的產品不符合約定質量標準,應重新加工或賠償甲方因此遭受的損失。(3)若乙方因自身原因導致合同解除,應向甲方支付合同總價10%的違約金。9.爭議解決9.1爭議解決方式:雙方應友好協商解決合同履行過程中產生的爭議;協商不成的,任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭議解決機構:若雙方協商不成,爭議解決機構為合同簽訂地人民法院。10.合同解除10.1合同解除條件:(1)因不可抗力導致合同無法履行。(2)一方違約,經對方書面通知后,違約方在合理期限內仍未采取補救措施或未履行合同。10.2合同解除程序:(1)任何一方提出解除合同,應書面通知對方。(2)雙方協商一致后,簽訂解除合同協議。11.合同生效11.1合同生效條件:(1)雙方簽字蓋章。(2)合同經雙方代表簽字蓋章后生效。11.2合同生效日期:合同自雙方代表簽字蓋章之日起生效。12.合同變更及補充12.1合同變更條件:(1)因客觀原因導致合同內容需調整。(2)雙方協商一致。12.2合同變更程序:(1)雙方協商一致后,簽訂合同變更協議。(2)變更協議作為合同附件。13.合同解除及終止13.1合同解除及終止條件:(1)合同到期。(2)雙方協商一致。(3)因不可抗力導致合同無法履行。13.2合同解除及終止程序:(1)合同到期后,雙方應按照合同約定履行各自義務。(2)任何一方提出合同解除,應書面通知對方。14.其他約定事項14.1法律適用:本合同適用中華人民共和國法律。14.2合同附件:(1)設計圖紙及相關技術資料。(2)材料清單及要求。(3)其他與本合同相關的文件。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義:在本合同中,第三方指任何非甲方和乙方之外的獨立法人、自然人或其他組織,包括但不限于中介方、監理方、檢驗機構等。15.2第三方介入目的:第三方介入的目的是為了保證合同履行的公正性、專業性和效率,包括但不限于提供中介服務、監督工程質量、進行產品檢驗等。15.3第三方介入方式:15.3.1介入形式:第三方可采取直接介入或間接介入的方式。直接介入是指第三方直接參與合同履行的全過程,如監理方;間接介入是指第三方提供專業意見或服務,如檢驗機構。15.3.2介入程序:第三方介入需經甲乙雙方同意,并在合同中明確第三方的職責、權利和義務。16.第三方責任限額16.1第三方責任界定:第三方在合同履行過程中,因自身原因導致合同無法履行或造成損失,應承擔相應的法律責任。具體責任范圍和限額由合同約定。16.2第三方責任限額:16.2.1第三方責任限額由甲乙雙方在合同中約定,如無約定,則以不超過合同總價的一定比例(如5%)作為責任限額。(1)第三方介入的性質和目的。(2)第三方介入對合同履行的影響程度。(3)第三方介入的專業性和技術水平。17.第三方權利和義務17.1第三方權利:(1)根據合同約定,第三方有權要求甲方和乙方提供必要的資料和配合。(2)第三方有權對合同履行過程進行監督和檢查。(3)第三方有權要求甲方和乙方履行合同義務。17.2第三方義務:(1)第三方應按照合同約定,獨立、公正地履行職責。(2)第三方應保守合同秘密,不得泄露甲乙雙方的商業秘密。(3)第三方應承擔因自身原因導致的合同履行障礙或損失。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1第三方與甲方的關系:第三方與甲方之間為委托代理關系,甲方為委托方,第三方為受托方。18.2第三方與乙方的關系:第三方與乙方之間為合作關系,雙方應共同保證合同履行的順利進行。18.3第三方與其他第三方的關系:若合同中有多個第三方介入,各方之間應相互配合,共同保證合同目標的實現。19.第三方變更19.1第三方變更條件:(1)甲乙雙方同意。(2)合同中未明確禁止第三方變更。19.2第三方變更程序:(1)甲乙雙方協商一致后,簽訂第三方變更協議。(2)變更協議作為合同附件。20.第三方介入的費用承擔20.1第三方介入費用由甲乙雙方按照合同約定分擔。20.2若合同中未約定費用分擔,則由介入的第三方自行承擔。20.3第三方介入費用應在合同履行過程中支付。21.第三方介入的合同終止21.1第三方介入的合同終止條件:(1)合同履行完畢。(2)甲乙雙方同意終止第三方介入。(3)合同約定的其他終止條件。21.2第三方介入的合同終止程序:(1)甲乙雙方協商一致后,簽訂第三方介入終止協議。(2)終止協議作為合同附件。22.本合同附件(1)第三方介入協議。(2)第三方責任限額協議。(3)第三方費用承擔協議。(4)第三方變更協議。(5)第三方介入終止協議。(6)其他與本合同相關的文件。第三部分:其他補充性說明和解釋說明一:附件列表:1.設計圖紙及相關技術資料詳細要求:包含產品三維圖、二維圖、技術參數、材料規格、加工工藝等。說明:甲方提供的設計圖紙及相關技術資料應為完整、清晰、準確,乙方在加工過程中應嚴格按照設計圖紙及技術資料進行生產。2.材料清單及要求詳細要求:列出所需材料的名稱、規格、型號、數量、質量標準等。說明:乙方應按照材料清單及要求進行采購和使用,確保材料質量符合合同約定。3.第三方介入協議詳細要求:明確第三方的介入目的、職責、權利和義務,以及介入期限。說明:第三方介入協議應作為合同附件,與合同具有同等法律效力。4.第三方責任限額協議詳細要求:約定第三方在合同履行過程中的責任范圍和責任限額。說明:第三方責任限額協議應作為合同附件,與合同具有同等法律效力。5.第三方費用承擔協議詳細要求:明確第三方介入費用的承擔方式、比例及支付時間。說明:第三方費用承擔協議應作為合同附件,與合同具有同等法律效力。6.第三方變更協議詳細要求:明確第三方變更的條件、程序及變更后的合同內容。說明:第三方變更協議應作為合同附件,與合同具有同等法律效力。7.第三方介入終止協議詳細要求:明確第三方介入終止的條件、程序及終止后的合同處理。說明:第三方介入終止協議應作為合同附件,與合同具有同等法律效力。8.合同變更協議詳細要求:明確合同變更的條件、程序及變更后的合同內容。說明:合同變更協議應作為合同附件,與合同具有同等法律效力。9.合同解除協議詳細要求:明確合同解除的條件、程序及解除后的合同處理。說明:合同解除協議應作為合同附件,與合同具有同等法律效力。說明二:違約行為及責任認定:1.違約行為:(1)甲方未按約定支付款項。(2)乙方未按約定時間完成生產并交付合格產品。(3)乙方加工的產品不符合約定質量標準。(4)第三方因自身原因導致合同無法履行。2.違約責任認定標準:(1)甲方違約:按逾期付款違約金比例計算賠償。(2)乙方違約:按違約金比例計算賠償,或承擔重新加工或賠償損失的責任。(3)第三方違約:按合同約定或法律規定承擔相應責任。3.違約責任示例:(1)甲方逾期付款:若甲方逾期支付款項,應向乙方支付每日萬分之五的違約金。(2)乙方產品質量不合格:若乙方交付的產品不符合質量標準,乙方應承擔重新加工或賠償損失的責任。(3)第三方延誤工期:若第三方因自身原因導致工期延誤,第三方應承擔相應責任。全文完。2024版加工承攬合同詳細條款及加工要求2本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1.承攬方信息1.2.承攬方法定代表人信息1.3.承攬方開戶行及賬號1.4.承攬方地址及聯系方式1.5.定作方信息1.6.定作方法定代表人信息1.7.定作方開戶行及賬號1.8.定作方地址及聯系方式2.承攬項目及要求2.1.項目名稱2.2.項目描述2.3.項目數量2.4.項目規格2.5.項目質量要求2.6.項目進度要求2.7.項目交貨地點3.技術資料及圖紙3.1.技術資料要求3.2.圖紙要求3.3.技術資料及圖紙交付時間4.合同價款及支付方式4.1.合同價款4.2.價格組成4.3.付款方式4.4.付款時間4.5.逾期付款責任5.預付款及進度款5.1.預付款比例5.2.預付款支付時間5.3.進度款支付時間5.4.預付款及進度款扣除比例6.交貨及驗收6.1.交貨時間6.2.交貨方式6.3.驗收標準6.4.驗收時間6.5.驗收不合格處理7.質量保證7.1.質量保證期7.2.質量保證責任7.3.質量問題處理8.違約責任8.1.違約情形8.2.違約責任承擔8.3.違約金計算方式9.保密條款9.1.保密內容9.2.保密期限9.3.保密責任10.合同解除及終止10.1.合同解除情形10.2.合同終止情形10.3.合同解除及終止程序11.爭議解決11.1.爭議解決方式11.2.爭議解決機構11.3.爭議解決程序12.合同生效及變更12.1.合同生效條件12.2.合同變更程序12.3.合同解除條件13.合同附件13.1.技術資料13.2.圖紙13.3.其他附件14.合同簽署及生效日期第一部分:合同如下:1.合同雙方基本信息1.1承攬方信息1.1.1承攬方名稱:加工廠1.1.2法定代表人:1.1.3開戶行及賬號:銀行,賬號:1.1.4地址及聯系方式:省市區路號,電話:02156781.2承攬方法定代表人信息1.2.1承攬方名稱:加工廠1.2.2法定代表人:1.2.3開戶行及賬號:銀行,賬號:1.2.4地址及聯系方式:省市區路號,電話:02156781.3承攬方開戶行及賬號1.3.1開戶行:銀行1.3.2賬號:1.4承攬方地址及聯系方式1.4.1地址:省市區路號1.5定作方信息1.5.1定作方名稱:公司1.5.2法定代表人:1.5.3開戶行及賬號:銀行,賬號:9876543211.5.4地址及聯系方式:省市區路號,電話:021876543211.6定作方法定代表人信息1.6.1定作方名稱:公司1.6.2法定代表人:1.6.3開戶行及賬號:銀行,賬號:9876543211.6.4地址及聯系方式:省市區路號,電話:021876543211.7定作方開戶行及賬號1.7.1開戶行:銀行1.7.2賬號:9876543211.8定作方地址及聯系方式1.8.1地址:省市區路號2.承攬項目及要求2.1項目名稱:產品加工2.2項目描述:根據定作方提供的技術資料和圖紙,加工生產一定數量的產品。2.3項目數量:1000件2.4項目規格:詳見附圖2.5項目質量要求:符合國家標準及定作方要求2.6項目進度要求:自合同簽訂之日起60天內完成2.7項目交貨地點:定作方指定地點3.技術資料及圖紙3.1技術資料要求:定作方需在合同簽訂前10天內提供完整的技術資料。3.2圖紙要求:圖紙需清晰、完整,并符合國家標準。3.3技術資料及圖紙交付時間:合同簽訂后10天內4.合同價款及支付方式4.1合同價款:人民幣100,000元整4.2價格組成:詳見附件4.3付款方式:分三次支付,預付款30%,進度款40%,驗收合格后10天內支付尾款30%4.4付款時間:預付款合同簽訂后5個工作日內支付;第一次進度款在加工進度達到50%時支付;尾款在驗收合格后10個工作日內支付4.5逾期付款責任:逾期付款按日支付合同價款的千分之五作為違約金5.預付款及進度款5.1預付款比例:30%5.2預付款支付時間:合同簽訂后5個工作日內支付5.3進度款支付時間:加工進度達到50%時支付5.4預付款及進度款扣除比例:預付款及進度款在支付時扣除10%作為質保金6.交貨及驗收6.1交貨時間:合同簽訂之日起60天內6.2交貨方式:由承攬方負責運輸至定作方指定地點6.3驗收標準:符合國家標準及定作方要求6.4驗收時間:貨物到達指定地點后5個工作日內6.5驗收不合格處理:不合格產品由承攬方負責無償返工或退貨,并承擔相關費用7.質量保證7.1質量保證期:自貨物交付之日起12個月7.2質量保證責任:在質量保證期內,如因承攬方原因導致產品出現質量問題,承攬方負責無償維修或更換7.3質量問題處理:定作方應在發現問題后3個工作日內通知承攬方,承攬方應在接到通知后5個工作日內進行處理8.違約責任8.1違約情形8.1.1承攬方未按合同約定時間交貨;8.1.2承攬方提供的貨物不符合合同約定的質量標準;8.1.3定作方未按合同約定支付款項;8.1.4任何一方未履行合同約定的保密義務;8.1.5任何一方未履行合同約定的其他義務。8.2違約責任承擔8.2.1對于違約情形,違約方應承擔相應的違約責任;8.2.2違約責任包括但不限于支付違約金、賠償損失、承擔返工或退貨費用等;8.2.3違約金按合同價款的千分之五計算,逾期支付違約金的,每逾期一日,違約金金額增加千分之五。8.3違約金計算方式8.3.1違約金按實際損失計算,最高不超過合同總價款的百分之二十;8.3.2違約金的計算方式為:實際損失×違約金比例。9.保密條款9.1保密內容9.1.1雙方在本合同項下所知悉的對方的商業秘密、技術秘密、經營信息等;9.1.2本合同的內容、履行情況及雙方在本合同項下所達成的任何補充協議。9.2保密期限9.2.1本合同約定的保密期限為合同終止后三年;9.2.2即使合同終止,雙方仍應繼續承擔保密義務。9.3保密責任9.3.1雙方對本合同項下所知悉的對方的保密信息負有保密責任;9.3.2未經對方同意,不得向任何第三方泄露保密信息。10.合同解除及終止10.1合同解除情形10.1.1雙方協商一致解除合同;10.1.2因不可抗力導致合同無法履行;10.1.3一方違約,另一方在合理期限內未采取補救措施;10.1.4合同約定的解除條件成就。10.2合同終止情形10.2.1合同約定的終止條件成就;10.2.2合同履行完畢;10.2.3合同解除。10.3合同解除及終止程序10.3.1雙方應提前30日書面通知對方解除或終止合同;10.3.2合同解除或終止后,雙方應立即停止履行合同;10.3.3雙方應在合同解除或終止后30日內辦理相關手續。11.爭議解決11.1爭議解決方式11.1.1雙方應友好協商解決爭議;11.1.2協商不成的,提交合同簽訂地人民法院訴訟解決。11.2爭議解決機構11.2.1合同簽訂地人民法院。11.3爭議解決程序11.3.1雙方應在爭議發生后30日內向爭議解決機構提交書面仲裁或訴訟申請;11.3.2爭議解決機構應在收到申請后60日內作出裁決或判決。12.合同生效及變更12.1合同生效條件12.1.1雙方簽字或蓋章;12.1.2合同符合法律法規的規定。12.2合同變更程序12.2.1雙方協商一致變更合同;12.2.2變更內容應以書面形式作出,并由雙方簽字或蓋章。12.3合同解除條件12.3.1一方嚴重違約;12.3.2合同約定的解除條件成就。13.合同附件13.1技術資料13.1.1技術要求說明書;13.1.2產品規格說明書;13.1.3其他相關技術文件。13.2圖紙13.2.1產品圖紙;13.2.2其他相關圖紙。13.3其他附件13.3.1雙方確認的補充協議;13.3.2雙方確認的其他文件。14.合同簽署及生效日期14.1合同簽署14.1.1雙方代表在合同上簽字或蓋章;14.1.2合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。14.2合同生效日期14.2.1本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定義1.1本合同所稱第三方,是指除合同雙方(甲、乙雙方)之外的任何個人、企業或其他組織,包括但不限于中介方、監理方、檢測機構、咨詢顧問等。2.第三方介入情形2.1在合同履行過程中,如遇特殊情況,甲乙雙方可共同決定引入第三方介入,以協助合同履行或解決相關問題。3.第三方責任限額3.1第三方的責任限額由甲乙雙方在合同中約定,并在第三方介入協議中明確。3.2第三方的責任限額包括但不限于:3.1.1第三方因自身原因造成的損失;3.1.2第三方違反合同約定造成的損失;3.1.3第三方因未盡合理注意義務造成的損失。4.第三方介入協議4.1.1第三方的職責和權利;4.1.2第三方的責任和義務;4.1.3第三方的責任限額;4.1.4第三方介入的具體方式和時間;4.1.5第三方介入的費用承擔。5.第三方職責和權利5.1.1按照合同約定提供專業服務;5.1.2對合同履行過程進行監督;5.1.3對合同履行過程中發現的問題提出建議;5.1.4在必要時,協助甲乙雙方解決合同履行中的爭議。5.2.1要求甲乙雙方提供必要的資料和信息;5.2.2對甲乙雙方的違約行為提出警告;5.2.3在合同履行過程中,對甲乙雙方的行為進行監督。6.第三方責任和義務6.1.1按照合同約定提供專業、及時的服務;6.1.2對提供的服務質量負責;6.1.3對合同履行過程中的保密信息負有保密義務;6.1.4遵守國家法律法規和行業規范。7.第三方介入費用7.1第三方介入費用由甲乙雙方按照合同約定承擔,具體費用標準在第三方介入協議中明確。8.第三方與其他各方的劃分8.1第三方與甲乙雙方的關系為獨立第三方,不參與甲乙雙方的合同權利和義務。8.2第三方在合同履行過程中的行為僅代表其自身,不代表甲乙任何一方。8.3第三方介入過程中,若產生與甲乙雙方的爭議,應由甲乙雙方協商解決,第三方不直接介入爭議處理。9.第三方介入的終止9.1第三方介入的終止條件由甲乙雙方在第三方介入協議中約定。9.2第三方介入終止后,第三方應立即停止介入行為,并協助甲乙雙方處理后續事宜。10.第三方介入的記錄10.1甲乙雙方應記錄第三方介入的相關情況,包括但不限于介入時間、介入內容、介入結果等。10.2第三方介入的記錄應作為合同履行的附件,由甲乙雙方共同保存。11.第三方介入的法律適用11.1第三方介入協議的簽訂、履行和終止,適用中華人民共和國法律法規。12.第三方介入的爭議解決12.1第三方介入過程中,如甲乙雙方與第三方發生爭議,應通過協商解決。12.2協商不成的,可提交合同簽訂地人民法院訴訟解決
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2025年育嬰師考試的實踐技能要求試題及答案
- 公共衛生執業醫師考試老年健康管理試題及答案
- 排球特招面試題及答案
- 游戲體驗筆試題目及答案
- 環保社區考試試題及答案
- 護士資格證考試健康體系改革知識考題及答案
- 口罩填空考試試題及答案
- 新趨勢下的圖書管理員考試試題及答案
- 稅務系面試題目及答案
- 生產人員筆試題目及答案
- 《110kV三相環氧樹脂澆注絕緣干式電力變壓器技術參數和要求》
- 2019年7月13日下午云南省公務員無領導小組討論面試真題真題
- 人教版數學七年級下冊期中考試試卷帶答案
- 23J916-1 住宅排氣道(一)
- 圖文制作服務 投標方案(技術方案)
- 2023-2024學年福建省三明市五縣聯合質檢高二下學期期中考試化學試題
- 太陽能熱水器設計與安裝考核試卷
- 高中英語外研版 單詞表 必修3
- DGTJ08-2002-2006上海懸挑式腳手架安全技術規程
- 2《燭之武退秦師》公開課一等獎創新教學設計統編版高中語文必修下冊
- 孕產婦死亡報告卡
評論
0/150
提交評論