智能化工程招投標文件索賠要點合同編號：__________地址：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系電話：鑒于甲方為實施智能化工程，擬進行公開招投標，乙方參與本次招投標活動；一、索賠范圍1.1乙方在參與招投標過程中，因甲方原因導致的時間延誤、費用增加、工程質量問題等，均有權向甲方提出索賠。1.2乙方在招投標過程中，因第三方原因導致的時間延誤、費用增加、工程質量問題等，乙方均有權向甲方提出索賠。1.3乙方在招投標過程中，因不可抗力因素導致的時間延誤、費用增加、工程質量問題等，乙方均有權向甲方提出索賠。二、索賠條件2.1乙方在發(fā)生索賠事件后的10日內，向甲方提交書面索賠通知，并提供相關證明材料。2.2甲方在收到乙方索賠通知后，應在15日內對乙方提交的索賠材料進行審查，確認索賠金額和工期順延天數(shù)。2.3甲方在確認索賠金額和工期順延天數(shù)后，應在5日內向乙方支付索賠金額，并調整工程進度計劃。三、索賠證據(jù)3.1乙方應提供與索賠事件相關的合同文件、圖紙、工程記錄、會議紀要等原始資料。3.2乙方應提供與索賠事件相關的證明材料，包括但不限于：事故報告、現(xiàn)場照片、檢測報告、醫(yī)療證明等。3.3乙方應提供與索賠事件相關的計算依據(jù)，包括但不限于：費用計算明細、工期順延計算等。四、爭議解決4.1雙方在招投標過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。4.2若協(xié)商不成，任何一方均有權將爭議提交甲方所在地有管轄權的人民法院訴訟解決。五、其他約定5.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，雙方各執(zhí)一份。5.2本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.招投標文件2.合同協(xié)議書3.工程設計圖紙4.技術規(guī)范書5.工程量清單6.工程進度計劃7.質量保修書8.安全生產責任書9.付款憑證10.變更訂單11.索賠通知書12.法院判決書或調解書二、違約行為及認定：1.甲方未按照合同約定支付預付款、進度款或竣工結算款。2.甲方未按照合同約定提供施工場地、施工條件或施工所需的證件。3.甲方未按照合同約定履行配合義務，導致乙方無法正常施工。4.乙方未按照合同約定進度完成工程。5.乙方未按照合同約定質量標準完成工程。6.乙方未按照合同約定支付工程款或相關費用。7.乙方未按照合同約定履行配合義務，導致甲方無法正常使用工程。三、法律名詞及解釋：1.招投標：指采購人在公開、公平、公正的原則下，通過競爭性談判、招標等方式，采購工程、貨物或服務的行為。2.索賠：指在合同履行過程中，因對方違約或發(fā)生合同約定范圍內的事件，導致自身損失，要求對方賠償?shù)男袨椤?.不可抗力：指在合同履行過程中，無法預見、無法避免且無法克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。4.違約：指合同當事人違反合同約定，不履行合同義務的行為。5.工期順延：指由于合同約定范圍內的事件導致工程進度受到影響，需要延長工程完成時間。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方未按約定時間支付預付款。解決辦法：乙方應及時向甲方發(fā)出催款通知書，要求甲方按合同約定支付預付款。必要時，乙方可依法暫停施工，并要求甲方承擔違約責任。2.問題：乙方未按約定進度完成工程。解決辦法：甲方有權要求乙方按合同約定進度完成工程，并可按合同約定扣除違約金。如乙方嚴重違約，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔違約責任。3.問題：工程質量不符合合同約定。解決辦法：甲方有權要求乙方按合同約定整改，并承擔整改費用。如乙方拒絕整改或整改后仍不符合要求，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔違約責任。4.問題：發(fā)生不可抗力事件導致工程中斷。解決辦法：雙方應按合同約定及時協(xié)商，根據(jù)不可抗力事件的影響，調整工程進度計劃，并合理分擔由此增加的費用。五、所有應用場景：