甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度道路建設施工合同標的為高速公路工程本合同目錄一覽1.合同主體及定義1.1發包人1.2承包人1.3高速公路工程2.合同范圍及工程內容2.1工程地點2.2工程規模2.3工程內容3.合同價格3.1合同總價3.2價格調整3.3支付方式4.合同工期4.1開工日期4.2竣工日期4.3工期延誤5.施工質量標準5.1質量要求5.2檢驗標準5.3質量保證6.施工安全6.1安全要求6.2安全事故處理7.材料和設備7.1材料供應7.2設備供應8.變更與調整8.1變更條件8.2變更程序8.3變更價款9.違約責任9.1發包人違約9.2承包人違約9.3違約賠償10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構11.合同的生效、變更與終止11.1合同生效條件11.2合同變更11.3合同終止12.合同的履行與監督12.1履行條件12.2履行期限12.3監督機構13.合同的保密條款13.1保密內容13.2保密期限13.3保密違約責任14.其他條款14.1法律適用14.2爭議解決14.3合同的附件第一部分：合同如下：1.合同主體及定義1.1發包人1.2承包人1.3高速公路工程本合同所指的高速公路工程包括但不限于路基、路面、橋梁、隧道、排水、交通設施等工程。2.合同范圍及工程內容2.1工程地點工程地點位于省市，具體起點、終點、走向等詳見附件一。2.2工程規模工程規模為公里，具體路線、橋隧、互通等詳見附件一。2.3工程內容工程內容包括但不僅限于路基、路面、橋梁、隧道、排水、交通設施等的設計、施工、驗收、保修等。3.合同價格3.1合同總價本合同總價為一億人民幣整（￥100,000,000），具體項目、價格等詳見附件二。3.2價格調整價格調整的條件、程序、方法等詳見附件三。3.3支付方式支付方式分為進度支付和驗收支付，具體支付方式、時間、比例等詳見附件四。4.合同工期4.1開工日期開工日期為2024年X月X日。4.2竣工日期竣工日期為2027年X月X日。4.3工期延誤工期延誤的計算、責任、賠償等詳見附件五。5.施工質量標準5.1質量要求乙方應按照國家及行業標準進行施工，確保工程質量達到優良等級。5.2檢驗標準檢驗標準和方法詳見附件六。5.3質量保證乙方應提供工程質量保證書，并對工程質量終身負責。6.施工安全6.1安全要求乙方應嚴格按照國家及行業安全標準進行施工，確保工程施工安全。6.2安全事故處理安全事故的處理程序、責任、賠償等詳見附件七。8.變更與調整8.1變更條件合同執行過程中，如因設計變更、工程量增減、不可抗力等因素導致合同總價或工程內容發生變化，雙方可協商變更。8.2變更程序變更程序如下：（1）甲方提出變更要求，乙方收到變更要求后，應在5個工作日內提出變更方案及報價；（2）甲方審批乙方提出的變更方案及報價，并在5個工作日內回復乙方；（3）雙方簽訂變更協議，并按變更協議執行。8.3變更價款變更價款的計算、支付等事項詳見附件八。9.違約責任9.1發包人違約甲方違反合同規定，導致乙方損失的，甲方應承擔相應的賠償責任。9.2承包人違約乙方違反合同規定，導致甲方損失的，乙方應承擔相應的賠償責任。9.3違約賠償違約賠償的計算方法、限額等詳見附件九。10.爭議解決10.1爭議解決方式雙方發生合同爭議時，應通過友好協商解決；協商不成的，可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。10.2爭議解決機構合同簽訂地的人民法院為爭議解決機構。11.合同的生效、變更與終止11.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同變更合同生效后，如需變更，應簽訂書面變更協議，經雙方簽字蓋章后生效。11.3合同終止合同終止的條件、程序、責任等詳見附件十。12.合同的履行與監督12.1履行條件雙方應按照合同約定履行各自的權利和義務。12.2履行期限雙方應按照合同約定的期限履行各自的權利和義務。12.3監督機構交通運輸局為合同履行過程中的監督機構。13.合同的保密條款13.1保密內容雙方在合同執行過程中獲取的對方商業秘密、技術秘密等。13.2保密期限保密期限為合同終止后5年。13.3保密違約責任違反保密義務的，違約方應承擔相應的賠償責任。14.其他條款14.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。14.2爭議解決雙方發生合同爭議時，應通過友好協商解決；協商不成的，可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。14.3合同的附件附件一：工程地點、規模、內容等詳細信息附件二：合同總價、項目、價格等詳細信息附件三：價格調整的條件、程序、方法等詳細信息附件四：支付方式、時間、比例等詳細信息附件五：工期延誤的計算、責任、賠償等詳細信息附件六：檢驗標準和方法等詳細信息附件七：安全事故的處理程序、責任、賠償等詳細信息附件八：變更價款的計算、支付等詳細信息附件九：違約賠償的計算方法、限額等詳細信息附件十：合同終止的條件、程序、責任等詳細信息第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念第三方指非甲乙方合同當事人，但為合同執行過程中提供服務、參與工程建設的個人或單位。15.2第三方責任第三方介入時，應明確其責任范圍、義務及權利。第三方責任限于其提供的服務或參與的工程建設范圍內。15.3第三方選擇甲方應負責選擇第三方，并對其選擇負責。乙方應根據甲方選擇的第三方進行合作。16.第三方介入的額外條款16.1第三方選擇甲方應在合同中明確第三方的選擇標準、選擇時間及選擇結果。16.2第三方服務范圍明確第三方提供的服務范圍、內容、義務及責任。16.3第三方費用明確第三方的服務費用、支付方式、支付時間等。16.4第三方違約處理第三方違約時，甲方負責處理，并承擔由此產生的損失。17.第三方責任限額17.1第三方責任限額定義第三方責任限額指第三方因其違約、過失或違法行為導致甲方、乙方損失時，第三方應承擔的責任限制。17.2第三方責任限額計算第三方責任限額的計算方法、限額等詳見附件十一。17.3第三方責任限額承擔第三方責任限額由甲方承擔，乙方不承擔。18.第三方與其他各方的關系18.1第三方與甲乙方的關系第三方作為甲乙方的合作方，應遵守甲乙方的合同約定，履行合同義務。18.2第三方與甲乙方的劃分說明第三方在合同執行過程中產生的權利、義務、責任等，由甲方負責劃分和承擔。19.第三方介入的爭議解決19.1第三方介入爭議的解決方式第三方介入產生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。19.2第三方介入爭議的解決機構合同簽訂地的人民法院為第三方介入爭議解決機構。20.第三方介入的保密條款20.1第三方保密內容第三方在合同執行過程中獲取的甲方、乙方商業秘密、技術秘密等。20.2第三方保密期限第三方保密期限為合同終止后5年。20.3第三方保密違約責任違反保密義務的，第三方應承擔相應的賠償責任。21.第三方介入的其他條款21.1法律適用第三方介入適用中華人民共和國法律。21.2第三方介入爭議解決雙方發生第三方介入爭議時，應通過友好協商解決；協商不成的，可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。21.3第三方介入的附件附件十一：第三方責任限額的計算方法、限額等詳細信息第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程地點、規模、內容等詳細信息附件二：合同總價、項目、價格等詳細信息附件三：價格調整的條件、程序、方法等詳細信息附件四：支付方式、時間、比例等詳細信息附件五：工期延誤的計算、責任、賠償等詳細信息附件六：檢驗標準和方法等詳細信息附件七：安全事故的處理程序、責任、賠償等詳細信息附件八：變更價款的計算、支付等詳細信息附件九：違約賠償的計算方法、限額等詳細信息附件十：合同終止的條件、程序、責任等詳細信息附件十一：第三方責任限額的計算方法、限額等詳細信息附件十二：工程設計文件附件十三：施工圖紙和技術規范附件十四：質量保證書附件十五：施工安全計劃附件十六：環境保護措施方案附件十七：工程進度計劃附件十八：合同履行監督計劃附件十九：保密協議附件二十：第三方服務協議說明二：違約行為及責任認定：1.工期延誤違約行為：未按合同約定的時間完成工程。責任認定：按照附件五的計算方法和賠償標準承擔違約責任。示例說明：如乙方因自身原因導致工程延誤，需按照合同約定的比例支付違約金。2.質量不達標違約行為：工程質量未達到合同約定的標準。責任認定：按照附件六的檢驗標準和方法進行檢驗，如不合格，乙方需負責返工、修復，并承擔相應費用。示例說明：如乙方施工的橋梁結構強度不滿足設計要求，乙方需負責加固或重建。3.安全事件違約行為：發生安全事故，造成人員傷亡或財產損失。責任認定：按照附件七的處理程序和責任分配進行處理。示例說明：如乙方在施工過程中發生安全事故，乙方需承擔相應的賠償責任。4.變更不符違約行為：變更協議內容與原合同約定不符。責任認定：按照附件八的計算方法和支付方式處理。示例說明：如乙方提出的變更方案與原合同約定不符，乙方需按照原合同約定的價格支付差價。5.支付不符違約行為：未按合同約定時間、比例支付價款。責任認定：按照附件四的支付方式和時間進行支付。