合同編號：__________地址：_______聯系方式：_______地址：_______聯系方式：_______一、工程內容1.1工程名稱：_______1.2工程地點：_______1.3工程規模：_______1.4工程質量標準：_______二、工程價款2.1工程總價款為人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元。2.2乙方報價應包含：材料費、人工費、設備費、管理費、利潤等一切與工程有關的費用。2.3乙方應按照雙方確認的工程量及報價進行施工，不得擅自增加或減少工程量。三、合同工期3.1工程開工日期：_______3.2工程竣工日期：_______3.3乙方應按照約定的工期完成工程，如因乙方原因導致工程延期，乙方應承擔相應的違約責任。四、付款方式及進度4.1本合同采用_______付款方式，具體付款進度如下：（1）工程開工后_______天內支付工程總價的30%；（2）工程進度達到50%時支付工程總價的30%；（3）工程竣工驗收合格后支付工程總價的30%；（4）剩余的10%作為質保金，工程質保期結束后無質量問題支付。4.2乙方應開具等額的正規發票，甲方按約定時間支付工程款。五、工程質量及保修5.1乙方應嚴格按照設計和規范要求進行施工，保證工程質量。5.2工程竣工后，乙方應承擔_______個月的質保期，質保期內如出現質量問題，乙方應及時予以修復，造成的損失由乙方承擔。5.3質保期滿后，如工程出現質量問題，乙方應負責修復，并根據實際情況承擔相應的責任。六、違約責任6.1乙方未按照約定的工期完成工程，應按照逾期天數向甲方支付違約金，違約金計算方式為：工程總價款的_______%。6.2甲方未按照約定時間支付工程款，應按照逾期天數向乙方支付違約金，違約金計算方式為：應付款項的_______%。七、爭議解決本合同在履行過程中，如發生糾紛，雙方應友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程竣工驗收合格且質保期滿之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________甲方代表（簽名）：__________乙方代表（簽名）：__________簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項：1.合同的簽訂應遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，確保雙方的合法權益。2.甲乙雙方應具備合法的資質和條件，以保證合同的有效性和施工的順利進行。3.合同中應明確工程內容、工程價款、合同工期、付款方式及進度、工程質量及保修等關鍵條款，確保雙方的權益。4.雙方應嚴格按照合同約定的條款履行各自的權利和義務，不得擅自變更或解除合同。5.合同中應明確違約責任，以便在出現違約情況時，依據合同條款追究違約方的責任。6.雙方應遵循法律規定和合同約定，妥善處理合同爭議，確保合同的順利履行。解決辦法：1.雙方應通過友好協商的方式解決合同履行過程中的糾紛，以維護雙方的關系和合同的繼續履行。2.如協商不成，雙方可向有管轄權的人民法院提起訴訟，通過法律途徑解決合同爭議。3.在解決爭議時，應依據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，保護雙方的合法權益。4.雙方應遵守法院的判決結果，履行相應的法律義務，確保合同的最終履行。關鍵詞語的法律名詞解釋：1.合同法：是指調整平等主體之間合同關系的法律規范總稱，包括合同的簽訂、履行、變更、解除和終止等方面的規定。2.合法權益：指合同雙方在合同過程中享有的合法權利和利益，應得到法律的保護。3.違約金：是指違約方按照合同約定向守約方支付的，用于彌補守約方損失的一種經濟賠償。4.質保金：是指工程竣工驗收合格后，保留的一部分工程款項，作為對工程質量的保障。5.管轄權：是指法院對特定案件行使審判權的權力，根據我國法律規定，合同爭議一般由被告所在地或合同履行地法院管轄。特殊應用場合及補充條款：1.工程變更：如遇設計變更、工程量增減等情況，雙方應協商一致，并按照實際情況調整工程價款和工期。2.不可抗力：因不可抗力因素（如自然災害、社會事件等）導致工程無法按期完成或產生額外費用，雙方應協商解決。3.材料供應：乙方應保證所需材料的質量及供應，如材料質量不符合要求或供應不及時，應承擔相應責任。4.工程驗收：工程竣工后，甲方應組織驗收，乙方應提供相關資料和配合驗收工作。如有驗收不合格的情況，乙方應立即整改，直至達到驗收標準。5.質保期：質保期內，乙方應負責工程維護和修復，如因乙方原因導致工程