建筑電梯承攬施工協議合同編號：__________建筑電梯承攬施工協議鑒于甲方為進行某項工程建設，需要安裝電梯，乙方具有電梯安裝資質和經驗，自愿為甲方提供電梯承攬施工服務。為了明確雙方的權利和義務，經甲乙雙方友好協商，特訂立本協議，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規模：__________1.4工程電梯數量：__________1.5工程電梯型號：__________第二條電梯安裝施工2.1乙方應按照甲方提供的圖紙、技術要求和相關標準進行電梯安裝施工。2.2乙方應保證電梯安裝施工的質量，確保電梯安裝后能正常運行，并達到國家相關安全標準。2.3乙方應在合同約定的工期內完成電梯安裝施工。如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。第三條質量保修3.1乙方應對電梯安裝施工質量承擔保修責任。保修期限自電梯驗收合格之日起計算，保修期限為__________年。3.2在保修期限內，如電梯出現質量問題，乙方應負責及時修復，并承擔修復費用。如非乙方原因導致電梯質量問題，乙方應負責協調解決，并根據實際情況承擔相應費用。第四條合同價款及支付4.1本協議電梯安裝施工費用為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。4.2甲方應按照雙方約定的付款進度，向乙方支付合同價款。4.3乙方開具正規發票，甲方按約定時間支付合同價款。第五條違約責任5.1任何一方違反本協議的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償損失。5.2如乙方未按照約定工期完成電梯安裝施工，應按照逾期天數向甲方支付違約金，違約金計算方式為：合同價款的__________%。第六條爭議解決6.1本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。6.2雙方在履行本協議過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。7.2本協議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，本協議未盡事宜，可另行協商補充。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.電梯安裝施工圖紙2.電梯技術要求及相關標準3.電梯型號參數說明書4.乙方資質證明文件5.付款進度表6.電梯驗收合格證書7.保修條款及相關證明文件8.訴訟管轄權證明文件二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定工期完成電梯安裝施工，視為違約。2.乙方安裝的電梯質量不符合約定或國家標準，視為違約。3.甲方未按照約定進度支付合同價款，視為違約。4.甲方未提供完整的技術資料或圖紙，導致乙方無法正常施工，視為違約。5.雙方在履行協議過程中，發生其他違反協議約定的行為。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指承擔工程建設任務的法人或其他組織。2.乙方：指具備電梯安裝資質和經驗，為甲方提供電梯承攬施工服務的法人或其他組織。3.合同價款：指電梯安裝施工費用，包括電梯安裝、調試、驗收等全部費用。4.違約金：指一方違反協議約定，應向對方支付的賠償金。5.保修期限：指電梯安裝后，乙方對電梯質量承擔保修責任的期限。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工期延誤：乙方應與甲方溝通，制定合理的施工計劃，確保工程按時完成。如因乙方原因導致工期延誤，按約定支付違約金。2.質量問題：乙方應及時修復，并承擔修復費用。如非乙方原因導致質量問題，乙方應協調解決，并根據實際情況承擔相應費用。3.付款問題：甲方應按照約定進度支付合同價款。如甲方逾期支付，乙方有權催告，甲方應在規定時間內支付欠款。4.技術資料不完整：甲方應提供完整的技術資料和圖紙，確保乙方正常施工。如甲方未提供，乙方有權要求甲方補充，逾期未補充的，乙方有權暫停施工。五、所有應用場景：1.適用于各類建筑項目中的電梯安裝工程。2.適用于甲方為進行工程建設，需