瑜伽館改造合同合同編號：__________瑜伽館改造合同甲方（委托方）：__________地址：__________聯系電話：__________乙方（受托方）：__________地址：__________聯系電話：__________鑒于甲方擬對瑜伽館進行改造，提高其經營品質和服務水平，現經雙方友好協商，就改造工程達成如下協議：一、工程概述1.1工程名稱：瑜伽館改造工程1.2工程地點：__________1.3工程內容：包括但不限于瑜伽館內部裝修、設施更新、環境優化等。1.4工程預算：人民幣__________元（大寫：____________________元整）。二、雙方權利與義務2.1甲方權利與義務2.1.1甲方應向乙方提供瑜伽館的詳細資料及改造要求，包括但不限于設計圖紙、施工標準等。2.1.2甲方應按照合同約定支付工程款項，并確保款項的及時到賬。2.1.3甲方應協助乙方辦理相關手續，包括但不限于施工許可證、安全許可證等。2.1.4甲方不得干涉乙方的正常施工，不得無故要求停工或變更工程內容。2.2乙方權利與義務2.2.1乙方應按照合同約定的時間和質量要求完成工程。2.2.2乙方應保證改造工程的安全，遵守相關法律法規，確保施工過程中的人員安全。2.2.3乙方應接受甲方的監督和檢查，對甲方提出的合理意見及時整改。2.2.4乙方不得擅自變更工程內容，不得無故停工或延誤工期。三、工程進度與付款3.1工程工期為__________日，自雙方簽訂合同之日起計算。3.2付款方式如下：3.2.1工程開工前，甲方支付乙方工程總款的30%；3.2.2工程進度達到50%時，甲方支付乙方工程總款的30%；3.2.3工程驗收合格后，甲方支付乙方工程總款的20%；3.2.4剩余的20%作為質保金，質保期結束后支付。四、工程驗收4.1工程驗收標準按照國家和行業相關法律法規及雙方約定的標準執行。4.2甲方應在工程驗收合格后支付質保金。五、違約責任5.1雙方應嚴格履行合同約定，如有違約行為，應承擔相應的違約責任。5.2甲方逾期支付工程款項的，應按照逾期金額的日利率支付違約金。5.3乙方延誤工期的，應按照每日工程總價的千分之一支付違約金。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________附加信息：1.工程設計圖紙（附件1）2.施工標準及要求（附件2）3.工程預算明細表（附件3）4.付款憑證及進度記錄（附件4）5.工程驗收報告（附件5）6.質保金支付憑證（附件6）7.其他相關文件（附件7）一、附件列表：1.工程設計圖紙（附件1）2.施工標準及要求（附件2）3.工程預算明細表（附件3）4.付款憑證及進度記錄（附件4）5.工程驗收報告（附件5）6.質保金支付憑證（附件6）7.其他相關文件（附件7）二、違約行為及認定：1.甲方逾期支付工程款項的，應按照逾期金額的日利率支付違約金。2.乙方延誤工期的，應按照每日工程總價的千分之一支付違約金。三、法律名詞及解釋：1.合同：雙方或多方當事人之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協議。2.瑜伽館：提供瑜伽訓練服務的場所。3.改造工程：對現有瑜伽館進行裝修、設施更新、環境優化等工程。4.工程驗收：對完成的改造工程進行檢查，以確認其是否符合合同約定的質量、安全等要求。5.質保金：為確保乙方履行質保義務，甲方按照合同約定暫時保留的一部分工程款項。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方未按約定時間支付工程款項。解決辦法：乙方應及時與甲方溝通，催促其支付款項；如甲方仍不支付，乙方有權暫停施工，并依法要求甲方承擔違約責任。2.問題：乙方延誤工期。解決辦法：甲方有權要求乙方支付違約金；如乙方嚴重延誤工期，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔相應的賠償責任。3.問題：工程驗收不合格。解決辦法：乙方應按照甲方的要求進行整改，直至工程驗收合格；如乙方拒絕整改或整改后仍不合格，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔相應的賠償責任。4.問題：發生爭議。解決辦法：雙方應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的