修房停工合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等互利、誠實信用的原則，就乙方因特殊原因要求甲方暫停施工事宜，經雙方友好協商一致，達成如下協議：

一、工程概況

1.1本工程名稱：________________________

1.2工程地點：________________________

1.3工程規模：________________________

1.4工程合同總價：________________________

1.5工程開工日期：________________________

1.6工程竣工日期：________________________

二、停工原因及期限

2.1停工原因：________________________

2.2停工期限：自________________________起至________________________止。

三、停工期間責任承擔

3.1甲方應保證乙方停工期間的合法權益，包括但不限于：

（1）乙方在停工期間應得的工程款；

（2）乙方在停工期間應得的利潤；

（3）乙方在停工期間應得的違約金。

3.2乙方應保證在停工期間遵守國家法律法規，不得擅自改變工程用途。

四、停工期間費用處理

4.1甲方應按工程進度支付乙方停工期間的工程款。

4.2乙方在停工期間發生的各項費用，甲方應予以核實并支付。

五、恢復施工

5.1停工期限屆滿，乙方應立即恢復施工，甲方應予以配合。

5.2乙方恢復施工后，如因甲方原因導致工程進度延誤，甲方應承擔相應的責任。

六、違約責任

6.1如乙方擅自改變工程用途，甲方有權解除本合同，并要求乙方承擔違約責任。

6.2如甲方未按約定支付停工期間費用，乙方有權解除本合同，并要求甲方承擔違約責任。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

8.3附件：

（1）工程合同；

（2）工程圖紙；

（3）工程預算；

（4）工程進度計劃；

（5）其他與本合同相關的文件。

甲方（蓋章）：________________________

乙方（蓋章）：________________________

簽訂日期：________________________

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“甲方”）、乙方（以下簡稱“乙方”）及丙方（以下簡稱“丙方”）本著平等互利、誠實信用的原則，就乙方因特殊原因要求甲方暫停施工事宜，及丙方作為第三方介入提供保障，經三方友好協商一致，達成如下協議：

一、工程概況

1.1本工程名稱：________________________

1.2工程地點：________________________

1.3工程規模：________________________

1.4工程合同總價：________________________

1.5工程開工日期：________________________

1.6工程竣工日期：________________________

二、停工原因及期限

2.1停工原因：________________________

2.2停工期限：自________________________起至________________________止。

三、第三方丙方責任與權利

3.1丙方作為第三方，負責監督乙方停工期間的工程維護和設施保護，確保工程質量和安全。

3.2丙方有權要求乙方提供停工期間的工程維護和設施保護方案，并對此方案進行審核。

3.3丙方有權對乙方在停工期間的工程維護和設施保護工作進行定期檢查，確保其符合合同要求。

3.4丙方有權要求乙方對停工期間的工程損失進行賠償，如因乙方責任導致工程損壞，乙方應承擔全部責任。

四、甲方權益與責任

4.1甲方有權要求乙方在停工期間提供詳細的停工原因和恢復施工的時間表。

4.2甲方有權要求丙方對乙方在停工期間的工程維護和設施保護工作進行監督，確保甲方權益不受損害。

4.3甲方有權要求乙方在恢復施工前對工程進行必要的檢查和修復，以確保工程質量和安全。

4.4甲方有權要求乙方在停工期間按合同約定支付工程款，甲方不得因乙方停工而延遲支付。

五、乙方責任與限制

5.1乙方在停工期間應確保工程現場的安全和整潔，防止發生安全事故。

5.2乙方不得在停工期間擅自改變工程用途，否則甲方有權解除合同，并要求乙方承擔違約責任。

5.3乙方應按合同約定的時間表恢復施工，如因乙方原因導致工程進度延誤，乙方應承擔違約責任。

5.4乙方在停工期間應保持與丙方的溝通，及時匯報工程維護和設施保護情況。

六、違約責任

6.1如乙方違反本合同約定，導致工程進度延誤或工程質量受損，乙方應承擔違約責任，包括但不限于賠償甲方損失、支付違約金等。

6.2如丙方未能履行監督職責，導致工程損失，丙方應承擔相應責任。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執一份。

九、第三方介入的意義與目的

9.1第三方丙方的介入旨在確保乙方在停工期間的工程維護和設施保護工作得到有效執行，保障甲方權益。

9.2通過第三方監督，有助于提高工程質量和施工安全，降低工程風險。

十、甲方為主導的目的與意義

10.1甲方作為工程的主要投資方，有權確保工程質量和進度，維護自身合法權益。

10.2甲方通過主導停工合同，能夠更好地控制工程進度和成本，確保工程按時按質完成。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“甲方”）、乙方（以下簡稱“乙方”）及丁方（以下簡稱“丁方”）本著平等互利、誠實信用的原則，就乙方因特殊原因要求甲方暫停提供原材料供應事宜，及丁方作為第三方介入提供解決方案，經三方友好協商一致，達成如下協議：

一、原材料供應概況

1.1供應原材料名稱：________________________

1.2供應原材料規格：________________________

1.3供應原材料總量：________________________

1.4供應合同總價：________________________

1.5供應開始日期：________________________

1.6供應結束日期：________________________

二、停工原因及期限

2.1停工原因：________________________

2.2停工期限：自________________________起至________________________止。

三、第三方丁方責任與權利

3.1丁方作為第三方，負責評估乙方停工原因的合理性，并提出解決方案。

3.2丁方有權要求乙方提供停工原因的詳細說明和相關證據。

3.3丁方有權對乙方提出的解決方案進行審核，并給出專業意見。

3.4丁方有權要求乙方在停工期間對原材料進行妥善保管，防止損失。

四、乙方權益與責任

4.1乙方有權要求甲方在停工期間繼續履行合同，提供原材料供應。

4.2乙方有權要求丁方對原材料供應中斷期間可能造成的損失進行評估和賠償。

4.3乙方有權要求甲方在恢復供應前對原材料供應情況進行確認，確保供應的連續性。

4.4乙方應確保在停工期間原材料的使用符合合同約定，不得擅自改變原材料用途。

五、甲方責任與限制

5.1甲方應按照合同約定，在停工期間繼續履行原材料供應義務。

5.2甲方不得因乙方停工而減少原材料供應量或提高供應價格。

5.3甲方在停工期間應保持與丁方的溝通，及時了解乙方的需求和解決方案。

5.4甲方應遵守丁方的評估和解決方案，確保乙方權益不受損害。

六、違約責任

6.1如甲方違反本合同約定，導致乙方無法獲得原材料供應，甲方應承擔違約責任，包括但不限于賠償乙方損失、支付違約金等。

6.2如丁方未能履行評估和解決方案的職責，導致乙方利益受損，丁方應承擔相應責任。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向供應地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2本合同一式三份，甲乙丁三方各執一份。

九、乙方為主導的目的與意義

9.1乙方作為原材料的主要使