房屋裝修工程驗收協議合同編號：__________

甲方（以下簡稱“委托方”）：__________

乙方（以下簡稱“承攬方”）：__________

鑒于：

1.委托方系位于__________（地址）的房產所有權人，擁有該房產的合法處置權。

2.委托方擬對上述房產進行裝修，并已與承攬方達成裝修工程的承攬意向。

3.雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，就房屋裝修工程驗收事宜，經充分協商，達成以下協議。

一、合同目的

本合同旨在明確雙方在房屋裝修工程驗收過程中的權利、義務和責任，確保裝修工程按照約定標準、質量、進度完成，并保障雙方合法權益。

二、簽訂背景

1.委托方為提升房產價值，改善居住環境，擬對房產進行裝修。

2.承攬方具備房屋裝修工程的資質和豐富經驗，具備完成本工程的能力。

3.雙方就裝修工程事宜達成一致，為確保工程質量和雙方權益，特簽訂本協議。

本協議經雙方簽字蓋章后生效，對雙方具有法律約束力。雙方應嚴格遵守本協議的約定，履行各自的權利和義務，共同推進房屋裝修工程的順利完成。

（以下內容略）

主要條款：

一、服務內容

1.承攬方負責對委托方的房產進行裝修，包括但不限于設計、施工、材料供應、竣工驗收等。

2.裝修工程范圍及內容詳見附件一《裝修工程明細表》。

3.承攬方應按照國家相關法律法規、行業標準和本合同約定，確保裝修工程的質量和安全。

二、質量標準

1.承攬方應保證裝修工程符合國家及地方的建筑設計、施工、驗收規范和質量標準。

2.裝修工程所使用的材料、設備、工藝等應具備合格證明和質保書，且符合環保要求。

3.工程竣工后，承攬方應向委托方提供完整的工程資料和質保書。

三、價格支付

1.雙方約定的裝修工程總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。

2.委托方按照工程進度分階段支付工程款，具體支付方式和比例詳見附件二《工程款支付計劃》。

3.工程竣工驗收合格后，委托方應在收到承攬方提交的工程結算報告之日起__________日內支付剩余款項。

四、保密條款

1.雙方在合同履行過程中所獲悉的對方商業秘密、技術秘密、個人隱私等信息，應予以嚴格保密。

2.未經對方書面同意，任何一方不得向第三方披露上述保密信息。

3.保密義務自本合同簽訂之日起生效，至合同終止或履行完畢后__________年止。

五、違約責任

1.任何一方違反本合同約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償損失。

2.承攬方未按約定完成工程或工程存在質量問題，應負責無償修復或返工，直至符合約定質量標準。

3.委托方未按約定支付工程款，應按逾期付款金額的__________%向承攬方支付違約金。

六、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決。

2.如協商不成，任何一方均有權將爭議提交至合同簽訂地人民法院訴訟解決。

七、其他條款

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。

2.本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

3.雙方在履行合同過程中，如遇到不可抗力等因素導致合同無法履行，雙方互不承擔違約責任。

（以下內容略）

雙方權利與義務的進一步詳細說明：

一、委托方的權利與義務

1.權利：

a)有權要求承攬方按照合同約定的質量、標準和進度完成裝修工程。

b)有權對承攬方的施工過程進行監督和檢查，并提出合理建議和修改意見。

c)有權要求承攬方提供工程進度報告和相關的工程資料。

d)在工程驗收合格后，有權獲得完整的工程資料和質保書。

義務：

a)應按約定向承攬方支付工程款項。

b)應提供裝修工程所需的房產證明、使用權證明等相關文件。

c)應確保施工期間提供必要的工作條件，如水、電、場地等。

d)應在合同規定的時間內對承攬方提交的工程成果進行驗收。

二、承攬方的權利與義務

1.權利：

a)有權按照合同約定收取工程款項。

b)有權要求委托方提供必要的施工條件和支持。

c)在工程變更或額外工作時，有權要求委托方支付相應的費用。

d)在工程驗收合格后，有權獲得相應的工程款項。

義務：

a)應按照合同約定的標準、質量、進度完成裝修工程。

b)應確保使用的材料、設備符合約定的質量標準，并負責材料的采購和供應。

c)應負責施工現場的管理，確保施工安全、環保。

d)應在合同規定的時間內提交工程進度報告，并在工程竣工后提供完整的工程資料。

e)應在工程保修期內負責維修和保養因施工原因導致的工程質量問題。

三、合作方式

1.雙方應建立良好的溝通機制，及時交流工程進展、問題解決等信息。

2.雙方應共同制定工程進度計劃，并嚴格按照計劃執行。

3.在工程實施過程中，如需變更設計或施工內容，應經雙方協商一致，并簽訂書面變更協議。

4.雙方應相互配合，確保工程順利進行，及時解決施工過程中的問題。

5.工程驗收合格后，雙方應共同辦理工程結算手續，并簽訂工程結算協議。

（以下內容略）

合同有效期限、變更、終止條件等詳細說明：

一、合同有效期限

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至工程竣工驗收合格、工程款項結清之日終止。

2.工程保修期自工程竣工驗收合格之日起計算，保修期限為__________年。

二、合同終止條件

1.雙方履行完畢本合同約定的全部義務，合同自然終止。

2.雙方經協商一致，可以提前終止本合同。

3.一方嚴重違反合同約定，導致合同無法繼續履行，另一方有權單方面終止合同。

4.因不可抗力等因素導致合同無法履行，經雙方協商一致，可以終止合同。

三、合同的變更和解除

1.雙方同意，合同的變更和解除應當采用書面形式，并經雙方簽字蓋章確認。

2.合同變更或解除后，雙方應按照變更或解除后的約定繼續履行或終止合同。

3.合同變更或解除不免除雙方在本合同項下的權利和義務。

四、爭議解決機制

1.雙方在履行合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決。

2.若協商不成，任何一方均有權將爭議提交至合同簽訂地人民法院訴訟解決。

3.訴訟過程中，除爭議部分外，雙方應繼續履行合同的其他條款。

五、法律適用和管轄法院

1.本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。

2.雙方同意，合同簽訂地人民法院為解決本合同爭議的管轄法院。

六、合同效力

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，對雙方具有法律約束力。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

3.本合同未盡事宜，可由雙方簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

4.本合同取代雙方之前就同一事項達成的所有口頭和書面協議，之前協議自本合同生效之日起自動失效。

（以下內容略）

甲方法定代表人（或授權代表）：___________________