商場維修施工合同模板合同編號：[待填寫]

商場維修施工合同模板

甲方：[待填寫]

地址：[待填寫]

聯系電話：[待填寫]

乙方：[待填寫]

地址：[待填寫]

聯系電話：[待填寫]

鑒于甲方為提升商場設施品質及保障顧客安全，需對商場進行必要的維修施工；乙方具備相關維修施工資質，愿意承擔此項維修施工任務。雙方經充分協商，達成如下合同條款：

一、維修施工內容

1.1乙方根據甲方的要求，對商場設施進行維修施工，具體內容包括：[待填寫]

1.2乙方應按照甲方的要求，提供維修施工方案，并報送甲方審批。

二、維修施工期限

2.1乙方應在甲方要求的期限內完成維修施工，確保商場正常運營。

2.2維修施工期限自甲方書面通知乙方開工之日起計算。

三、質量標準

3.1乙方應按照國家和行業相關標準進行維修施工，保證維修施工質量。

3.2維修施工結束后，乙方應向甲方提供相關驗收資料，甲方有權組織驗收。

3.3如驗收不合格，乙方應按照甲方的要求及時整改，直至達到甲方滿意。

四、合同價款及支付方式

4.1雙方確認，本合同的合同價款為：[待填寫]元（大寫：[待填寫]元整）。

4.2甲方分期向乙方支付合同價款，具體支付方式如下：

4.2.1維修施工進度達到[待填寫]%，甲方支付[待填寫]%；

4.2.2維修施工進度達到[待填寫]%，甲方支付[待填寫]%；

4.2.3維修施工完成后，甲方支付剩余[待填寫]%。

五、違約責任

5.1乙方未按照約定時間完成維修施工的，應向甲方支付違約金，違約金為合同價款的[待填寫]%。

5.2甲方未按照約定時間支付合同價款的，應向乙方支付滯納金，滯納金為應付款項的[待填寫]%。

六、爭議解決

6.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。

七、其他約定

7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至維修施工完成之日止。

甲方（蓋章）：________________

乙方（蓋章）：________________

甲方代表（簽名）：________________

乙方代表（簽名）：________________

簽訂日期：[待填寫]年[待填寫]月[待填寫]日

附件：[待填寫]（如有）

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：[待填寫]

商場維修施工合同模板

甲方：[待填寫]

地址：[待填寫]

聯系電話：[待填寫]

乙方：[待填寫]

地址：[待填寫]

聯系電話：[待填寫]

丙方：[待填寫]

地址：[待填寫]

聯系電話：[待填寫]

鑒于甲方為提升商場設施品質及保障顧客安全，需對商場進行必要的維修施工；乙方具備相關維修施工資質，愿意承擔此項維修施工任務；丙方作為第三方主體，負責監督乙方施工過程并確保工程質量。雙方經充分協商，達成如下合同條款：

一、維修施工內容

1.1乙方根據甲方的要求，對商場設施進行維修施工，具體內容包括：[待填寫]

1.2乙方應按照甲方的要求，提供維修施工方案，并報送甲方審批。

二、維修施工期限

2.1乙方應在甲方要求的期限內完成維修施工，確保商場正常運營。

2.2維修施工期限自甲方書面通知乙方開工之日起計算。

三、質量標準

3.1乙方應按照國家和行業相關標準進行維修施工，保證維修施工質量。

3.2維修施工結束后，乙方應向甲方提供相關驗收資料，甲方有權組織驗收。

3.3如驗收不合格，乙方應按照甲方的要求及時整改，直至達到甲方滿意。

四、合同價款及支付方式

4.1雙方確認，本合同的合同價款為：[待填寫]元（大寫：[待填寫]元整）。

4.2甲方分期向乙方支付合同價款，具體支付方式如下：

4.2.1維修施工進度達到[待填寫]%，甲方支付[待填寫]%；

4.2.2維修施工進度達到[待填寫]%，甲方支付[待填寫]%；

4.2.3維修施工完成后，甲方支付剩余[待填寫]%。

五、違約責任

5.1乙方未按照約定時間完成維修施工的，應向甲方支付違約金，違約金為合同價款的[待填寫]%。

5.2甲方未按照約定時間支付合同價款的，應向乙方支付滯納金，滯納金為應付款項的[待填寫]%。

六、第三方主體丙方的職責

6.1丙方應監督乙方的施工過程，確保施工質量符合甲方要求。

6.2丙方應對乙方的施工進度進行定期檢查，并向甲方報告。

6.3如乙方出現違約行為，丙方有權要求乙方立即整改，并承擔相應責任。

七、甲方權益保障

7.1甲方有權對乙方施工過程進行監督，確保施工質量。

7.2甲方有權對乙方施工進度進行考核，并要求乙方按期完成施工。

7.3甲方有權在驗收不合格的情況下要求乙方返工，直至滿足質量要求。

八、合同的解除和終止

8.1在合同履行過程中，如乙方嚴重違約，甲方有權解除合同。

8.2在合同履行過程中，如遇不可抗力因素導致無法繼續履行合同，雙方可協商終止合同。

九、爭議解決

9.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。

十、其他約定

10.1本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，丙方執一份。

10.2本合同自甲乙丙三方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至維修施工完成之日止。

甲方（蓋章）：________________

乙方（蓋章）：________________

丙方（蓋章）：________________

甲方代表（簽名）：________________

乙方代表（簽名）：________________

丙方代表（簽名）：________________

簽訂日期：[待填寫]年[待填寫]月[待填寫]日

附件：[待填寫]（如有）

第三方主體+甲方權益主導的意義和目的在于，通過引入丙方作為第三方主體，對乙方的施工過程進行監督和控制，確保施工質量符合甲方要求，同時保障甲方的權益得到充分保障。甲方作為主導方，通過對乙方施工過程的監督和控制，確保施工進度和質量，從而提升商場設施品質和保障顧客安全。

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

合同編號：[待填寫]

數據中心建設合同模板

甲方：[待填寫]

地址：[待填寫]

聯系電話：[待填寫]

乙方：[待填寫]

地址：[待填寫]

聯系電話：[待填寫]

丙方：[待填寫]

地址：[待填寫]

聯系電話：[待填寫]

鑒于甲方為提升數據處理能力和保障數據安全，需建設數據中心；乙方具備相關專業資質，愿意承擔此項數據中心建設任務；丙方作為第三方主體，負責監督乙方施工過程并確保工程質量。雙方經充分協商，達成如下合同條款：

一、數據中心建設內容

1.1乙方根據甲方的要求，負責數據中心的規劃、設計、施工及設備安裝等工作，具體內容包括：[待填寫]

1.2乙方應按照甲方的要求，提供數據中心建設方案，并報送甲方審批。

二、建設期限

2.1乙方應在甲方要求的期限內完成數據中心建設，確保數據中心正常運行。

2.2建設期限自甲方書面通知乙方開工之日起計算。

三、質量標準

3.1乙方應按照國家和行業相關標準進行數據中心建設，保證數據中心建設和設備安裝質量。

3.2數據中心建設結束后，乙方應向甲方提供相關驗收資料，甲方有權組織驗收。

3.3如驗收不合格，乙方應按照甲方的要求及時整改，直至達到甲方滿意。

四、合同價款及支付方式

4.1雙方確認，本合同的合同價款為：[待填寫]元（大寫：[待填寫]元整）。

4.2甲方分期向乙方支付合同價款，具體支付方式如下：

4.2.1建設進度達到[待填寫]%，甲方支付[待填寫]%；

4.2.2建設進度達到[待填寫]%，甲方支付[待填寫]%；

4.2.3建設完成后，甲方支付剩余[待填寫]%。

五、違約責任

5.1乙方未按照約定時間完成數據中心建設的，應向甲方支付違約金，違約金為合同價款的[待填寫]%。

5.2甲方未按照約定時間支付合同價款的，應向乙方支付滯納金，滯納金為應付款項的[待填寫]%。

六、第三方主體丙方的職責

6.1丙方應監督乙方的建設過程，確保建設質量符合甲方要求。

6.2丙方應對乙方的建設進度進行定期檢查，并向甲方報告。

6.3如乙方出現違約行為，丙方有權要求乙方立即整改，并承擔相應責任。

七、乙方權益保障

7.1乙方有權要求甲方按照約定時間支付合同價款。

7.2乙方有權對數據中心建設過程進行監督，確保建設質量。

7.3乙方有權在驗收不合格的情況下要求丙方進行整改，直至滿足質量要求。

八、合同的解除和終止

8.1在合同履行過程中，如甲方嚴重違約，乙方有權解除合同。

8.2在合同履行過程中，如遇不可抗力因素導致無法繼續履行合同，雙方可協商終止合同。

九、爭議解決

9.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。

十、其他約定

10.1本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，丙方執一份。

10.2本合同自甲乙丙三方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至數據中心建設完成之日止。

甲方（蓋章）：________________

乙方（蓋章）：________________

丙方（蓋章）：________________

甲方代表（簽名）：________________

乙方代表（簽名）：________________

丙方代表（簽名）：________________

簽訂日期：[待填寫