PAGEPAGE1的項目承包合同的項目承包合同的項目承包合同怎么寫？下面我們九月范文網承包合同頻道給大家精編的21篇關于的項目承包合同，希望對大家有所幫助，內容僅供參考!的項目承包合同篇1發包人(甲方)：承包人(乙方)：為強化公司管理，提高經濟效益，公司決定上灣煤礦項目部實行承包經營，本著公司和承包人共同羸利的原則，經雙方協商，制定如下協議，以資雙方共同遵守。一、承包標的甲方與神東公司上灣煤礦簽訂的《建設工程施工合同》及補充協議等文件的所有責、權、利。二、承包方式：乙方以包工、包料、包安全、包質量、包項目債權債務、包違約責任、包項目盈虧的方式向甲方進行總承包。三、承包期限承包期限為一年，自本合同簽訂之日起至年月日。四、承包費、支付時間、方式。年承包費(包括工資)為18萬元，分12個月支付完畢，每月支付月承包費的50%。五、承包管理鑒于建設工程的特殊性，為防范甲乙雙方在施工期間出現經營風險，達到甲乙雙方承包雙羸的經營目的，甲方有權對乙方承包的項目進行管理，乙方有權在甲方的管理下自主經營。勞保用品、施工設備六、人員管理甲方負責委派項目經理1名，乙方負責外聘隊長1人、焊工4人、力工10個、廚師1人，乙方外聘人員不得少于15人，人員工資由甲方負責發放。外聘人員的體檢、食宿、安全均由乙方負責。七、項目部經營管理1、乙方完成公司下達的任務工完料盡，無一例安全事故，公司進行一次性結算，并獎勵2萬元。2、乙方有用人自主權，但不得克扣工人工資。3、乙方所產生的材料款等費用由其承擔。4、乙方雇傭人員在施工過程中出現意外傷亡事故，由此造成的經濟損失由乙方承擔。5、因訴訟，法院判決由甲方為項目部承擔民事責任，給甲方造成經濟損失，甲方有權向乙方追償，也可以從承包費中扣除。八、工程質量1、乙方應完全按照施工合同約定的施工進度施工，達到合同質量要求，在施工過程中不偷工減料，違反施工方案施工。2、甲方有權檢查施工質量，發現有質量問題的工程甲方有權要求乙方改正。九、合同解除乙方有下列情形之一的，公司有權解除合同，并安排其他項目部接管。1、給公司造成重大經濟損失的。2、項目部內部管理混亂，有可能給公司造成重大損失的。3、不接受公司管理和批評，拒不改正的。4、嚴重損害公司商業信譽的十、合同終止1、合同到期的。2、雙方協商一致終止承包合同的。十一、違約責任在承包期內乙方無故單方解除合同，違反本合同承包管理、人員管理、工程質量、項目部經營管理、合同解除情形的，應向甲方支付違約金。違約金以尚未支付的承包費計付十二、本合同一式2份，雙方各執1份。十三、本合同簽字蓋章后生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日的項目承包合同篇2發包方(甲方)：承接方(乙方)：甲方代表：為了明確雙方責權，確保施工工程按時、保質、保量完成，現達成以下項目經濟責任合同，以供雙方共同遵守：一、發包項目：雙方議定在乙方保質保量、服從甲方管理、能夠承擔相關責任的條件下。甲方可長期將施工項目發包給乙方，乙方所承接的所有項目均需遵守以下協議。二、承包方式：所有施工工程實行全獎全賠全額經濟承包責任制方式。由乙方組成項目施工班組(報甲方備案)。乙方必須全面履行甲方與業主簽定的工程施工合同所有條款，并承擔由此產生的法律責任。如因擅自更改施工材料或偷工減料所造成的一切后果由乙方自負。三、甲方責任：(1)協助乙方辦理有關本合同項目的施工手續。(2)根據需要及時對乙方工程質量、安全、衛生、進度、財務等工程進行監督、檢查。(3)甲方如發現乙方有嚴重違法行為或有損害甲方利益行為時，甲方有權終止合同，一切責任由乙方承擔，并向甲方支付由此造成的一切損失。四、乙方責任：(1)嚴格遵守國家法律、法規和甲方制定的有關規章制度，嚴禁違章操作，如因違章操作所造成的一切觸電、摔傷、砸傷等傷亡事故均由乙方自行承擔一切經濟與法律責任。(2)工程發生的所有罰款，地方性收費、材料、工資所發生的債權債務均由乙方承擔。(3)工程開工前應提交一切施工進度表及技術資料，完成后提交所有驗收、客戶評議資料。(4)整個施工過程做到文明生產、安全施工，妥善處理上下左右鄰居關系，因此所產生的一切后果乙方負全責。(5)工程完工后，乙方須保證一年質量保修期。(6)因乙方施工所造成的漏水、漏電、短路;木作、油漆及其他施工項目的質量事故，均由乙方承擔經濟賠償、返修等責任。五、結算方式：(1)工程提取管理費標準：15~22%，甲方提取的管理費標準按實際簽訂的施工項目利潤高低來確定，確定后簽訂在項目預算書上，經雙方簽字生效。(2)每項工程裝修定額材料、貨物等由甲方統一定點采購供給。甲方可按進度發放工程款給乙方，具體發放時間按項目進度與項目合同時間為準。(3)質保金留取：每項工程施工完后，由乙方簽寫質量保證書給客戶，并留寫乙方的電話號碼。甲方留取工程合同費用的5%為質保金，一年保修期后付給乙方。六、乙方在施工過程中嚴格維護甲方形象，及時上報客戶提出的相關信息，遇事做到隨叫隨到。七、其它約定事項：甲方：乙方：簽訂日期：年月日的項目承包合同篇3甲方：__房地產開發有限公司乙方：__雙方就乙方經營承包__曙光路倉庫改造工程項目事宜，達成以下協議：1、__任該項目經營承包負責人，在不違反國家政策、法律法規的前提下，甲方授權乙方全權處理該項目所有開發業務。由乙方自籌資金，以內部承包形式承包經營工程項目的開發、銷售，該項目以公司名義開發建設和銷售，公司不需出任何資金，也不參與項目運作，項目銷售完畢該合同即為終止。該項目的的產權和產生利潤都歸乙方個人所有，由乙方自主經營，自負盈虧獨立核算并承擔所有法律責任及債權債務。乙方需依法開發項目，依法納稅和應交費用。乙方承擔該項目的組織管理和經濟管理的一切權利和一切責任，負責處理施工、人事安排，驗收、結算、內業資料等全部項目工作和及時撥付一切費用(包括報名費、資料費、投標押金、風險押金、開放規費，現場設施、施工費用、材料費用、辦公業務費用、人員工資等所有開放費用)。甲方不承擔該項目的任何法律責任及債權債務。2、該項目建筑面積約2500平方米，總資產約400萬元，由乙方向甲方按實際項目總資產的1.5%交納項目管理費，在簽定本合同時支付貳千元，在工程開工時支付壹萬元，其他管理費在乙方開始銷售房屋至一半時全部付清。甲方提供開發工程項目.辦理各項手續的資質、證照和銀行帳號，進行雙方協調和質量監督及合同管理。3、乙方必須按法規辦好一切必要的手續和按規定組織施工管理。該工程的一切相關文件原件必須報送公司存檔，并聽從公司監管人員的指導。內業資料必須一式三份按標準做好，并由公司查驗合格，最后資料交由公司統一保管。4、乙方必須自行處理好該項目財務帳目和稅務及其他事宜，由乙方財務人員與公司財務人員協調好財務關系，不得給甲方造成麻煩，如出現麻煩由乙方自己處理，費用由乙方承擔。如需甲方財務人員或其他人員配合，乙方需負責其費用。如果有關部門以后針對該項目要追繳費用或其他處理方式，乙方要負責到底，所有總是有乙方去解決，與甲方無關，若造成甲方損失由乙方負責承擔。5、乙方在開發和施工中發生的經濟糾紛及出現的安全責任均由乙方負責，不得牽連甲方，甲方亦不承擔任何責任。乙方必須在保質期內負責維修工作及維修費用，并保證在接業主通知后24小時派出維修人員勘測維修現場，作出維修安排。6、本合同壹式二份，甲乙雙主各持壹份。，具有同等的法律效力。本合同自雙方簽字起生效，至合同履行完畢后失效。未盡事宜雙方另行協商解決。的項目承包合同篇4甲方：__建設集團有限公司乙方：經雙方協商，甲方將社區北路與天鵝湖大道連通路(春和、中漢)鐵屑池工程承包給乙方，乙方愿意接受此項任務。為了加強企業內部管理，明確甲、乙雙方的權利和義務，兼顧國家、集體、個人三者利益，依照《合同法》、《建筑法》，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲、乙雙方就本項目工程承包的有關事項協商一致，訂立本合同。一、承包工程概況：1、工程名稱：__鐵屑池工程2、工程地點：中漢廠房3、工程合同價：11923.14元二、承包內容、方式及價額：按甲方提供的施工圖的全部內容(土建、水電)，包工包料，按施工圖包干。三、資金管理及上交合同稅費：乙方向甲方上交工程造價的26%(工程造價以建設方的結算為依據，以上合同價為預算價格的74%)。四、工期：本工程合同工期為天(日歷天)，從年月日至年月日止。五、工程質量、安全生產、文明施工目標及責任：工程質量目標：必須嚴格按照施工圖和設計變更通知單施工，嚴格執行國家現行《施工技術驗收規范》，尊重和服從業主、監理單位及甲方人員的管理、監督與指揮，對工程質量全面負責，工程質量目標合格。若發生工程質量事故，由乙方全額承擔其賠償和相應的責任。安全生產目標：強化本施工隊伍的安全教育，嚴格按操作規程施工，乙方對本工程的安全全面負責，確保安全事故頻率在3‰以下，無重大傷亡事故發生。出現傷亡事故由乙方全額承擔。文明施工目標：乙方應按文明施工要求組織施工，服從項目部統一協調管理，對現場的文明作業全面負責。若因不服從現場管理或管理不善，造成不良影響，由乙方承擔由其引起的全部經濟損失，并按總造價的1%賠償甲方的名譽損失。六、付款辦法：工程完工后，按合同價款的80%進行付款，余款待結算審計后支付余款。七、甲方義務：1、負責與建設單位簽訂合同。2、辦理工程質量監督、工商、稅務、施工許可證手續，費用由乙方承擔。3、指導、監督乙方安全生產、文明施工、施工質量，協調現場各項管理。4、負責技術指導，組織各類技術培訓。5、保障乙方行使合法權利。八、乙方義務：1、全面履行承包合同的全部條款。2、服從和接受甲方各職能部門的檢查、指導、監督。3、對本工程的質量，文明施工，安全生產負全面責任。4、承擔本工程結算后的所有債權、債務，負責工程保修。5、所有勞務工種，必須與武漢大吉建筑勞務有限公司簽訂勞務合同，收取1%的管理費，不得拖欠勞務工資。6、工程技術資料必須與工程形象進度同步，工程竣工時，必須提供完整的技術資料和竣工圖。九、違約責任：乙方必須對工程質量、文明施工、安全施工、合同工期等目標進行承諾，在施工中若發現達不到要求的，甲方有權終止合同，合同終止日以前棟號所發生的債權、債務均由乙方承擔，甲方不承擔連帶責任。十、其它：1、未盡事宜，另行協商。本合同一式三份，具有同等效力。2、本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。甲方代表(簽章)：乙方代表(簽章)：年月日的項目承包合同篇5根據國家《建筑法》、《合同法》。平等、公開、公平、自由的原則，甲方現將______所有模板工程承包于乙方，經雙方同意協議如下：1.乙方應在甲方組織下按要求施工，如沒按圖紙和甲方要求造成一切損失費用乙方自理。2.乙方應提前三天提出所需材料，乙方要本著實事求是提報，如果材料造成大于百分之三的損壞和浪費，甲方有權追究賠償3.乙方應做到每道工序完工場清，不能亂扔亂放，堆放到甲方指定位置。剩余材料及時歸庫。材料到工地乙方自己負責下車4.乙方應在保質保量的前提下按甲方要求準時完工，否則甲方有權追究賠償5.乙方必須遵守甲方規章制度，文明施工、安全施工。如果違章操作造成一切安全事故乙方自理6.乙方在工程中停工、退出、不服從甲方安排清出場，甲方有權扣出所有工程款做為工程損失費用7.對于一切工具和輔材自己解決。甲方提供的工具竣工必須完好退回，損壞乙方賠償8.甲方有權要求乙方臨時調動，產生的工日，大工方，乙方必須服從甲方調動9.付款方式：每層完工場清，甲方將付每層工程款百分比之七十。余下款項竣工驗收合格后一個月付清價格：22元/㎡含(其中1元/㎡量款項質量款項。粘灰面積)甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日的項目承包合同篇6甲方：乙方：經雙方協議同意，甲方將工程風險承包給乙方經營，現雙方就《風險承包合同書》未詳事宜達成如下協議：一、承包費的收取：工程總造價約計(大寫)萬元。乙方按向甲方交納承包費，工程總造價以審計結論為準，或建安公司造價部確認。1、本工程一次性交清承包費萬元。2、根據工程實際進度情況，按公司管理制度有關規定分次交清承包費。二、目標管理：1、該工程竣工時的質量目標必須是合格，最終質量目標是(A、魯班獎;B、泰山杯;C、省優;D、十佳工程)，否則乙方承擔違約金萬元。2、該工程的安全目標是(a、省級示范安全文明工地;b、省級安全文明工地;c、市級安全文明工地)，否則乙方承擔違約金萬元。3、該工程竣工結算備案時間或造價管理資料上交時間為。上述目標雙方約定必須執行。三、財務管理雙方約定工程款的撥付必須執行甲方的財務管理制度。工程撥款時，必須用蓋有甲方法人財務印章的正規發票或收據，并將款劃撥到集團公司指定的賬戶，扣除應上交公司管理費和設備使用費后，剩余款撥入建安公司賬戶，由建安公司監督使用。工程稅金由甲方從工程撥款中代扣代繳，業主直接代扣代繳的，乙方必須持合法的完稅證明方可抵頂相應的稅額。四、特別約定乙方已經閱讀并同意甲方的年度公司管理制度，根據工程進度預算，按公司管理制度規定，乙方完不成上交承包費的，按本年度年企業管理制度的有關規定執行。五、乙方的權利和法律責任乙方履行《風險承包合同書》及本合同后的一切盈利均歸乙方所有。本工程由乙方風險承包，與工程有關的一切費用(材料費、人工費、勞保費及主管部門規費等)由乙方支付。因訴訟引起的法律責任和相關費用均由乙方承擔。甲方不承擔任何責任。六、擔保人責任擔保人自愿對乙方的違約行為承擔連帶保證責任。七、其他事項1、本合同履行過程中發生爭議由甲方所在地人民法院管轄。2、本合同一式三份經各方簽字蓋章(按印)后生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日的項目承包合同篇7發包方：________建筑安裝工程公司承包方：____________1#施工項目部包保方：____________(集團)公司為充分調動施工項目部全體職工的自主性、能動性，最大限度地提高工作效率，確保綠洲1#樓工程項目按預期的目標完成，經三方協商特制定如下責任承包協議：一、承(發)包范圍、內容及各項指標：(一)、基本概況1、工程概況：本工程位于________，為地上26層，地下兩層框架剪力墻結構住宅樓;2、承(發)包內容：①按施工圖要求的全部建安工程及配套工程;②主體內、外裝修為室內毛墻、毛地，室外水泥抹面涂刷涂料，部分外墻貼蘑菇石;(二)、技術、經濟指標：1、質量指標：一次性驗收合格率100%;2、安全指標：重傷以上事故為0，(按國家有關政策、規定執行);3、成本費用指標：1)按工程預值97%控制成本;2)工程用料按綜合預算量的97%控制;3)周轉材料、機械設備按工期以租賃形式核定。4、現場管理：達到文明施工要求;5、工程進度：有效工期26個月1)、_年10月底前打樁完，_年底筏板基礎完;2)、_年底主體驗收完;3)、_年6月底前內、外裝修及安裝工程完工，_年8月底前具備交鑰匙條件4)、整個小區在_年5月底前全部交付使用;二、承(發)包方式及條件：(一)、承包方式：1、施工隊由承(發)包方共同協商確定，原則上采取清包工的方式;2、建安材料、周轉材料、機具設備按預算和施工組織方案由發包方供應;3、在責任范圍內，以工資費用包干的形式進行責任承包，每月按公司工資標準，按項目部實際人數發工資;(二)、承包條件：1、配備必要的施工管理人員，共十七人，具體配備：主承包人(兼項目經理)1人總工長或技術負責人1人鋼筋工長(兼安全員)1人木工工長(兼安全員)1人管道安裝工長1人電氣安裝工長1人混凝土工長1人技術員(兼資料員)1人技術員(兼預算員)1人質檢員1人庫管員1人材料核算員1人門衛2人巡夜工2人廚房1人以上人員按標準計發工資，每月共________元，工程到交付使用共______萬元，由項目包干使用;2、承包人有權調劑項目管理人員的工作內容，可以加班、加點、兼職的方式實現減員增效，可用所減人員的一半的工資額按月先給有關人員補助，工程完工后結清。但庫管員、材料核算員、門衛、巡夜工不得兼職或被取代。對不服從分配、不認真工作的職工如理由充分可將有關人員退回公司，另行安排;3、包工隊工程費按進度付至60%~70%，其余辦理竣工驗收結算后付款;4、業務招待費_____萬元，包括全部對外接待和信息咨詢費(含質檢站)按時間均衡使用;5、創建安全文明工地費和文明施工措施費用以實結算。三、風險抵押、獎懲條件：(一)、風險抵押：1、協議生效時，承包方交納風險金抵押_____萬元;2、承包期滿或項目告竣后，按協議條款考核，余額退回。(二)、獎勵條件：1、完成承包指標，按階段結算浮動工資;2、除個人浮動工資外，其余提成或獎勵可自主分配，但承包人(或主承人)不得超出盈余積累部分的60%，其余部分造表分配，報公司財務。3、工程材料節約獎勵：按預算量的97%控制，節約部分按20%提成，主體工程完工，結算主體工程材料的節約部分，工程具備交工條件，結算裝修、安裝工程的材料節約部分;甲方：乙方：日期：的項目承包合同篇8發包方(甲方)：承接方(乙方)：為了明確雙方責權，確保施工工程按時、保質、保量完成，現達成以下項目經濟責任合同，以供雙方共同遵守：一、發包項目：雙方議定在乙方保質保量、服從甲方管理、能夠承擔相關責任的條件下。甲方可長期將施工項目發包給乙方，乙方所承接的所有項目均需遵守以下協議。二、承包方式：所有施工工程實行全獎全賠全額經濟承包責任制方式。由乙方組成項目施工班組(報甲方備案)。乙方必須全面履行甲方與業主簽定的工程施工合同所有條款，并承擔由此產生的法律責任。如因擅自更改施工材料或偷工減料所造成的一切后果由乙方自負。三、甲方責任：(1)協助乙方辦理有關本合同項目的施工手續。(2)根據需要及時對乙方工程質量、安全、衛生、進度、財務等工程進行監督、檢查。(3)甲方如發現乙方有嚴重違法行為或有損害甲方利益行為時，甲方有權終止合同，一切責任由乙方承擔，并向甲方支付由此造成的一切損失。四、乙方責任：(1)嚴格遵守國家法律、法規和甲方制定的有關規章制度，嚴禁違章操作，如因違章操作所造成的一切觸電、摔傷、砸傷等傷亡事故均由乙方自行承擔一切經濟與法律責任。(2)工程發生的所有罰款，地方性收費、材料、工資所發生的債權債務均由乙方承擔。(3)工程開工前應提交一切施工進度表及技術資料，完成后提交所有驗收、客戶評議資料。(4)整個施工過程做到文明生產、安全施工，妥善處理上下左右鄰居關系，因此所產生的一切后果乙方負全責。(5)工程完工后，乙方須保證一年質量保修期。(6)因乙方施工所造成的漏水、漏電、短路;木作、油漆及其他施工項目的質量事故，均由乙方承擔經濟賠償、返修等責任。五、結算方式：(1)工程提取管理費標準：15~22%，甲方提取的管理費標準按實際簽訂的施工項目利潤高低來確定，確定后簽訂在項目預算書上，經雙方簽字生效。(2)每項工程裝修定額材料、貨物等由甲方統一定點采購供給。甲方可按進度發放工程款給乙方，具體發放時間按項目進度與項目合同時間為準。(3)質保金留取：每項工程施工完后，由乙方簽寫質量保證書給客戶，并留寫乙方的電話號碼。甲方留取工程合同費用的5%為質保金，一年保修期后付給乙方。六、乙方在施工過程中嚴格維護甲方形象，及時上報客戶提出的相關信息，遇事做到隨叫隨到。七、其它約定事項：甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日的項目承包合同篇9甲方：乙方(土建班組)：經甲、乙雙方協商決定，甲方將工程施工工資部分承包給乙方。為保質、保量按期完成施工任務及明確雙方職責及義務現達成如下經濟協議：一、施工地點：二、開工時間：年月日交工時間：年月日四、承包形式：甲方將工程所有施工圖中土建部分工程(包括材料裝卸、腳手架搭設及拆除)以單包工方式承包給乙方。五、承包金額：以建筑面積計算，甲方以每平方米元;的價格承包給乙方。六、甲方職責：1、甲方為乙方提供該項目所需的材料及必備的施工工具，所有安全設施。2、甲方在給乙方提供好安全設施齊全的情況下，因乙方自己在施工當中不注意安全，所出現安全事故，甲方將不承擔任何法律責任。并一切損失及責任由乙方全權承擔與甲方無關。乙方無權追究甲方責任。3、甲方不得明示或暗示乙方違反安全管理的規定進行施工，因甲方原因導致的安全事故，由甲方承擔相應責任。4、甲方及時提供所需材料。如因甲方原因造成停工待料三天以上按施工現場人數給乙方支付生活費。5、甲方提供一切安全防護用具。(安全帽、安全帶)6、施工中所產生的一切建筑垃圾全部由乙方掃地出門，直至交工為止。七、乙方職責：1、乙方在施工過程中必須服從甲方的管理，如不服從管理所造成的一切后果及經濟損失都由乙方承擔。甲方有權責令整改，直至清退出場。2、乙方負責各分部分項工程所需材料的核算，并向甲方提供材料供應計劃，甲方根據計劃保證材料定期供應，同時保證材料質量。3、乙方在材料供應到位的情況下，要采取新技術、合理利用材料、減少浪費。4、乙方在整體施工過程中，必須保證工程質量，達到合格標準及驗評標準。達不到以上標準，甲方將乙方處以工程總造價1%的罰款。5、乙方在保證工程質量的同時，必須保證工期，工程進度必須按照甲方制定的進度計劃執行，如工期延誤壹天，甲方將對乙方處以1000元罰款。6、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，因乙方措施不力發生的事故造成的經濟損失由乙方承擔全部費用。7、乙方在施工當中應按規范操作，在施工中如出現安全事故，現場管理人員有權責令停工或清理出場，由此帶來的一切損失及責任由乙方自行負責，甲方概不承擔任何責任。8、在施工現場打架、斗毆，如發生一次給予每人罰款1000元，直至移交司法機關。9、為切實搞好安全生產的管理工作，消除事故隱患，甲方對乙方提出如下安全目標：(1).死亡事故率為零;(2).重大機械設備事故為零;(3).重大火災事故為零;(4).重大交通事故為零;(5).重大的刑事、治安案件發生率為零;(6).人身負傷事故小于3‰;(7).現場文明施工達到自治區文明工地標準。(8).乙方在施工過程中要認真貫徹執行各項安全生產制度，認真落實安全目標。10、在施工中乙方不能以任何借口向甲方停工、罷工及提出無理要求，則甲方有權給予處罰，直至清退出場。并且以前所干活不予結帳。八、付款方式：九、其它1、甲、乙方雙方在履行本合同時，接受勞動保障監察部門的監督檢查，如因本合同發生爭議，雙方均有權申請調解或仲栽，對仲載載決不服的，可向人民法院起訴。2、本合同末盡事宜，由雙方協商約定。十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各持一份，經雙方簽字后生效。甲方(簽名或蓋章)：乙方(簽名)：法定代表人(簽字或蓋章)：年月日的項目承包合同篇10甲方：乙方(土建班組)：經甲、乙雙方協商決定，甲方將工程施工工資部分承包給乙方。為保質、保量按期完成施工任務及明確雙方職責及義務現達成如下經濟協議：一、施工地點：二、開工時間：年月日三、名稱四、承包形式：甲方將工程所有施工圖中土建部分工程(包括材料裝卸、腳手架搭設及拆除)以單包工方式承包給乙方。五、承包金額：以建筑面積計算，甲方以每平方米元;的價格承包給乙方。六、甲方職責：1、甲方為乙方提供該項目所需的材料及必備的施工工具，所有安全設施。2、甲方在給乙方提供好安全設施齊全的情況下，因乙方自己在施工當中不注意安全，所出現安全事故，甲方將不承擔任何法律責任。并一切損失及責任由乙方全權承擔與甲方無關。乙方無權追究甲方責任。3、甲方不得明示或暗示乙方違反安全管理的規定進行施工，因甲方原因導致的安全事故，由甲方承擔相應責任。4、甲方及時提供所需材料。如因甲方原因造成停工待料三天以上按施工現場人數給乙方支付生活費。5、甲方提供一切安全防護用具。(安全帽、安全帶)6、施工中所產生的一切建筑垃圾全部由乙方掃地出門，直至交工為止。七、乙方職責：1、乙方在施工過程中必須服從甲方的管理，如不服從管理所造成的一切后果及經濟損失都由乙方承擔。甲方有權責令整改，直至清退出場。2、乙方負責各分部分項工程所需材料的核算，并向甲方提供材料供應計劃，甲方根據計劃保證材料定期供應，同時保證材料質量。3、乙方在材料供應到位的情況下，要采取新技術、合理利用材料、減少浪費。4、乙方在整體施工過程中，必須保證工程質量，達到合格標準及驗評標準。達不到以上標準，甲方將乙方處以工程總造價1%的罰款。5、乙方在保證工程質量的同時，必須保證工期，工程進度必須按照甲方制定的進度計劃執行，如工期延誤壹天，甲方將對乙方處以1000元罰款。6、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，因乙方措施不力發生的事故造成的經濟損失由乙方承擔全部費用。7、乙方在施工當中應按規范操作，在施工中如出現安全事故，現場管理人員有權責令停工或清理出場，由此帶來的一切損失及責任由乙方自行負責，甲方概不承擔任何責任。8、在施工現場打架、斗毆，如發生一次給予每人罰款1000元，直至移交司法機關。9、為切實搞好安全生產的管理工作，消除事故隱患，甲方對乙方提出如下安全目標：(1).死亡事故率為零;(2).重大機械設備事故為零;(3).重大火災事故為零;(4).重大交通事故為零;(5).重大的刑事、治安案件發生率為零;(6).人身負傷事故小于3‰;(7).現場文明施工達到自治區文明工地標準。(8).乙方在施工過程中要認真貫徹執行各項安全生產制度，認真落實安全目標。10、在施工中乙方不能以任何借口向甲方停工、罷工及提出無理要求，則甲方有權給予處罰，直至清退出場。并且以前所干活不予結帳。八、付款方式：九、其它1、甲、乙方雙方在履行本合同時，接受勞動保障監察部門的監督檢查，如因本合同發生爭議，雙方均有權申請調解或仲栽，對仲載載決不服的，可向人民法院起訴。2、本合同末盡事宜，由雙方協商約定。十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各持一份，經雙方簽字后生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日的項目承包合同篇11甲方：公司名稱(發包方)乙方：項目部，負責人：負責人身份證：(承包方)根據甲方與建設單位簽訂的《建設工程施工合同》所規定之內容，甲乙雙方就乙方的內部承包考核事宜，經充分協商后自愿達成合同內容如下：一、工程概況：建設單位工程名稱建筑面積工期質量等級要求合同價款(大寫)安全風險統籌金三材供應情況二、承包范圍及方式：承包范圍：承包方式：項目部負責人自負盈虧、內部承包考核制。三、結算方式：1、乙方應上繳甲方的管理費(包括代收代交)按本工程總造價的%計算。若工程無重大質量安全事故,做到文明施工按期交房,則按%上交甲方管理費。其他按細則執行。2、市勞保統籌基金按工程決算中實收實繳計算。3、水電配合費：臨設(辦公、宿舍)水電由公司水電安裝部負責安裝，土建不再收取配合費，安裝生活用水電自理。4、工程結款：建設單位進度款到賬后，扣去乙方應承擔的各項費用及風險金，根據乙方提供的合法票據，經甲方財務部核實后撥給乙方使用。四、違約責任及爭議解決：1、任一方違約的應按合同價款的%對非違約方承擔違約責任;造成非違約方損失的還應對其實際損失進行賠償。2、因履行本合同書而發生爭議的，雙方應協商解決;協商不成的，雙方一致同意由甲方公司所在地法院管轄審理。五、本合同書經甲、乙雙方簽字或蓋章即生效，至本工程項目應結算款項全部清結時自行終止。本合同書附件系本合同不可分割之組成，與本合同書具有同等效力。六、本合同一式三份，甲方執二份，乙方執一份。甲方(蓋章)乙方(簽字)：代表(簽字)：身份證：簽訂日期：簽訂日期：的項目承包合同篇12發包方(甲方)：承接方(乙方)：甲方代表：為了明確雙方責權，確保施工工程按時、保質、保量完成，現達成以下項目經濟責任合同，以供雙方共同遵守：一、發包項目：雙方議定在乙方保質保量、服從甲方管理、能夠承擔相關責任的條件下。甲方可長期將施工項目發包給乙方，乙方所承接的所有項目均需遵守以下協議。二、承包方式：所有施工工程實行全獎全賠全額經濟承包責任制方式。由乙方組成項目施工班組(報甲方備案)。乙方必須全面履行甲方與業主簽定的工程施工合同所有條款，并承擔由此產生的法律責任。如因擅自更改施工材料或偷工減料所造成的一切后果由乙方自負。三、甲方責任：(1)協助乙方辦理有關本合同項目的施工手續。(2)根據需要及時對乙方工程質量、安全、衛生、進度、財務等工程進行監督、檢查。(3)甲方如發現乙方有嚴重違法行為或有損害甲方利益行為時，甲方有權終止合同，一切責任由乙方承擔，并向甲方支付由此造成的一切損失。四、乙方責任：(1)嚴格遵守國家法律、法規和甲方制定的有關規章制度，嚴禁違章操作，如因違章操作所造成的一切觸電、摔傷、砸傷等傷亡事故均由乙方自行承擔一切經濟與法律責任。(2)工程發生的所有罰款，地方性收費、材料、工資所發生的債權債務均由乙方承擔。(3)工程開工前應提交一切施工進度表及技術資料，完成后提交所有驗收、客戶評議資料。(4)整個施工過程做到文明生產、安全施工，妥善處理上下左右鄰居關系，因此所產生的一切后果乙方負全責。(5)工程完工后，乙方須保證一年質量保修期。(6)因乙方施工所造成的漏水、漏電、短路;木作、油漆及其他施工項目的質量事故，均由乙方承擔經濟賠償、返修等責任。五、結算方式：(1)工程提取管理費標準：15~22%，甲方提取的管理費標準按實際簽訂的施工項目利潤高低來確定，確定后簽訂在項目預算書上，經雙方簽字生效。(2)每項工程裝修定額材料、貨物等由甲方統一定點采購供給。甲方可按進度發放工程款給乙方，具體發放時間按項目進度與項目合同時間為準。(3)質保金留取：每項工程施工完后，由乙方簽寫質量保證書給客戶，并留寫乙方的電話號碼。甲方留取工程合同費用的5%為質保金，一年保修期后付給乙方。六、乙方在施工過程中嚴格維護甲方形象，及時上報客戶提出的相關信息，遇事做到隨叫隨到。七、其它約定事項：甲方：乙方：簽訂日期：年月日的項目承包合同篇13甲方：乙方：為了切實搞好安全生產的管理工作，消防事故隱患，保障勞動者的安全與身心健康，本項目的安全管理目標是：死亡事故為零;重大機械設備事故為零;重大火災事故為零;重大交通事故為零;重大的刑事、治安案件發生率為零;人身負傷事故小于3‰;現場文明施工達標率100%，合格率20%。根據以上目標，確保工程順利進行，特簽訂以下安全生產經濟承包合同。一、乙方必須服從甲方的管理，不得擅自違反安全規定進行野蠻施工。二、甲方對工地所需要的安全設備要及時提供，并由材料員及時購回送入工地，要提供合格產品，凡不符合要求的產品，使用后所造成后果由甲方負責。三、乙方必須認真貫徹執行甲方的各項規章制度，施工現場必須認真落實“十大禁令”的規定。四、施工中乙方必須按照建設部(JGJ59-99)《建筑施工安全檢查標準》落實各項安全管理工作，嚴格按照檢查標準進行檢查、督促、整改、創標準化工地，創文明施工工地。五、甲方對乙方的安全生產檢查中發現的事故隱患，簽發整改通知單限期整改，如整改不及時或整改不到位的，甲方有權罰款處理，罰款金額根據隱患的大小臨時確定。六、施工現場的一切臨時用電的架設，包括宿舍內照明等，一律由項目部派出的電工按規定統一架接，其它人不得私自亂接，違者發現一次罰200元，如私拉亂接造成事故，當事者必須承擔一切損失。七、生產過程中，必須正確使用安全“三寶”即“安全帽、安全帶、安全網”甲方及時提供并做到滿足使用，所有人員進入施工現場要戴好安全帽，發現不戴安全帽的每次罰100元，不系安全帽帶的每次罰20元，高處懸高作業不系好安全帶的罰款300元。如某組在一次檢查中同時罰款達3人以上則該組負責人罰款金額為該組罰款金額的總和。八、操作小型移動機具如振動器、手電鉆切割機以及電焊、對焊機等等，必須佩帶好必要的安全防護用品，如有報廢防護用品應立即添置，如不添置或指揮蠻干，操作者有權拒絕作業，并要求賠償誤工的工資，如已及時添置并發給各組，但在施工中未使用的，發現一次，罰該組組長100元，如造成損失由當事人承擔。九、塔吊起重臂下方垂直下方以及危險區域內嚴禁站人，操作工必須每天檢查鋼絲繩、纜風繩等部件是否安全穩固，發現問題應停止作業，并通知有關人中及時修理或更換。十、腳手架由架子工按規定標準搭設，搭好后經安全負責人檢查驗收合格后交于班組使用，使用時嚴禁超負荷。堆放材料及物件不得集中、腳手架堆磚不準超過三層磚，進入樓層上及外架施工上下時必須走樓梯通道。禁止攀爬腳手架，如違章作業造成損失由自己承擔。十一、木工場、庫房、等易燃易爆物品存放的場所，禁止煙火，任何人不得在此吸煙動火，以免發生火災，違章罰款100元。造成損失的由當事人必須承擔一切后果。十二、在甲方組織的每月檢查中評為最后一名，每次罰款1000元，在公司月檢中，第一次檢查不合格給予整改，連續二次不合格將給予500—1000元罰款。各班組發生重傷一人次，罰班組20_元，責任人1000元。班組由于玩忽職守，違章指揮，檢查不利造成的死亡事故，處予10000—20_0元罰款，或追究刑事責任。十三、進入工地的所有人員，無論有無病史，生病人員與工地無關。十四、其它1、甲、乙方雙方在履行本合同時，接受勞動保障監察部門的監督檢查，如因本合同發生爭議，雙方均有權申請調解或仲栽，對仲載載決不服的，可向人民法院起訴;2、本合同末盡事宜，由雙方協商約定。十五、本合同一式兩份，甲、乙雙方各持一份，經雙方簽字后生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日的項目承包合同篇14建設單位(甲方)：zzz裝飾工程部承包單位(乙方)：甲方有一套位于zzB2-203;B2-201樣板房的商品房，現委托乙方對該商品房泥水部份進行裝修。乙方按甲方圖紙進行施工(附圖紙)。一、工程名稱：室內裝修泥水工程二、施工地點：zz三、泥水工程總造價：按甲乙雙方簽訂的價格(附材料和人工價格表、施工驗收檢準)，以工程現場實量數量結算。四、付款方式：工程完全完工并或甲方項目負責人驗收合格后，甲方于三十天內支付乙方90%的工程款，余下的10%的工程款為質量保證金，如無乙方原因導致的質量問題，或乙方已對質量問題部份進行整改的，甲方需于半年后支付給乙方。五、施工期限：從20__年3月25日起至20__年4月25日止共31天內完成。如因甲方改變設計方案，或甲方材料不能按時到位，工期將順延。六、保修：保修期為半年，保修期內屬乙方施工質量問題，乙方需進行保修，保修所產生的費用(包括材料)均由乙方負責。(如屬甲方人為損壞或天然災害問題除外)。七、責任：(1)乙方在進場施工前需檢查墻體結構的完整。嚴格按照甲方的施工指引和甲方的施工標準進行施工(附施工指引和驗收標準及甲方和施工現場管理理制度)(2)乙方未經甲方同意不能變更施工方案，否則造成的經濟損失由乙方負責。(3)施工過程中乙方應注意消防、工傷的安全，如因乙方原因造成的損失和乙方人員工傷意外，均由乙方自行負責。(4)因乙方的原因未能按工期完成的，按延誤天數每天扣罰總工程款的5%.八、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。由雙方簽字后生效，全部工程結算后自行終止。甲方：z市zz裝飾工程部乙方：簽約代表：簽約代表：聯系電話：聯系電話：簽約日期：年月日簽約日期：年月的項目承包合同篇15甲方：乙方(土建班組)：經甲、乙雙方協商決定，甲方將工程施工工資部分承包給乙方。為保質、保量按期完成施工任務及明確雙方職責及義務現達成如下經濟協議：一、施工地點：二、開工時間：年月日三、交工時間：年月日四、承包形式：甲方將工程所有施工圖中土建部分工程(包括材料裝卸、腳手架搭設及拆除)以單包工方式承包給乙方。五、承包金額：以建筑面積計算，甲方以每平方米元;的價格承包給乙方。六、甲方職責：1、甲方為乙方提供該項目所需的材料及必備的施工工具，所有安全設施。2、甲方在給乙方提供好安全設施齊全的情況下，因乙方自己在施工當中不注意安全，所出現安全事故，甲方將不承擔任何法律責任。并一切損失及責任由乙方全權承擔與甲方無關。乙方無權追究甲方責任。3、甲方不得明示或暗示乙方違反安全管理的規定進行施工，因甲方原因導致的安全事故，由甲方承擔相應責任。4、甲方及時提供所需材料。如因甲方原因造成停工待料三天以上按施工現場人數給乙方支付生活費。5、甲方提供一切安全防護用具。(安全帽、安全帶)6、施工中所產生的一切建筑垃圾全部由乙方掃地出門，直至交工為止。七、乙方職責：1、乙方在施工過程中必須服從甲方的管理，如不服從管理所造成的一切后果及經濟損失都由乙方承擔。甲方有權責令整改，直至清退出場。2、乙方負責各分部分項工程所需材料的核算，并向甲方提供材料供應計劃，甲方根據計劃保證材料定期供應，同時保證材料質量。3、乙方在材料供應到位的情況下，要采取新技術、合理利用材料、減少浪費。4、乙方在整體施工過程中，必須保證工程質量，達到合格標準及驗評標準。達不到以上標準，甲方將乙方處以工程總造價1%的罰款。5、乙方在保證工程質量的同時，必須保證工期，工程進度必須按照甲方制定的進度計劃執行，如工期延誤壹天，甲方將對乙方處以1000元罰款。6、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，因乙方措施不力發生的事故造成的經濟損失由乙方承擔全部費用。7、乙方在施工當中應按規范操作，在施工中如出現安全事故，現場管理人員有權責令停工或清理出場，由此帶來的一切損失及責任由乙方自行負責，甲方概不承擔任何責任。8、在施工現場打架、斗毆，如發生一次給予每人罰款1000元，直至移交司法機關。9、為切實搞好安全生產的管理工作，消除事故隱患，甲方對乙方提出如下安全目標：(1).死亡事故率為零;(2).重大機械設備事故為零;(3).重大火災事故為零;(4).重大交通事故為零;(5).重大的刑事、治安案件發生率為零;(6).人身負傷事故小于3‰;(7).現場文明施工達到自治區文明工地標準。(8).乙方在施工過程中要認真貫徹執行各項安全生產制度，認真落實安全目標。10、在施工中乙方不能以任何借口向甲方停工、罷工及提出無理要求，則甲方有權給予處罰，直至清退出場。并且以前所干活不予結帳。八、付款方式：九、其它1、甲、乙方雙方在履行本合同時，接受勞動保障監察部門的監督檢查，如因本合同發生爭議，雙方均有權申請調解或仲栽，對仲載載決不服的，可向人民法院起訴。2、本合同末盡事宜，由雙方協商約定。十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各持一份，經雙方簽字后生效。甲方(簽名或蓋章)：乙方(簽名)：法定代表人(簽字或蓋章)：年月日的項目承包合同篇16發包單位：(以下簡稱甲方)承包人：(以下簡稱乙方)依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規，遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程承包事項協商一致，簽訂本合同。第一條：工程概況湖畔護坡工程承包項目發包給乙方，包工包料施工，湖畔護坡全長按米計算。第二條：施工方案1、護坡(1)、基底寬米，厚米，自下而上慢慢收至高度為米，受力部分需冷拉絲磚帶，外墻做磋沙(水泥標號為42.5，磚要好質量的青磚或紅磚)。(2)、拆除廁所旁房屋三間，作進出路。(3)、完工后做圍墻10米左右。(4)、墻與岸間的空隙用泥土夯實，并在墻上加適量的漏水管。第三條：合同工期1、經雙方協商確定,工程期為日，暫定于自年月日起至年月日止，具體開工時間由甲方下達開工令后方可開始施工。2、若施工過程中發生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暫停工作，工期相應順延。第四條：價格及付款方式1、工程總承包價為元。2、上述總承包價為包干價，包含本合同所有工作內容，包工包料及其它一切費用(包括拆房，打圍墻)，甲方無需再向乙方支付任何費用。3、付款方式：竣工驗收后付元，除總金額的百分之五質保金外，剩余部分付，質保金一年滿后付清(時間按驗收合格之日起計算)。第五條：甲方義務1、按合同向乙方撥付工程款。2、幫助協調施工現場的臨時用水、用電等事宜。第六條：乙方義務1、承包人負責對工程質量、進度、安全等進行監督檢查，處理日常相關事宜，確保本工程施工的安全穩定。2、承包人必須自行完全本合同工程，不得轉包他人。第七條：施工安全承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。凡在施工過程中造成事故的責任和因此發生的費用，均由乙方承擔。第八條：驗收工程竣工驗收應以《施工方案》和《質量驗收標準》為依據。如驗收不合格，乙方應負責無償返工。第九條：違約責任1、甲方應按本合同約定及時支付工程款，若有逾期，甲方應向乙方支付違約金(按應付金額的銀行同期貸款利率計算支付利息)。2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程內容，每逾期一日，乙方應向甲方支付本工程總金額百分之一的違約金;逾期超過十天，甲方有權單方面解除合同。第十條：其它本合同于年月日由雙方在簽訂，自雙方簽字或蓋章后生效，一式份，上方各執一份，上交份。發包單位(甲方)(蓋章)授權代理人(簽字或蓋章)：聯系電話：承包人(簽字或蓋章)：聯系電話：年月日的項目承包合同篇17甲方：發包方乙方：承包方按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等自愿，公平和誠實信用的原則。甲方同意將東方商業局職工生活小區工程一棟十六層樓給乙方包工包料承建，就本工程建設事項在協商一致的基礎上，訂立協議如下：一、工程概況及地點工程地位于東方市，結構類型為全框架結構，層樓1棟十六層，建筑面積約8745.5平方米，按實際完成的建筑面積計算。二、承包方式及工程造價乙方包工、包材料毛坯房(單價1350元/平方米按建筑面積計算人工料費)，工程總造價約：壹仟壹佰捌拾萬零陸仟肆佰貳拾伍元(￥11806425.00元)，其中還包括：圖紙指定的門窗、外墻涂料，每戶一個電表、水表、消防、電梯、圖紙范圍內的工程。三、甲、乙雙方分工的責任及工作內容(一)甲方提供六套完整蓋章生效的圖紙與施工現場的三通一平(通水、通電、通路)，相關開工的合格手續。(乙方)1、必須按照設計圖紙與甲方的意見及國家規定的現行建筑規范標準，保質、保量、保工期。2、進場后上足建筑材料所需的機械設備、料具和施工人數。3、基礎土方機械開挖與基礎土方回填，沖水、振棒振實。4、柱梁直筋對焊。5、室內外給排水管道到化糞池管安裝。6、自簽合同之日起，乙方一個星期內組織人員施工，一個星期內如無法正常開工視為違約。四、工程款進度支付按實際發生的工程量每三層按進度支付80%，完工前按總造價支付80%，完工驗收合格兩個月內支付90%(內支付97%)，余3%作三年的保質金，一年沒質量問題十五天內退保質金1.5%,余下保質金期滿一次性付清。每次工程進度款必須在十五個工作日內支付，如因甲方進度款不到位造成的經濟損失，由甲方負責;如因超出一個月進度款不到位則按發生的工程量計算100%給乙方，并給予賠償乙方的一切損失給予退場，如乙方主體工程期限7個月內主體框架封頂，如乙方不按時完成，甲方罰乙方的工程款總造價的20%，乙方自動退場。一切損失由方負責。五、工程完成時間自甲乙雙方簽訂、開工之日起，工期360天。六、質量保證凡因乙方在施工過程中，不按規范程序施工，違章操作，所造成影響工程質量，后果所發生的一切費用均由乙方承擔。七、安全措施乙方工人在本工程施工期間，對自己的工人進行班前班后安全教育，并對他們的人身安全負責。熟練工才能上崗，嚴禁酒后上崗，杜絕違章操作。因乙方安全措施不力而造成的意外事故，一切由乙方承擔。八、乙方同意負責國家規定的建筑安裝稅金、保險費、資料費。九、每次公司支付的工程款，甲方按乙方指定的帳號轉出，不得再轉入甲方帳號，如有發現未經乙方同意的視違約，一切后果由甲方承擔。十、本合同未盡事宜，雙方可以簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份。注：乙方押金80萬元(捌拾萬元)，做到三層退還40萬元(肆拾萬元)，第七層付完二次40萬元(肆拾萬元)，正負零甲方付款50萬元給乙方(伍拾萬元)。甲方代表：乙方代表：身份證號碼：身份證號：年月日的項目承包合同篇18甲方(發包方)：_________乙方(承包方)：_________甲乙雙方按照《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》規定的原則，結合工程的實際情況，達成如下協議。第一條承包工程概況(包括工程名稱、地點、內容、承包的范圍、開工和竣工日期、質量等級等內容)第二條合同文件使用的語言文字、標準和適用的法律(本條主要是用于涉外方面的)第三條圖紙(寫明圖紙提供的日期、套數、保密要求以及圖紙的解釋等)第四條甲乙雙方駐工地代表(寫明姓名、性別、年齡、在單位中的職務)第五條甲乙雙方的基礎工作第六條工程進度計劃第七條工程監督(包括隱蔽工程的中間驗收等)第八條人事同價款及其調整第九條工程預付款及工程價的支付方式和時間第十條工程驗收第十一條決算第十二條保修第十三條爭議處理第十四條違約責任第十五條雙方約定的其他內容第十六條本合同一式_________份，當事人各執_________份。本合同自_________年_________月_________(寫明生效的時間或者條件)之日起生效。本合同未盡事宜，雙方可以協商訂立補充協議。補充協議與本合同具有同等的效力。承包方(蓋章)：_________發包方(蓋章)：_________代表人(簽字)：_________代表人(簽字)：__________________年____月____日______