第7頁共7頁2024年加工承攬合同標準樣本第十三條承攬方的違約責任：1.若承攬方交付的定作物不符合合同約定的幅度達60%，應支付相應的違約金。2.對于異地交付的定作物，若不符合合同規定且暫由定作方代保管時，承攬方應償付定作方實際支付的保管及保養費用。3.對于實行代運或送貨的定作物，若錯發到達地點或接收單位（人），承攬方除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，還應承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。4.若因保管不善導致定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失，承攬方應償付定作方因此造成的損失。5.若承攬方未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊，承攬方應對工作質量、數量承擔責任。6.承攬方擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。若定作方要求重作或重新修理，承攬方應按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。第十四條定作方的違約責任：1.若定作方中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應賠償承攬方因此造成的損失。2.若定作方中途廢止合同，屬于承攬方提供原材料的，應償付承攬方未履行部分價款總值____%（10%至30%幅度）的違約金；不屬于承攬方提供原材料的，應償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%至60%的幅度）的違約金。3.若定作方未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應賠償承攬方因此造成的損失；若承攬方不要求解除合同，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應償付承攬方停工待料的損失。4.若定作方超過合同規定期限領取定作物，除按本條第五款規定償付違約金外，還應承擔承攬方實際支付的保管、保養費。若定作方超過領取期限六個月不領取定作物，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；若變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；若定作物不能變賣，應賠償承攬方的損失。5.若定作方超過合同規定日期付款，應比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。6.若定作方無故拒絕接收定作物，應賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。7.若定作方變更交付定作物地點或接收單位（人），應承擔因此而多支出的費用。第十五條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應采取積極措施，盡量減少損失。若不可抗力發生在合同規定的履行期限以外，承攬方不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。第十六條糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時，任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可直接向人民法院起訴。第十七條合同生效與變更：本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。在合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交_____(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。定作方（蓋章）：_____代表人（簽字）：_____地址：_____電話：_____開戶銀行：_____帳號：_____承攬方（蓋章）：_____代表人（簽字）：_____地址：_____電話：_____開戶銀行：_____帳號：_____2024年加工承攬合同標準樣本（二）第一條甲方需按照乙方的質量標準和圖紙預先制作樣品，樣品經縣物價局定價后，由雙方代表在場封存，作為驗收的依據。第三條原材料由甲方提供。第四條乙方應于一九八五年二月一日前向甲方提交圖紙。在按照乙方要求進行工作期間，若甲方發現圖紙不合理，應及時通知乙方；乙方須在規定時間內回復并提出修改意見。若甲方未在規定時間內收到回復，有權暫停工作，并通知乙方。由此造成的損失由乙方承擔。第五條工程總價款為25000元，依據核定價格單計算。第六條所有加工成品完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方須在接到通知后的三天內完成驗收。驗收標準以合同約定的質量要求、圖紙和樣品為準，數量以合同規定為標準。如有爭議，由縣物價局提供檢驗證明。第七條交貨時間為一九八五年六月十日至六月二十五日。任何一方如需提前或推遲交貨，須事先與對方達成協議并按協議執行。交貨地點為乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科接收，驗收合格后辦理交接手續。第八條包裝由甲方負責，確保定作物不受損壞，每件包裝費4元，總計980元，費用由乙方承擔。第九條運輸由甲方安排，每件運輸費2元，總計490元，費用由乙方承擔。運輸中造成的損失由甲方負責。第十條合同簽訂當日，乙方支付甲方預付款20000元。如甲方不履行合同，除承擔違約責任外，須退還預付款。若乙方不履行合同，預付款將作為違約金和賠償金，如有余款則應退還。第十一條結算方式及期限：乙方在接收全部定作物并驗收合格后，辦理移交手續，據此結賬，并在收貨后十五天內通過銀行付款。第十二條甲方的違約責任：一、甲方未按合同規定質量交付定作物，乙方接受的，按質定價；不接受的，甲方應負責修理或更換，并承擔逾期交付的責任；經修理或更換后仍不符合約定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。二、甲方交付定作物數量少于約定的，乙方仍需的，甲方應補足，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，甲方應賠償因此造成的損失。三、因甲方包裝不當導致定作物損壞的，甲方應賠償損失。四、甲方逾期交付定作物的，應支付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分價款總額的千分之一計算。五、甲方無法交付定作物的，應支付不能交付部分價款總值20%的違約金。六、甲方負責送貨，若運輸中導致定作物損壞，甲方應負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。第十三條乙方的違約責任：一、乙方中途變更定作物的數量、規格、質量或設計，應賠償甲方因此造成的損失。二、乙方中途終止合同，應支付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。三、乙方未按約定時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期順延外，乙方應賠償甲方停工待料的損失。四、乙方超過約定日期付款，應按中國人民銀行有關延期付款的規定支付違約金。五、乙方無故拒絕接收定作物，應賠償甲方因此造成的損失。六、乙方變更交付定作物地點，應承擔因此增加的費用。第十四條因不可抗力導致定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在提供相關證明后可免予承擔違約責任，但應盡力減少損失。若不可抗力的損失發生在合同履行期限之外，甲方仍需承擔責任；在乙方延遲接收或無故拒收期間發生的，乙方應承擔責任并賠償甲方損失。第十五條合同糾紛解決方式：雙方協商解決；協商不成，可向公證本合同的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解、仲裁，也可直接向