2024模板工程承包施工協議合同編號：__________甲方：__________地址：__________聯系人：__________聯系電話：__________乙方：__________地址：__________聯系人：__________聯系電話：__________鑒于甲方為工程項目的業主，具備項目建設的相關權利和能力，并且乙方具備相應的施工資質和能力，愿意承擔該工程的施工任務，經雙方友好協商，特訂立本承包施工協議，以便共同遵守。一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規模：__________1.4工程內容：__________1.5工程預算：__________二、合同主體2.1甲方：__________2.2乙方：__________三、合同工期3.1工期自__________年__________月__________日開始，至__________年__________月__________日結束。3.2工期順延的情況：（1）不可抗力因素導致的工期延誤；（2）甲方變更工程內容、設計圖紙或者工程量導致工期延誤；（3）乙方原因導致的工期延誤。四、工程質量4.1乙方應當按照甲方的要求和國家相關標準，保證工程質量，確保工程安全。4.2乙方應當在施工過程中，嚴格按照設計圖紙、施工規范和操作規程進行施工。4.3乙方應當對施工過程中出現的問題及時與甲方溝通，確保工程順利進行。五、合同價款及支付5.1本工程的合同總價款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。5.2甲方支付乙方工程款的方式如下：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方工程款總額的30%；（2）工程進度達到50%時，甲方支付乙方工程款總額的30%；（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方工程款總額的20%；（4）剩余的10%作為質保金，工程質保期結束后支付。六、合同的變更和解除6.1合同的變更：（1）合同一方提出變更要求，需書面通知對方，經雙方協商一致后，簽訂書面變更協議；（2）變更協議簽訂后，雙方應當按照變更協議的約定履行合同。6.2合同的解除：（1）不可抗力因素導致合同無法履行，雙方協商一致解除合同；（2）一方明確表示不履行合同主要義務，對方協商解除合同；（3）一方違反合同約定，嚴重影響到對方利益，對方有權解除合同。七、違約責任7.1乙方未按照約定完成工程，甲方有權按照逾期工程價款每日支付違約金，違約金計算方式為：逾期工程價款×日利率×逾期天數。7.2甲方未按照約定支付工程款，乙方有權拒絕繼續施工，并要求甲方支付逾期付款違約金，違約金計算方式同上。八、爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程竣工驗收合格且質保期滿后失效。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程設計圖紙和技術要求2.施工方案和施工組織設計3.工程量清單和材料設備清單4.工程質量標準和驗收規范5.工程保修條款和質保金支付憑證6.合同變更和解除的書面協議7.違約金計算方法和支付憑證二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定完成工程，認定違約行為。2.甲方未按照約定支付工程款，認定違約行為。3.乙方未按照設計圖紙、施工規范和操作規程進行施工，認定違約行為。4.乙方對施工過程中出現的問題未及時與甲方溝通，認定違約行為。5.甲方變更工程內容、設計圖紙或者工程量導致工期延誤，不認定違約行為。6.不可抗力因素導致合同無法履行，不認定違約行為。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的項目業主。2.乙方：指承包施工方。3.工程質量：指工程滿足設計要求、法律法規和驗收標準的狀態。4.工期：指合同約定的工程開始和結束的時間。5.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的賠償金。6.質保金：指作為工程質量保證的預留款項。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應及時與甲方溝通，調整施工計劃，確保工程進度。2.工程質量問題：乙方應按照設計要求和標準進行施工，及時整改質量問題。3.工程變更：雙方簽訂書面變更協議，明確變更內容和影響，調整合同價款和工期。4.付款爭議：雙方按照合同約定和實際完成工程量進行結算，必要時可尋求法律途徑解決。5.不可抗力因素：根據實際情況認定不可抗力因素，協商調整工期和合同履行。五、所有應用場景：1.適用于各類建筑工程項目的中標單位與項目業主之間的施工合同。2.適用于施工方具備相應