編號：__________最新建設工程施工合同書范本2024年通用甲方：___________________乙方：___________________簽訂日期：_____年_____月_____日

最新建設工程施工合同書范本2024年通用合同目錄第一章：合同總則1.1合同簽訂依據1.2合同當事人1.3合同宗旨1.4合同效力第二章：工程概況2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程規模2.4工程投資第三章：施工內容3.1施工范圍3.2施工標準3.3施工工藝3.4施工工期第四章：合同價格4.1合同總價4.2價格調整4.3支付方式4.4進度付款第五章：材料與設備5.1材料供應5.2設備供應5.3質量標準5.4驗收程序第六章：施工質量6.1質量標準6.2質量監督6.3質量驗收6.4質量保修第七章：安全生產7.1安全生產責任7.2安全防護措施7.3安全事故處理7.4安全生產培訓第八章：合同履行8.1合同的履行期限8.2合同的履行地點8.3合同的履行方式8.4合同的變更與解除第九章：違約責任9.1違約責任的一般規定9.2承包人的違約責任9.3發包人的違約責任9.4違約賠償第十章：爭議解決10.1爭議的解決方式10.2協商解決10.3調解解決10.4仲裁或訴訟第十一章：合同的生效、變更和終止11.1合同的生效條件11.2合同的變更程序11.3合同的終止條件11.4合同的解除第十二章：合同的附則12.1合同的解釋12.2合同的補充12.3合同的修改12.4合同的解除第十三章：合同附件13.1附件清單13.2附件的效力13.3附件的補充13.4附件的修改第十四章：其他約定14.1保密條款14.2知識產權保護14.3不可抗力14.4法律適用及爭議解決合同編號_________第一章：合同總則1.1合同簽訂依據本合同是根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等相關法律法規，遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，由雙方協商一致簽訂的。1.2合同當事人甲方：（發包人名稱），地址：（發包人地址），法定代表人：（發包人法定代表人），聯系方式：（發包人聯系方式）。乙方：（承包人名稱），地址：（承包人地址），法定代表人：（承包人法定代表人），聯系方式：（承包人聯系方式）。1.3合同宗旨甲乙雙方共同遵守合同條款，確保工程質量、安全、進度和投資控制等目標的實現。1.4合同效力本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同及附件為準，雙方應嚴格履行合同約定的各項義務。第二章：工程概況2.1工程名稱（工程名稱）2.2工程地點（工程地點）2.3工程規模（工程規模）2.4工程投資（工程總投資）第三章：施工內容3.1施工范圍本工程包括但不限于：（施工內容詳細列舉）3.2施工標準本工程應按照（施工標準名稱）進行施工，具體要求見附件。3.3施工工藝乙方應采用先進的施工工藝和科學的管理方法，確保工程質量和進度。3.4施工工期本工程的工期為（工期天數），自開工之日起至竣工驗收合格日止。第四章：合同價格4.1合同總價本合同總價為本工程完成并驗收合格后的最終結算價。4.2價格調整價格調整按照（價格調整條款）執行。4.3支付方式支付方式為（支付方式，如：進度付款、完成付款等），具體支付條款見附件。4.4進度付款進度付款按照（進度付款條款）執行。第五章：材料與設備5.1材料供應甲方負責供應工程所需的主要材料，乙方負責供應施工設備。5.2設備供應乙方應按照施工要求提供設備，并保證設備的安全和正常使用。5.3質量標準材料和設備的質量應符合國家相關標準和合同要求。5.4驗收程序材料和設備到貨后，乙方應按照合同約定的驗收程序進行驗收。第六章：施工質量6.1質量標準本工程的質量標準應符合國家相關法律法規和行業標準。6.2質量監督乙方應建立健全質量管理體系，接受甲方和有關部門的監督。6.3質量驗收工程完成后，乙方應按照合同約定的驗收程序進行驗收。6.4質量保修工程驗收合格后，乙方應按照合同約定的保修期限和保修范圍承擔質量保修責任。第八章：合同履行8.1合同的履行期限雙方應按照合同約定的時間表和進度要求，完成各自的權利和義務。8.2合同的履行地點本合同的履行地點為（工程地點）。8.3合同的履行方式雙方應通過定期會議、報告、現場檢查等方式，協調推進工程的實施。8.4合同的變更與解除合同變更或解除應經雙方協商一致，并簽訂書面協議。第九章：違約責任9.1違約責任的一般規定任何一方違反合同規定，應承擔相應的違約責任。9.2承包人的違約責任承包人未能按照合同約定完成工程，應承擔相應的違約責任。9.3發包人的違約責任發包人未能按照合同約定支付款項，應承擔相應的違約責任。9.4違約賠償違約方應賠償因此給對方造成的損失，包括直接損失和間接損失。第十章：爭議解決10.1爭議的解決方式雙方發生爭議時，應通過友好協商解決；協商不成的，可通過調解、仲裁或訴訟解決。10.2協商解決雙方應通過協商，尋求解決問題的方法。10.3調解解決調解應在雙方同意的調解機構進行，調解結果對雙方具有約束力。10.4仲裁或訴訟仲裁或訴訟應在（仲裁委員會或法院名稱）進行，仲裁裁決或法院判決對雙方具有約束力。第十一章：合同的生效、變更和終止11.1合同的生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同的變更程序合同變更應經雙方協商一致，并簽訂書面協議。11.3合同的終止條件合同終止的條件見合同附件。11.4合同的解除合同解除應經雙方協商一致，并簽訂書面協議。第十二章：合同的附則12.1合同的解釋本合同的解釋應遵循合同的文字含義，符合法律法規的規定。12.2合同的補充補充條款見合同附件。12.3合同的修改合同修改應經雙方協商一致，并簽訂書面協議。12.4合同的解除合同解除應經雙方協商一致，并簽訂書面協議。第十三章：合同附件13.1附件清單附件清單見合同附件。13.2附件的效力附件與合同具有同等效力。13.3附件的補充附件的補充見合同附件。13.4附件的修改附件的修改應經雙方協商一致，并簽訂書面協議。第十四章：其他約定14.1保密條款雙方應對合同內容和談判過程中的信息保密。14.2知識產權保護雙方應尊重并保護對方擁有的知識產權。14.3不可抗力不可抗力事件見合同附件。14.4法律適用及爭議解決本合同適用（國家或地區）的法律，爭議解決方式見第十章。甲方：（簽字）日期：____年__月__日乙方：（簽字）日期：____年__月__日多方為主導時的，附件條款及說明附件一：甲方為主導時的附加條款及說明1.1甲方變更工程甲方有權根據工程實際情況變更工程內容、規模、標準等。乙方應根據甲方的變更通知，及時調整施工方案和進度計劃，并報甲方審批。變更導致的費用增減，按照雙方協商確定的方式處理。1.2甲方指令甲方有權對乙方的施工過程進行監督和指令，以確保工程質量和進度。乙方可根據實際情況提出合理建議，但最終決策權在甲方。1.3甲方延期付款如甲方因特殊情況無法按時付款，應提前通知乙方，并盡快支付。甲方延期付款的，應承擔相應的違約責任。1.4甲方解除合同甲方有權在合同履行過程中解除合同。解除合同的，甲方應支付乙方相應的賠償，包括但不限于乙方損失、窩工費、材料費等。附件二：乙方為主導時的附加條款及說明2.1乙方質量保證乙方應對工程質量負全責。工程完成后，乙方應負責組織驗收，并確保驗收合格。如工程質量出現問題，乙方應承擔修復及賠償責任。2.2乙方進度保證乙方應嚴格按照合同約定的工期完成施工。如乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。2.3乙方保密義務乙方應對甲方提供的技術資料、商業秘密等保密信息予以保密，不得泄露給第三方。2.4乙方變更合同未經甲方同意，乙方不得單方面變更合同內容。如乙方因特殊情況需要變更合同，應提前向甲方提出申請，并經甲方批準。附件三：第三方中介為主導時的附加條款及說明3.1第三方中介的職責第三方中介應公正、公平地履行調解、仲裁或訴訟等職責，確保合同爭議得到及時、合理的解決。3.2第三方中介的費用第三方中介的費用由敗訴方承擔。如雙方協商一致，可按照實際發生費用進行分攤。3.3第三方中介的裁決效力第三方中介的裁決結果對雙方具有法律約束力。雙方應按照裁決結果履行合同義務。3.4第三方中介的保密義務第三方中介應對雙方提供的保密信息予以保密，不得泄露給無關方。如違反保密義務，第三方中介應承擔相應的法律責任。附件及其他補充說明一、附件列表：1.工程設計圖紙和技術規范2.工程量清單3.材料和設備供應清單4.施工進度計劃5.安全生產措施方案6.質量保修條款7.合同變更協議8.付款憑證和進度報告9.驗收報告10.保密協議11.知識產權保護協議12.不可抗力事件證明13.調解、仲裁或訴訟裁決書二、違約行為及認定：1.甲方未按約定時間付款，認定違約。2.乙方未按約定時間完成工程，認定違約。3.乙方提供的材料和設備不符合質量標準，認定違約。4.乙方未按施工圖紙和技術規范施工，認定違約。5.甲方未按約定提供施工條件，認定違約。6.甲方未按約定時間提供設計變更，認定違約。7.不可抗力事件導致合同無法履行，不認定違約。8.雙方協商一致解除合同，不認定違約。三、法律名詞及解釋：1.合同法：調整合同雙方權利義務的法律規范。2.建筑法：調整建筑施工活動的法律規范。3.違約：不履行合同義務或履行合同義務不符合約定的行為。4.不可抗力：不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。5.仲裁：由仲裁機構對合同爭議進行審理并作出裁決的一種方式。6.訴訟：通過法院對合同爭議進行審理并作出判決的一種方式。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：協商調整施工計劃，必要時簽訂進度延期協議。2.材料和設備質量問題：及時更換不合格材料，索賠損失。3.設計變更：雙方協商一致，簽訂設計變更協議。4